房屋合同彙總10篇
隨着人們法律觀念的日益增強,能夠利用到合同的場合越來越多,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼合同要怎麼擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編精心整理的房屋合同10篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
房屋合同 篇1【贈與合同的相關法律規定】:
《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務而不履行。
【案件】:
20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬並簽訂了房產贈與合同,合同同時約定:老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權,直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證,此後小萬辦理了房屋產權的變更登記,將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵,並動手與老萬撕扯;老萬打電話報警,此事經民警調解,暫時平息,但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去,決定把兒子、兒媳一同告上了法庭,要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。
【審判】
法院經審理認為,合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬,小萬也接受了贈與,雙方簽訂了書面贈與合同,並依法進行了公證、辦理了房屋過户手續等相應的權屬變更登記,雙方間贈與合同已經成立並生效,非有法定情形,不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵,但朱某並不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂後,老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內,原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決:駁回原告訴訟請求。
【評析】
本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件,包含着大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發,盡力做了大量調解工作,希望可以妥善化解家庭矛盾。但是,由於原被告雙方情緒對立、矛盾尖鋭、意見分歧較大,最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務而不履行;
(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”
本案的贈與合同是附義務贈與合同,受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上,老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由於家庭瑣事,老萬與兒媳發生衝突,遭到兒媳朱某打罵,從情理上講,朱某的做法是不對的。但朱某並不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行為不受該合同約束。原告並未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以,法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時,法院在判決書中明確地指出,從道德層面上來講,兩被告作為原告的兒子、兒媳,更應該妥善安排、處理好家庭矛盾,兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務,解決家庭矛盾關鍵在於彼此的體諒與寬容。
房屋合同 篇2房 屋 贈 與 合 同
贈與人:
受贈人:
贈與人與受贈人系母子關係。
一、贈與房屋基本情況
1997年贈與人自行出資在四隊修建房屋一層為南北朝向,後於1999年在該房屋一層基礎上增修第二層,2-2層建築面積約為340平方米。20xx年其子在贈與人2-2屋房屋基礎上籌款修建第四屋。贈與人贈與的房屋地理位置東臨其子的三層自建房,西臨其子三層自建房,北正對面為自建房。
二、贈與人贈與財產範圍
贈與人自願將上述私有房屋2-2層(面積340平方米)的產權房贈與受贈人,該受贈房屋不涉及第三層房屋(因第三層屬於其子)的自建房。
三、贈與人與受贈人自願簽訂本贈與合同。
四、贈與目的
贈與人因受贈人無力獨自生活,由受贈人照顧,為受贈人今後更好的生活,更好的對贈與人履行應盡的贍養義務及共同生活,贈與人特將本房屋附義務條款贈與受贈人。
五、受贈人的權利
5.1.贈與人與受贈人對該房屋共同享有居住權、使用權;
5.2.受贈人對該房屋沒有出讓權、轉賣權,該房屋永遠不能作為受贈人的夫妻共同財產進行分割。
5.3.受贈人無須向贈與人交付任何關於該房屋的費用;
5.4.受贈人應當自覺履行贍養贈與人的義務;
5.5.如贈與人逝世,該房屋可作為遺產由受贈人獨自繼承。
六、合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出十天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
八、合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
本贈與合同系雙方自願申請,為其進行見證,並系自願簽訂。本合同一式六份,由贈與雙方與見證人各執一份。本合同有任何塗抹均系無效。如有糾紛,雙方可在簽訂合同管轄地起訴違約方。
贈與人(簽字捺印):
受贈人(簽字捺印):
見證人 (身份證號
簽訂地點:
簽訂時間:20xx 年2月 日
房屋合同 篇3甲方(房主人):
乙方(承建人):
根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》的有關規定,結合本房屋修建工程的具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條、建築項目:私人房屋建設工程
第二條、建設地點:
第三條、承建方式:
1、甲方將其住宅工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方自帶建築所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量。
第四條、建房工期:
第五條、承建工程價格及付款方式:
1、乙方承建的該房屋從 年 月 日~ 年 月 日 ,內容包括:地基開挖,地基砌築,底層屋面回填,上下水管、電線預埋、安裝等。
2、整體建築包工費包料,按照實際建築面積定價,包工費 /
3、整體建築建設內容:主體工程,上下水管、電路、閉路電視線等預埋安裝,門窗安裝,底樓牆面土料處理,大門一面牆(南面牆)瓷磚粘貼等。
4、付款方式:
第一期:20x年7月23日~20x年8月13日工程包工費,待完工後付清所需工時費(首期預付30%)。
第二期20x年工程另定。
第六條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建築施工經驗,以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。
2、乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
第七條、工程質量。
1、乙方按甲方提供的圖紙(要求)施工,若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。
2、工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房後的牆體、窗户安裝、門等要做到平整、光滑,牆磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改後仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。
4.房屋建成後 年內若出現問題,乙方應承擔主要責任。
第八條、違約責任和爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、甲乙雙方因履行本合同發生爭議,應耐心協商解決。如經協商仍無法解決的,雙方同意提請勞動仲裁委員會進行仲裁。
第九條、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預留維修費10%外全部付清。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋合同 篇4甲方:永川區石腳國小校
乙方:
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議:
一、甲方要求乙方維修屋頂防水240平方,維修單價20元/平方,總計金額4800元。屋頂更換的材料要求:防水材料用威牌0.4釐米
二、質量標準
1、乙方施工必須規範,不能粗製濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年,若甲方發現質量問題,乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題,乙方因各種因素無法維修,則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)房頂維修協議書合同範本。
三、費用及付款方式
簽訂本合同後,乙方開始施工,工程完工,經驗收合格後一次性付工程款4800元.
四、安全責任
1、乙方必須規範施工,按照國家的相應的施工規範操作,做好勞動保護,確保施工安全。
2、在施工過程中,若發生事故,責任有乙方自負,甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關係或僱傭關係。
五、其他事項1、本合同簽訂後,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
二0xx年xx月xx日
房屋合同 篇5贈與人:_______ 簽訂時間:_______年______月________日
受贈人:_______ 簽訂地點:_________
第一條贈與房屋的坐落位置、面積與房間數量和價值等
一、坐落位置:___________________________________________________________
二、面積與房間數量:_____________________________________________________
三、價值:_______________________________________________________________
第二條贈與目的:________________________________________________________
第三條本贈與合同(是/否)是附義務的贈與合同。所附義務是:________________
第四條贈與房屋(是/否)有瑕疵。瑕疵是指贈與物的____________________________
第五條贈與房屋的交付時間、地點及方式:____________________________________
第六條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第_________種方式解決。
房屋合同 篇6賣方: (以下簡稱“甲方”);身份證號碼: 。 家庭住址: 。
買方: (以下簡稱“乙方”);身份證號碼: 。 家庭住址: 。
在遵守國家法律、法規,遵循《合同法》的原則下。經甲、乙雙方共同協商,就宅基房屋買賣相關的事宜,協商自願達成如下協議:
一、 甲方自願將坐落在,
土地面積 平方米的土地使用權及地面上蓋有的房產所有權轉讓給乙方所有。
二、雙方約定對上述宅基地及房屋轉讓價格: 元人民幣。(大寫: )
三、付款方式及期限:買方一次性付元整(大寫: ) 人民幣給賣方後,宅基地的使用權及房屋所有權歸買方所有;賣方在收到買方的款項後,應在一個月內將房屋交給買方。
四、賣方保證該宅基地的使用權及房屋所有權在買賣之前純屬甲方個人所有,並且保證沒有將該宅基地的使用權及房屋進行抵押給另外的任何一方,也不存在其他糾紛和債權、債務等各種糾紛,如上述宅基地使用權及房屋買賣交接後因甲方發生在買賣前存在的債權、債務糾紛,甲方承擔全部責任,並且按甲方違約處理。同時賠償乙方的一切損失。
五,甲方必須無償協助乙方辦理土地使用證及房產證等過户手續,有關過户產生的手續費由乙方承擔。
六、自本合同簽訂生效起:該宅基地及房屋的所有權、處置權、以及因國家動拆遷安置政策帶來的所有權益都是乙方的,與甲方無關;
七、土地使用證及房產證等其他證件未能辦理前,以本合同為準。
八、違約責任:
1、如甲方反悔應當向乙方全額退還轉讓款違約金 元人民幣,如有造成乙方損失的,還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產增值等部分);
2、如乙方反悔,則以付的定金作為違約金償付給甲方。
九、本合同自雙方簽章之日起生效。
十、未盡事宜雙方另行協商。
十一、補充協議:
十二、為了保證合同的公正性,特別邀請了第三方來共同見證。
十三、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,第三方證人執一份。每份合同具有同等法律效力。
十四、第三方個人資料:
甲方簽字: 乙方簽字:
家庭住址: 家庭住址:
聯繫地址: 聯繫地址:
電 話: 電 話:
年 月 日 年 月 日
房屋合同 篇7甲方:
乙方:
根據《建築法》,《經濟合同法》及有關法律法規,甲乙雙方在平等自願,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議,希望雙方嚴格執行,共同遵守。
一、 建築工程概況:
1.工程名稱:______
2.地點:______
二、工程造價:
1.全部工程手工費合計人民幣,大寫:______小寫:______。
2.每平方米建築面積______元,含抹內外牆面、搞地平、起隔牆等。
三、承建方式及施工準備
1.甲方將其住宅工程以包工的方式承包給乙方承建。
2.甲方應及時提供工程所需全部材料。
3.乙方自帶泥工、木工、鋼筋工、內外粉刷、蓋瓦等建築活動所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量。
四、施工安全要求
1.乙方施工人員必須具備一定的房屋建築施工經驗,以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。
2.乙方必須重點抓好工程的.質量和安全施工,嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房,在施工期間,以確保工程質量和安全,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
五、工程質量。
1.乙方按甲方提供的圖紙(要求)施工,若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。
2.工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房後的牆體、窗户安裝、門等要做到平整、光滑,牆磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。牆面、屋頂、窗沿口等不得出現開裂、滲水等現象。
3.因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改後仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。
六、建房工期:
建房工期為______ 天,自______年______月______日開始施工算起。開工起______個工日完工。
七、付款方式:
乙方進場後,甲方將按工程進度付款。完工後按實做工程量,根據陝西省建築工程面積結算規定辦法進行面積結算。
1.基礎+0付百分之______。
2.主體封頂後付百分之______(可根據樓層給付)
3.裝飾工程完工後付百分之______(可分冰給付)
4.其餘款項待驗收交工後扣除5%的保脩金外—次付清。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1.乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2.甲乙雙方因履行本合同發生爭議,應耐心協商解決。如經協商仍無法解決的,雙方同意提請勞動仲裁委員會進行仲裁。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式貳份,甲乙雙方當事人各執壹份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
房屋合同 篇8甲方:吉林市龍潭區政務服務中心
乙方:匯智工程科技有限公司吉林分公司
甲乙雙方本着協商一致,平等互利的原則達成如下協議:
一、乙方借用甲方房屋一間,地點位於龍潭區徐州西路10號317室,借用期20xx年12月8日至20xx年12月8日。
二、借用期間乙方應保持好室內環境衞生。
三、借用期間房屋水、電、供熱費由乙方承擔。
四、在借用期間,防火防盜、用電等安全措施由乙方負責,如出現事故甲方概不負責。
五、在借用期間乙方不得改變房屋結構,不得轉借他人。借用期滿後,出借房屋的裝修乙方不得拆除,歸甲方所有。
六、本協議自簽約之日起生效。甲乙雙方按協議內容實施,否則後果由違約方負責。
七、此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:吉林市龍潭區政務服務中心
乙方:匯智工程科技有限公司吉林分公司
20xx年12月8日
房屋合同 篇9出賣人(甲方):___市___鎮_________村委會
買受人(乙方):
經________村全體村民代表大會研究通過,現將村集體所有的原___的房屋所有權通過評估標價面向____的形式,公開轉讓所有權。為此,雙方特訂立此合同。
一、標的
名稱(____),座落在(____),面積____平方米___結構。四至:東至(_____),西至(__,南至(____),北至(_____)。宅基地使用面積平方米。
二、價款_____元。合同簽訂當日一次性付清。
三、乙方付款後,產權屬乙方所有。由乙方負責辦理產權變更手續。
四、房屋買賣契税由乙方承擔,由乙方負責辦理產權。
五、違約責任
1、甲方按合同約定按時將產權移交給乙方。逾期移交承擔相應賠償責任。
2、乙方必須按期付款,逾期付款甲方有權收回標的物,損失由乙方承擔,所交款不退。
3、房屋移交後,乙方承擔防火責任。由於乙方使用不當造成火災由乙方承擔全部責任。
甲方(簽字):
乙方(簽字)
____年___月____日
房屋合同 篇10甲方(業主):
單位: 職務:_______
身份證號:_ _ _ _ _
家庭住址:_______郵編:_______ 電話:_______
甲方(與上述甲方系夫妻關係):
單位: 職務:_______
身份證號:_ _ _ _ _ _ _
家庭住址:______郵編:______ 電話:_____
乙方(裝修公司):
單位: 負責人:
身份證號:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
單位住址:______ 郵編:______電話:_________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就房屋裝修事宜達成如下協議:
第一條 甲乙雙方經協商,甲方決定將自己所有的位於濮陽市 路與 路交叉處 小區 幢樓第 單元 樓 號房屋將由乙方裝修。
第二條 甲方所要裝修的房屋的使用面積共_____平方米,共_ 室 廳 衞。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一)。
第三條 乙方所要裝修的房屋的工程量分為三期如下:
第一期:
本期工程在 年 月 日之前完工。
乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。
第二期:
本期工程在 年 月 日之前完工。
乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。
第三期:
本期工程在 年 月 日之前完工。
乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。
第四條 甲乙雙方約定:裝修所需的一切材料由甲方及時提供,乙方負有協助甲方選取裝修所需材料的義務。
第五條 房屋裝修工程總金額為共 ( )萬___ ( )千___ ( )百___ ( )拾___ ( )(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數字,發生爭議以漢字大寫為準)。
甲方在本合同第一期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%;在本合同第二期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%;在本合同第三期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%。
餘款在有關室內裝飾質量監督檢驗部門對裝飾工程進行驗收合格或者甲方居住滿一年之日付清。
甲方超過上述付款日期付款,第超過一天則支付乙方違約金100元整。
第六條 乙方承諾在房屋裝修期間決不會在該房屋內發生裝修公司工人自殺等有違社會道德、違法事件、不會發生惡性傷人等違法案件、以及發生其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方構成違約,須支付甲方違約金50000元整。
第七條 鑑於甲乙雙方訂立本合同的目的,即友好地履行本合同。因此,甲乙雙方認可本合同所約定的違約責任系懲罰性違約金,只要甲乙雙方任何一方構成違約行為,不以給對方造成損失為必要,對方即可依本條追究違約方之違約責任。
第八條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。
第九條 本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同連同附件共_2_頁,一式_3_份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
____年__月__日籤於__年__月__日籤於_____
我保證甲方以後不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。
甲方保證人: 身份證號: 單位:
**年 月 日
我保證乙方以後不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。
乙方保證人: 身份證號: 單位:
**年 月 日