【必備】承包合同合集九篇

隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的承包合同9篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

甲 方:(代表)

乙 方：(現場項目經理)

甲、乙雙方本着誠實守信、互利互惠、共謀發展的原則，甲方將承接的《茶園新區B標準分區(BH1，BZ2)道路工程》項目的土石方工程承包給乙方。經雙方共同協商，訂立如下合同，共同遵守。

　　一、承包內容：

包括本工程所有土石方開挖、爆破(含清表、爆破手續辦理、周邊協調等)和分層回填碾壓(含場內轉運及借土回填)及項目管理等工作，按設計圖紙和規範要求進行施工，必須達到合格驗收標準。以及該工程所需機械設備派用和管理，同時包含本工程進出口洗車場的建設和管理工作。若甲方需臨時派用乙方的機械設備，乙方應無條件的配合和支持。

　　二、承包方式：

乙方承包該項目後，在甲方的統一調配下，實行自主實施、甲方配合管理、自負盈虧、獨立核算，甲方只作原則性和技術性的指導和監督，不具體參與實質性的經營和管理。

　　三、計價方式：

1.土石方開挖，爆破費用及場內運輸每立方米10元。

2.文明施工安全費每立方米4元。

3.質量費用每立方米0.5元;進度費用每立方米0.5元。

4.分層回填碾壓(含場內轉運及借土回填)。回填區域收取的外運土費作為乙方的利潤和管理費及一切補償。

5.暫定工程量為17萬立方，總造價約250萬元。(工程量以甲方與業主實際結算挖方量為準)。

　　四、雙方責任與義務

　　(一)甲方責任與義務

1、配合乙方上報工人崗位培訓計劃，辦理上崗證件，費用由乙方承擔。

2、配合乙方重大質量、安全及傷、殘、亡事故的協調處理，責任、費用由乙方承擔。

3、監督乙方按時給民工發放工資。

4 、本工程的所有圖紙和資料由甲方保管，乙方不得擅自修改，甲方只提供乙方承包項目所需圖紙，並作為驗收和結算的依據。

5、免費提供給乙方三間辦公用房，其餘的現場作業人 員的住宿和生活費用由乙方自行解決。

6、甲方一次性補貼炮損費給現場項目經理5萬整。

　　(二)乙方責任與義務

1、保證工人持證率。即:管理人員及特殊作業100%、工人90%。

2、認真履行甲方主合同上的所有條款。

3、負責本工程的安全防護和保衞工作，負責承擔此項目給甲方造成的所有損失。

4、按照工人簽訂的勞動合同約定及時給工人發放工資，承擔因勞動糾紛及安全事故引發的經濟和法律責任。

5、承擔因檢測不合格造成的二次檢測費。

6、承擔本工程在施工過程中與當地居民發生糾紛所產生的一切費用。

7、工程中乙方發生的一切安全事故均由乙方負責承擔，概與甲方無關。

　　五、合同工期：

乙方必須組織足夠的勞動力和機械設備，按甲方和業主簽訂的主合同的施工工期為準，保質保量完成工作。(如因業主進行圖紙變更和不可抗力因素造成工期延誤的，工期順延。)

　　六、付款方式：

甲方按乙方每月實際挖方工程量的80%支付進度款，總進度款按甲方與業主簽訂的合同單項清單工程量為基準(即總進度款不超過清單開挖土石方量的80%)，剩餘工程款待本項目驗收合格後付工程款的15﹪，甲方與業主進行竣工結算後一個月內一次性付清工程款的5﹪。

　　七.其它

1、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

2、本合同經雙方簽字、蓋章後生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

為了充分利用山林資源，發展林業生產，振興經濟，現經甲方召開羣眾會議，經討論決定將山林發包給乙方承包砍伐種植經營管理，為明確甲、乙雙方職責，使今後便於管理使用，有利於團結維護好各方的合法利益，經雙方共同協商達成如下協議：

一、經營方式：乙方利用承包的林地有權砍伐和種植、割油等投資經營項目，有權開發地面上下各種品質方面的資源，發展林業生產，乙方自主經營權，可自由轉包，合股其它承包者仍按原合同執行。

二、承包土地範圍： ，承包期限為二十年，自年月日至年月日止，實際面積按林業部門勾圖為準。

三、付款方式：合同雙方代表簽字之日起，待林業部門實地勾圖邊界、政府認可後，乙方一次性將承包款項付清給甲方。

四、乙方將承包費付清給甲方後，承包範圍內的所有林木歸乙方所有，乙方如何經營，甲方不得干涉。

五、在承包期間雙方應遵守的事項：

1、甲方有義務維護乙方的合法權益，不得到乙方承包範圍內砍樹、開荒種地等有損承包者利益的活動，如有損害乙方利益行為的，甲方要協助乙方對損害者追查責任，如果由甲方造成的，限期按實際損失一至三倍賠償給乙方損失。

2、甲方不得以各種藉口另行收取乙方的各種費用，有關承包地內的經營手續及費用開支，由乙方按政府有關規定辦理，所有費用與甲方無關。

3、現有通往該承包地內的道路要保持暢通，今後乙方有權繼續使用，甲方不得以任何藉口和理由封閉。需增修改的新路，甲方要給予提供方便和支持，在加寬、改直原有道路時，如有損壞現耕田地及農作物的乙方應給予賠償。

4、如果發生權屬糾紛，直接影響到乙方正常經營，給乙方造成不應有的經濟損失的，由甲方協助有關部門負責調處，如遇阻撓、調處不下，造成長期間不能經營的，甲方按不能經營期間順延受損面積承包期。

六、此合同一經簽訂成立，雙方不得違約或中途終止協議，甲方中途終止合同的，要雙倍退還給乙方已交的承包金及有關費用，還要按承包地面上當年收益產值（以有資質的部門評估為準）的五倍賠償給乙方。如乙方中途終止合同的，甲方不再退還給已交的承包金，並無償收回承包地及地面上的所有財產。

　　七、其它條款：

1、國家有關該承包地所能享受的各種政策屬乙方所有。

2、甲方幹部換屆、換人、基層組織名稱更改及户主的變更均不影響本合同的法律效力和合同的執行。

3、本合同如有未盡事宜或國家政策有變化，由雙方通過協商解決，由此產生的補充協議與本協議具有同等的法律效力。

4、承包期滿後，甲方繼續發包此地，在同等的條件下，乙方有優先承包權。甲方不再發包，乙方無條件地將承包土地及管理權交還給甲方。

　　八、本協議壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，經雙方代表（含家主）簽字按印公認後，自簽字之日起生效。

甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

在場村民代表：

年月日

附：1、土地承包範圍地形確定面積圖。

2、同意發包土地山林户主代表全家籤認統計名單表。

甲方：

乙方：

甲乙雙方依據國家有關政策和法律法規，本着互惠互利、公平公正、共同發展的原則，特訂立合同如下：

一、合作方式

礦井在礦井基建完畢後，由乙方成立項目部對礦井的安全、生產、技術進行整體管理，費用按噸煤單價計算。甲方負責礦井煤炭銷售、地方關係協調、對乙方監管。乙方對配套的職工辦公、生活、居住等設施進行合理安排和使用。

乙方成立項目部文件提交甲方一份。

二、職責範圍

乙方組織生產，負責以下內容：井下原煤開採所涉及的掘進、回採的材料費；運輸、通風、供電、排水、壓風、井上選矸等系統的維修費、配件耗材費；甲方提供設備以外的機械使用費；採面安撤費；巷道維修費；電費；排矸費；通風設施費；辦公費；儀器儀表校驗費；設備檢測費；培訓費；保險費；招待費；乙方所轄範圍內職工工資。

三、噸煤單價

其中包括安全費元/噸，該款由甲方從月度結算款中扣留，預防處理重大安全事故，待安全費扣夠萬元時不再扣留。如在合同期內沒有發生重大安全事故，合同終止後兩個月內甲方全部返還乙方。如發生重大安全事故，在合同到期後兩個月內返還扣除處理事故費用所剩金額給乙方，不足部分乙方補交。

四、合同期限

承包期限為年，開始時間為合同到期後乙方有優先承包權。

五、計量、結算與付款

1、每月26日產量驗收。

2、工作面測量採高辦法：在工作面人行道，每十米為一個點測量採高，採高為測量點的平均值。

3、當工作面採高發生變化，乙方及時彙報甲方監管人員組織測定，作為計算產量依據。

4、按雙方確認的產量進行結算，各煤層根據對應的產量和單價進行計算。

5、驗收後次月20日前全額支付乙方結算款。

六、甲乙雙方的權利、義務：

1、甲方的權利、義務

（1）甲方負責對乙方的監督，有權實行採掘、安全、工程質量、工程進度、資源等監督管理，及時糾正乙方在安全生產存在的問題。

（2）保存礦井應有的證照、批文和圖紙、技術資料等與生產有關的資料。向乙方提供相關基礎資料。

（３）按照約定支付乙方結算款。

（５）甲方為乙方提供辦公場所、職工宿舍、食堂、澡堂（更衣箱）、調度會議室、區隊會議室、生產庫房。

（６）有保守乙方商業祕密的義務。

（7）有權對乙方所轄範圍人員進行備案審查權利，對不符合用工要求的人員，乙方負責處理。

2、乙方的權利、義務

（1）對甲方提供的礦井的設備、設施享有合法的使用權；由於管理不善、使用不當、維護不到位或人為損害的必須賠償，並給予適當處罰。

（２）按規定配齊安全生產的管理人員、特種作業人員、各部門負責人、施工作業人員和後勤輔助人員。

（３）嚴格按照煤礦相關法律法規及上級部門的規定作業。由於乙方原因造成的上級部門、駐礦監管人員、集團公司日常檢查的罰款由乙方負責。

（５）有合法獲取結算款的權利。

（6）承擔合同約定的各項費用。

（7）施工作業規程、安全技術措施、應急預案、施工作業計劃、圖紙填繪等由乙方及時報送甲方審核。

（8）有保守甲方商業祕密的義務；

（9）有按照井田設計施工、保證工程質量的義務；

（11）對於甲方提供的生活條件和設施，乙方正常使用，

（12）乙方必須按時發放員工的工資，不得拖欠。

（13）乙方不得以不正當理由停工或消極怠工，以及乙方職工採取吵鬧、威脅等不當手段，否則一切後果由乙方承擔。當發生爭議時雙方通過合法渠道解決。

（14）有依約自主施工及組織生產的權利。

（15）經甲方審查備案後，有自主組織、調配人力資源的權利；乙方有獨立的生產安排、資金支配、經濟分配、人事安排的權力。

（19）礦燈、自救器、勞保用品、瓦檢儀、測繪儀器由乙方負責。

七、監督管理

（一）安全監管

1、嚴格按照煤礦相關法律法規及上級部門的規定作業。

2、乙方遵守甲方的管理制度、規定。

3、如果由於乙方管理不到位，造成危及安全生產時，必須進行停產整頓，由此產生的損失均由乙方承擔。

（二）質量監管

1、乙方必須建立完善的質量檢查體系，專人負責，嚴格按相關規定要求施工。

2、乙方對工程的隱蔽部分必須通知甲方監管人員，經檢查認可後方可繼續進行。

3、工程質量達到煤礦井巷工程質量檢驗評定標準的合格，爭取達到優良，月度工程質量驗收若達不到合格，乙方必須對不合格工程進行全部返工處理，如不按時返工，按規定進行處罰。

4、礦井正常生產期間，甲方每月組織安全質量標準化驗收，乙方必須達到山西省安全質量標準化二級，爭取達到一級。月度礦井安全質量標準化達不到二級，必須按期整改，如不按期整改一次性罰款十萬元。

5、乙方嚴格執行設計部門提供的圖紙或甲方批准的圖紙施工，不得隨意更改支護形式。根據實際情況，需調整支護形式時，雙方協商處理。

（三）資源監管

乙方編制年度生產計劃和月度生產計劃報甲方，按照甲方調整後作業計劃組織生產。

（四）設備監管

1、乙方要愛護設備、設施，不得故意損壞。如為乙方原因造成設備、設施的損壞，由乙方賠償或維修。

2、乙方要對設備按規定進行維護、檢查，出現異常要及時通知甲方監管人員。由於乙方維護檢修不當造成的設備損壞由乙方負責賠償。

八、施工設備、材料

1、工程施工所用設備、材料發生的費用均由乙方負責，火工品由甲方統一購買，費用在乙方工程款中扣除。

2、乙方所購設備、材料必須具備相關資質證明，出廠合格證及質檢證件，電氣設備入井要有“產品合格證”、“煤礦礦用產品安全標誌”，不符合入井條件的設備、材料不能入井。

3、甲方監管人員有權對乙方所購設備、材料質量進行檢驗，對不合格的材料或設備必須立即停止使用。

十、安全責任

1、安全方面為乙方全權負責，一切安全事故除因甲方原因造成外均由乙方負責處理，承擔由此發生的一切費用。如發生死亡事故，影響較大，扣除風險抵押金，解除合同，給甲方造成的損失由乙方賠償。

2、安全管理目標：杜絕（消滅）重傷以上事故，輕傷事故全年控制在5人以下。輕傷超過指標每1人罰2萬元，重傷每1人罰5萬元，在月度工程款中扣除。

十一、合同變更及解除：

如遇下列情況，雙方可協商解除或變更合同：

2、被依法徵用和收回。

3、人力不可抗拒的自然災害、地震、洪水等。

4、資源枯竭或煤礦無開採價值；

5、被依法關閉。

十二、違約責任：

出現下列情況之一時應承擔違約責任：

（１）無故終止合同；

（２）未盡到合同義務並給對方造成損失；

（３）不履行或者不完全履行合同。

十三、糾紛解決

甲乙雙方在執行合同中出現的糾紛，應本着求同存異的原則進行協商，如不能達成一致時，由合同簽訂地有管轄權的法院管轄，本合同簽訂地為山西離石。

十四、附則：

１、乙方資質的加章複印件做為合同的附件。

2、合同履行過程中，如發生爭執，甲乙雙方協商解決。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

4、合同一式八份，甲乙雙方各執四份。

5、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。

合同訂立時間：20xx年 月 日

合同訂立地點：

甲方（章）：

法定代表人：

乙方（章）：

法人代表（簽字）：

甲方：

乙方：

甲乙雙方本着平等、自願、有償的原則，通過友好協商，訂立本合同，以茲雙方共同遵守。

一、甲方將位於八家户牧業一隊200畝土地承包給乙方。

二、土地承包期限三年，自 年 月 日至 年 月 日止。

三、土地承包費及支付方式

土地承包費每年每畝240元（大寫：貳佰肆拾零元），每年合計48000元（肆萬捌仟元整），三年共計14400元（拾肆萬肆仟元整），支付方式為每年的11月30日前，一次性付清當年的承包費48000元（肆萬捌仟元整）

四、乙方在承包甲方土地期間，如遇八家户牧業一隊收取的任何費用由甲方承擔，乙方只承擔土地期間涉及該地的水、電費用。

五、違約責任

甲乙雙方不得單方面中止合同，由於甲方或乙方的原因，使合同無法履行，違約方應向另一方賠償因此造成的直接經濟損失，並賠償違約金10萬元（大寫壹拾萬元）。

六、本合同未盡事宜，由雙方本着平等團結、互諒互解的原則，協商解決，可另簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

七、承包期滿後，乙方有優先承包權。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字之日起生效。

甲方：

地址：

身份證號：

聯繫方式： 乙方： 地址： 身份證號： 聯繫方式：

年 月 日

甲方：______________中學

乙方：______________餐飲公司

甲、乙雙方於_______年_______月_______日簽訂《_______中學食堂承包合同》，現由於省州教育部的文件精神，不得將學校食堂承包給外來人員管理，必須由學校自行管理的規定，合同無法繼續履行各自的權力和義務，根據《合同法》的規定以及《_______中學食堂承包合同》的約定，甲、乙雙方在平等協商的基礎上，自願達成協議如下：

1、甲、乙雙方一致同意解除於_______年_______月_______日簽訂《_______中學食堂承包合同》;

2、解除該合同後，乙方不得擅自銷燬電腦中的消費記錄，乙方在開學後將學生未用完的錢如數退還給學生後方可處理，若乙方私自銷燬電腦中的經費記錄，學生未用完的錢以學生所説為準，甲方從乙方保證金中直接扣除給學生，然後將剩餘保證金退還給乙方;

3、乙方解除合同後不得私自損壞或搬走學校及食堂內的公共設施，損壞或遺失的公共設施由乙方賠償;

4、因解除合同產生的相關費用，按_______年_______月_______日簽訂《_______中學食堂承包合同》的約定執行，甲、乙雙方自此互不追究對方任何責任;

5、如因履行本協議發生爭議的，甲、乙雙方協商解決;

6、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，自雙方簽字蓋章後即生效。

甲方：法定代表人：______________委託代理人：______________

乙方：法定代表人：______________委託代理人：______________

_______年_______月_______日

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的.，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委託代理人（簽字）：_____ 委託代理人（簽字）：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

為保證甲方冬季鍋爐安全、順利運行，明確乙方提供優質、高效、全方位的供暖系統運行服務，甲方將鍋爐運行工作承包給乙方，經甲乙雙方共同協商，制定本合同，供甲乙雙方共同遵守執行。

一、承包範圍：

乙方承包甲方採暖鍋爐及南院家屬區供暖系統的運行、維修和保養等，保證冬季正常供暖，使室內温度不低於18度。

二、合同期限

自年月 日至年 月 日

三、乙方的責任和義務

1、保證鍋爐設備的定期檢驗，壓力錶送計量檢驗所校對，保證其準確無誤。

2、保證司爐工持證上崗，熟悉各種設備的性能，遵守各項守則及規章制度。

3、保證供暖期間每天負責巡查各種設備2次以上，發現問題及時解決。

4、保證供暖期間按時做好水質化驗記錄，使軟化水質量達到規定的標準，並保證隨時補水。

5、保證供暖系統故障及時排除（不能排除的及時報告）。

6、保證及時接收鍋爐燃料並保證接收質量。

四、甲方的責任和義務

1、保證乙方正常出入院區大門。

2、提供司爐工值班室。

3、提供維修必要的工具、配件（清單及要求見附件）。

4、對乙方司爐人員工作進行監督。

五、合同金額

大寫： 元整，小寫：￥元整。

六、付款方式

甲方於鍋爐運行後一月內付3000元，供暖期滿後付清餘款。

七、違約責任

1、本合同違約金為合同總款的20%；

2、本合同有效期內遇有糾紛，雙方應友好協商解決，協商不成可向地方法院起訴；

本合同一式四份，雙方各執兩份；經雙方簽名、單位蓋章後生效，未盡事宜由雙方另行協商確定。

附件：特別約定

甲方單位蓋章 乙方單位蓋章

甲方代表簽字 乙方代表簽字

年月日 年月日

甲方：突泉縣牤牛海慶業煤炭有限責任公司

乙方：

甲方將 突泉縣牤牛海慶業煤炭有限責任公司三星煤礦採空區災害綜合治理工程中土石方、煤的穿爆、採剝、裝運、排棄及排水工程 承包給乙方，甲乙雙方本着平等，互惠的原則，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，達成如下協議：

一、 名詞解釋及定義

1.1詞語定義

以下的用詞及詞句，除根據上下文另有要求外，應具有本條所賦予它們的涵義：

1.1.1 “甲方”：指在合同書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.1.2 “乙方”：指在合同書中約定，被甲方接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.1.3 “甲方代表”：指甲方指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由甲、乙雙方在合同條款中約定。

1.1.4 “剝離量”指測量驗收的原狀剝離實方量。

1.1.5“工期”：指甲、乙雙方在合同書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.1.6“開工日期”：指甲、乙雙方在合同書中約定，乙方開始施工的絕對或相對日期。

1.1.7 “竣工日期”：指甲、乙雙方在合同書中約定，乙方完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.2合同文件及解釋順序

1.2.1本合同必須服從國家現行法律和法規，合同的解釋應以國家現行法律和法規為準。

1.2.2合同文件組成及優先次序

組成合同的各個文件應該認為是一個整體，彼此相互解釋，相互補充。除非合同另有規定，組成合同文件優先次序應如下：

本合同簽訂後雙方達成的對本合同條款的修正及補充文件；

合同協議書（含附件）；

與本合同有關的其他文件。

上述文件相互之間涉及到的任何內容有矛盾時，以日期在後者為準。

二、 工程概況

2.1空區災害綜合治理工程部分土石方剝離工程。

2.2.2承包範圍

2.2.1剝離量按綜合單價承包；

2.2.2施工工程採場最大垂深深度米；

2.2.3經甲乙雙方確定分段單價為：

一段(地表下15m沙土層)：9.5元/m3；

二段（15-45m）：13元/m3；

三段（45-75m）：14.5元/m3；

四段（75-100m）：19.0元/m3；

以上單價為含税價，含乙方施工所有發生的設備施工費、人工費、柴油費、火工品材料費、水電費、修路（油路以下的進場公路，平路、排土、巖、煤路）灑水、排水臨時設施費、意外事故處理費等各項費用；

2.3.4工程量由甲乙雙方共同實測確認為依據；

2.3.5電費按現行價計量；

2.3.6工程內容（包括穿爆、挖掘、土石方及不同煤種的分裝分運，排土場、煤場的集垛、平整，採區邊坡修整，運輸道路修築、維護，灑水滅塵，採場內的排水，人工渠疏通修補及過路口的涵管埋設，防洪、防火，防塌陷滑坡等各種相關作業），採場外圍除外；

2.3.7火藥庫由甲方負責建造及管理；

2.3.8採坑外危害水由甲方負責排放，採坑內水由乙方處理，必須排至甲方指定的牤牛海泡子；

2.3.9油庫由甲方選址，乙方修建及管理；

2.3.10人工渠的維護由乙方負責。

2.4工程管理：甲方按照總體工作安排分期下達施工計劃，並指定運輸道路及排棄地點；乙方必須嚴格執行工程質量標準，並按甲方施工計劃作業。

三、 資質方面

3.1乙方必須具有合法有效且滿足甲方剝離工程需要的土石方剝離工程資質，包括：營業執照，安全資格證、爆破工程資質、總承包壹級資質等必須的資質材料；

3.2乙方註冊資本不低於足差額的財產擔保；

3.3乙方應向甲方提交

3.4以上資信必須由甲方審查備案。

四、 駐工地代表及權限

4.1甲方駐工地代表：代表甲方對施工進度與工程質量進行監督檢查，組織工程驗收，協調解決施工中出現的問題，負責監督管理乙方安全生產、文明施工情況，承擔相應的安全監管責任。

4.2乙方項目經理負責與甲方協調工作，是乙方安全生產管理工作的第一責任人，負本工程的安全管理責任。

4.3甲方代表的權限

4.3.1甲方代表的職權不得與總監理工程師的職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由甲方予以明確，並以書面形式通知乙方。

4.3.2合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利或義務的事件時，甲方代表應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。

4.3.3甲方代表在授權範圍內向乙方發出的函件與本合同具有同等效力。乙方對甲方代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交甲方代表進行確認。甲方代表發出指令有失誤時，應進行糾正。除甲方代表或甲方代表授權人員外，甲方與乙方施工無關人員無權向乙方發出任何指令。

4.3.4甲方代表的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能按約定給予書面確認的，乙方應於甲方代表發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。甲方代表在乙方提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被書面確認。

4.3.5乙方認為甲方代表的指令不合理，應在收到指令後24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，甲方代表在收到乙方報告後24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令，乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

4.4乙方項目經理的權限

4.4.1項目經理的姓名、職務和授權由乙方法人代表或委託代理人簽字後，以書面形式送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

(發包人名稱，以下簡稱發包人 )為實施 (項目名稱)，己接受 (承包人名稱，以下簡稱承包人 )對該項目施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。

1.本協議書與下列文件一起構成合同文件：

(l)中標通知書;

(2)投標函及投標函附錄;

(3)專用合同條款;

(4)通用合同條款;

(5)技術標準和要求;

(6)圖紙;

(7)己標價工程量清單;

(8)其他合同文件。

2.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。

3.固定合同價：人民幣(大寫) 元(￥ 萬元)。

4. 工程範圍：

5.承包人項目經理：

6.工程質量符合國家現行所有強制性建築條文，其他安裝、市政、建築工程施工質量檢驗和評定標準以及其他工程建設方面的規範。國內沒有相應標準、規範時的,開工前提供發包人制定和發佈的相關標準。

7.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。

8.發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。

9.承包人應按照監理人指示開工，施工總工期 個月。

10.本協議書一式拾貳份，發包人柒份，承包人伍份。

11.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日