★機械租賃合同
隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關係，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的機械租賃合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
出租方：(以下簡稱甲方)
承租方：(以下簡稱乙方)
一、根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，特簽定本合同。
二、租賃期限：
時間暫定為：自年月日至年月日止。
三、租金計算和支付
1、租金：按元/月(乙方供油)。
2、每個月乙方須支付月租金的30-40%給甲方作為維修保養費用;年底前支付甲方總租賃款的60%;其餘40%租賃費用，乙方須在機械出場後3個月內支付完結。
四、燃油等費用
租賃期間的燃油費、機械看護由乙方承擔，機械調運、維護等費用由甲方負責。
五、租賃期間，機械的所有權屬於甲方，乙方對機械只有使用權，沒有甲方允許，不得另租他方。
六、租賃期間，乙方如自願對機械進行改善或維修，必須徵得甲方同意，所產生的費用由乙方承擔。
七、若甲方機械需要修理，必須提前告知乙方，如果2日內維修不好，影響乙方施工進度，乙方有權更換機械或者重新租用其他單位機械，所產生的費用從甲方機械租賃費中扣除。
八、機械的使用、維修、保養
1、租賃的機械在租賃期內有甲方機械手操作使用。甲方操作手應負責日常維修、保養維護，使機械保持良好狀態。甲方應配備1-2名操作手，操作手工資由甲方支付。
2、在工作過程中甲方操作手必須聽從乙方施工人員指揮。若因甲方操作手不聽指揮或者操作不當造成安全事故或損失，由甲方承擔責任，影響到乙方工程質量、進度的，乙方有權隨時終止合同。
3、租賃機械在運輸、使用等過程中發生的一切費用、税款均由甲方承擔。
九、違約責任
1、乙方延遲支付租金時，甲方有權要求及時付清租金和有此發生的其他費用，或者終止合同，收回機械。
2、未經對方同意，任何一方不得終止或中途變更本合同，任何一方違約都應向對方償付總租金的20%違約金。
十、爭議的解決
因履行本合同發生的糾紛或與本合同有關的爭議，甲、乙雙方應友好協商解決。如協商無果，應提交仲裁委員會仲裁，或訴訟於滁州市人民法院。
十一、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字後生效，至租賃費用結清後自行終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同2承租單位：(以下簡稱甲方)出租單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，按照平等互利的原則，甲乙雙方經過友好協商，就工程機械租賃事宜達成一致，簽訂本合同。
一、機械名稱及型號：
名稱：
型號：
二、租賃用途及使用地點：
租賃用途：
使用地點：
三、租用期限
自年月日起至甲方通知終止租賃之日結束。若乙方未經甲方同意擅自撤走機械或駕駛人員，甲方有權不支付乙方全部租金。
四、租金計算方法
1、計費時間：按機械機械進場實際使用之日計算租金，月租金元(大寫：)。不滿壹個月，按實際使用天數計算租金元/天。
2、機械進出場時發生的運輸、裝卸等調遣費用，使用時間在三個月內的由甲乙雙方各付一半,使用時間超過三個月的由乙方承擔全部進出場發生的費用。進場時由甲方墊付進場拖車費用。若因乙方機械設備故障耽誤甲方正常施工時，甲方有權扣除當日租金。
五、付款方式
甲方每月給乙方結算一次，按當月結算費用的%支付給乙方。合同終止後，剩餘租賃款一次性結清。
六、機械維修、保養及費用
1、乙方必須保證機械技術狀況良好，運轉可靠，常用配件齊全，機械發生的一切維修保養費用全部由乙方承擔，如果乙方機械不能滿足甲方施工要求，甲方有權要求乙方更換設備或終止合同。
2、乙方必須在甲方規定的時間內做好機械的正常檢查及保養維修，保證機械每月28天的正常運轉,不足28天的按照月租金折算費用從當月租金中扣除並甲方有權終止合同
七、駕駛人員責任
1、乙方每台機械配備一名技術嫻熟的專職駕駛員，其工資及保險等所有費用由乙方承擔。乙方駕駛員必須絕對服從甲方的工作安排，並遵守甲方的各項管理制度，保證每天24小時都能夠上班。如果乙方駕駛員不服從甲方管理或技術水平不能滿足甲方施工要求，甲方有權要求乙方更換駕駛員或終止合同。
2、乙方操作工人必須按甲方要求填寫機械運轉記錄，如未達到甲方要求，甲方將給予50元/次的處罰，罰金在租賃費用中扣除。
八、施工質量與安全
1、乙方應對設備、人員的安全負責，服從甲方的安排，嚴格遵守安全操作規程。駕駛人員嚴禁酒後上崗操作，若因乙方失保、失修或操作不當造成的損害，責任由乙方全部承擔。
2、機械設備使用過程中因操作人員操作不當或機械故障發生的一切安全問題，由乙方承擔全部責任。
九、附則
1、其他未盡事宜，雙方共同協商解決。
2、本合同一式三份，甲方執兩份，乙方一份，自合同雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同3承租方：(以下簡稱甲方)
出租方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確出租方和承租方之間的權利義務關係，本着平等互利，協商一致的原則，特簽訂本合同，並共同遵照執行以下條款：
一、租賃內容：
1、設備名稱：
2、數量：
3、租賃期限：
4、作業地點及內容：
5、進場時間：
6、賃台班單價：
7、進出場費用：
8、結算方式：每月25日～30日辦理結算一次，次月5日之前根據項目部實際資金狀況支付費用。
二、承租方的權利和義務：
1、乙方應根據交通部、公安部及有關部門對機動車輛使用管理法規、使用好車輛。
2、甲方不得強迫乙方人員違章使用車輛作業。
3、車輛到達作業場地後，甲方應提供安全生產條件，以利車輛正常作業和運行;甲方負責機械的安全生產和調度工作，若應甲方違章指揮或調度發生安全事故，造成的損失由甲方承擔。
4、乙方自行提供駕駛員在工地的吃住費用，甲方不承擔。甲方提供吊車的停車場地。
三、出租方的權利及義務：
1、乙方應提供證照齊全的完好車輛供甲方使用。
2、派出車輛的駕駛人員和操作手應持證上崗，服從甲方的工作安排和安全管理。
3、乙方駕駛員和操作手如不服從甲方管理和正確指揮，影響工作，甲方應立即與乙方代表聯繫並協商處理，如乙方原因導致安全事故，責任由乙方承擔。
四、本合同生效後，即具法律效力，未經雙方協商同意，任何乙方不按合同執行，違約方應承擔另一方因此造成的經濟損失。
五、本合同生效後，雙方應互守信用，共同遵守合同;如發生爭議，可向當地仲裁機關申請仲裁或向當地法院訴訟。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後方能生效;合同履行完畢後，本合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同4出租方（甲方）：___________________
承租方（乙方）：___________________
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：
一、設備的使用地點及工程情況
____________________________________
二、租賃設備概況
設備名稱：_____________________
規格型號：_____________________
數量（台）：___________________
隨機人員（人數）：_____________
機手補助：_____________________
租賃金額：_____________________
三、設備的所有權
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬於出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部後果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任
1、提供技術型良好的設備。
2、設備進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮，並遵守乙方施工現場的規章制度。
3、甲方機手應該按設備操作規程施工。
五。乙方的基本職責
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責設備在施工現場的看護並保證設備。人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。
4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章後的機械租賃收據交給甲方
5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。
六。結算方式及相關事宜
1、租賃期間：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方後，辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。
2、結算方式：設備租賃費按包月計算，首月_________萬元／月，次月_______萬元／月，第三月______萬元／月，第四月______萬元／月，第五月______萬元／月，第六月______萬元／月，乙方在甲方確認設備後向甲方支付首月租金______萬元，並且完全支付進場和反程運費押金______元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月，按整月結算。超過一個月以上，超出部分按天計算（元／天）。
3、運費的承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內通知甲方。
4、工作時間：每月工作時間不得超過______小時，超出部分按______小時摺合一天計算機械租金和機手加班費。
5、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。
6、設備維修：乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每台維修費超過______元以上的部分由甲方承擔，______元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片。濾芯等低值易耗品的費用。
7、設備因故障造成的停工每月累計布超過______天（維修時累計______小時摺合一天），若超出三天，則超出的天數不計租賃費。
8、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須徵得甲方得書面同意，並保證甲方設備在該協議結束後返回。
七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租賃合同附表。租賃機械收據。及甲。乙雙方通過協商做出的補充規定。
八、爭議的解決：______________________________
有關本合同的一切爭議，甲。乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同一式二份，由甲。乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章（合同章）之日起生效。
十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。
甲方：______________________________
法人代表：__________________________
委託代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開户行：____________________________
帳號：______________________________
乙方：______________________________
法人代表：__________________________
委託代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開户行：____________________________
帳號：______________________________
機械租賃合同5出租方：(以下簡稱甲方)__________________________________________
承租方：(以下簡稱乙方)__________________________________________
根據《合同法》的有關規定，為明確甲、乙雙方的權利義務，按照平等互利、誠實信用的原則,經雙方協商一致，特簽訂本合同。
第一條：租賃物的名稱、數量、用途：
乙方租用甲方機械設備用於_________________________________________。
乙方租用甲方機械設備為：
設備型號數量產地編號現值租金/月
第二條：租賃期限
乙方自______年____月____日起租用甲方機械設備至______年_____月____日止。合同期滿乙方如需繼續租用，應在本合同期滿前十日內，與甲方重新簽訂合同。如未續簽合同也未退還機械設備，視甲方繼續租用機械，本合同除租賃期限變為不定期外，其他條款繼續生效，但甲方有權隨時終止租賃關係，並收回機械。
第三條：租金的計算和支付
1、租金每月為(大寫)元(小寫元)，按月計算，每月提前五天支付。對首月施工不足月的按月計算租金，末月施工超過25天(含25天)以足月計算租金，未超25天則按日計算租金，每日租金按月租金除以30天計算。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過小時(摺合1個台班)，每月累計不得超過___小時(甲方免收租金天數對應的台班時間不計入累計時間)，確因工作所需超出____小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費，每小時租金按月租金除以240小時計算。
3、如因乙方或工地施工方或天氣原因造成停工或者工作時間減少等原因，除非合同另有約定外，皆不影響租金的計算，乙方仍要依約支付租金。
4、租金付款方式為：①現金();②現匯()。甲方收到後開收款收據。
第四條：租賃機械的交貨和驗收
1、租賃機械在交貨地點，由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時，甲方不承擔責任。
2、乙方應自收貨時及時在交貨地點檢查驗收租賃機械，同時將簽收蓋章後的租賃機械的驗收收據交給甲方。
3、如果乙方未按前款規定辦理驗收，甲方則視為租賃機械已在完整狀態下由乙方驗收完畢，並視同乙方已經將租賃機械的驗收收據交付給甲方。
4、如果乙方在驗收時發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬於甲方的責任時，乙方應在交貨當天，最遲不超過交貨日期三天內，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負責處理，否則，視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。
第五條：租賃機械的使用、維修、保養和費用承擔
1、租賃機械在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常燃油及輔油、維修、保養，使設備保持良好的使用狀態，費用由乙方承擔。維修一次需更換的零配件_______元以下由乙方負責承擔，在_______元以上由甲方負責承擔。
2、工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天，租金不予扣減。如超過三天，超出的天數不計算租金，但必須有甲方機手(操作手)的簽字認可。
3、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中，致使第三者遭受損失時，由乙方對此承擔全部責任。
4、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、税款，均由乙方承擔。
5、機械租賃期間，乙方未徵得甲方的書面同意不得轉移工作地點。
第六條：租賃機械的運輸方式及運費的承擔
1、乙方指定運輸方式為：①汽運();②鐵運()。
乙方租賃甲方機械，如租期不足個月，乙方承擔雙程(進場及返程)運費，如租期在個月以上，則租賃機械的進退場的運費由甲、乙雙方各承擔一半，即進場費由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。
第七條：甲方的權利和義務
1、甲方按約定交付租賃機械，並在租賃期限內保證租賃物符合約定用途。
2、甲方應保證租賃物在租賃期限不被第三人主張權利。
3、甲方為租賃機械配備操作手____名，其每人工資_____元/月，由_____方負責承擔，並負責安排操作手的食宿，其食宿費用由_____方負責承擔。機械操作手不承擔施工技術責任，但必須服從乙方的管理，遵守乙方的規章制度，按乙方的要求進行施工。
4、乙方支付全部的租金後，甲方應提供在其所在地開具的的應税發票。
第八條：乙方的權利和義務
1、乙方必須按合同約定支付租金。
2、在租賃期間，本合同所列租賃機械的所有權屬於甲方。乙方對租賃機械只有使用權，沒有所有權。乙方在佔有、使用租賃機械期間，非因甲方原因導致的風險和責任(如查封、扣押、被盜、被損毀、滅失或乙方包括工地施工方指揮有誤等)由乙方負全部責任(被盜、被損毀、滅失的應按機械的購買價格予以賠償)。租賃期間發生的人身傷害事故應由乙方承擔全部賠償責任。
3、乙方有權按約定的方法、地點和租賃物的性質使用租賃物。設備進退場時，乙方應提供無償的人工機械服務，退場時必須給甲方簽署設備退場證明。若乙方未履行簽字手續，退場時間則以機械操作手或運輸單位(運輸司機)確認的退場時間為準。
4、乙方在租賃期間應妥善保管租賃物，未經甲方書面同意，乙方不得在租賃物上增加或拆除零部件。
5、在租賃期間，乙方如將租賃機械轉租給第三人，必須徵得甲方書面同意。
6、乙方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部後果由乙方承擔。
7、未經甲方書面同意，乙方不得借款給甲方機械操作手，否則甲方概不認可。
第九條：違約責任
1、在租賃期間，如租賃物被第三人主張權利，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失。
2、乙方必須按合同約定支付租金，否則，甲方有權停機待款，但停機期間仍然計算租金。如乙方付款後繼續租(使)用，停機期間所造成的損失均由乙方負責。
3、在租賃期間，乙方如未徵得甲方書面同意將租賃機械轉租給第三人，甲方除有權直接解除合同，要求乙方支付轉租期間的租金外，還有權要求乙方承擔轉租期間租金20%的違約金。
4、未經對方同意，任何一方不得中途變更或違法解除本合同;任何一方若有違反，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。
5、乙方未按合同約定支付租金時，甲方有權採取下列措施：
(1)要求乙方及時付清租金和其他費用，並由乙方每逾期一日按所欠租金萬分之五支付違約金，直至全部支付完畢。如違約金不足以賠償甲方的實際損失，則乙方應按實際損失向甲方承擔賠償責任;
(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有權終止本合同，乙方應歸還租賃機械，否則應賠償給甲方造成的一切損失(包括返程運費)。
第十條：爭議的解決
凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決，由甲方所在地法院裁決。如因乙方欠付租金而產生糾紛，則甲方所聘律師費、交通費、食宿費等費用皆由乙方承擔。
第十一條：未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
出租方(甲方)：承租方(乙方)：
委託代理人：委託代理人：
地址：地址：
機械租賃合同6承租人（甲方）：（單位全稱）
出租人（乙方）：（單位全稱）
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規和《建築起重機械安全監督管理規定》（原建設部令第166號）的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就租賃建築起重機械設備的相關事宜達成協議如下：
第一條、機械設備租賃及租金計算與支付
1、機械設備租賃及租金計算明細表
表一、機械設備租賃及租金計算表（如不夠用可另附表格）
表二、機械設備操作人員工資計算表
表三、機械設備進場費計算表
2、租金計算。機械設備租金每月每台按25000元計算（見表一）。按合同約定，若是乙方指派操作人員則租金包括工資（見表二），租金每月每台共計貳萬壹仟元。不足月的尾數日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數計算。租金以實際到場之日起計算，（如有提前使用，按照提前使用日期計算。）在租賃期內，若非乙方原因造成機械設備停機或停止使用，甲方應按租金標準照常支付租賃費。
3、支付方式：現金支付，不含税金，若甲方需要税務發票則相應税費由甲方承擔。
4、支付時間：
（1）進出場費：吊車到達實際交付地點後，一次性付清進出場費。
（2）租金：使用滿一個月的次月10日前付清前月租金。在機械出場前五天付清所有租金。
第二條、項目名稱、使用地點
項目名稱：
使用地點：
第三條、租賃期限
1、租賃期滿，甲方繼續使用機械，乙方沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效；甲方承諾租賃期不少於5年，（租賃時間為20xx年3月2日至20xx年3月1日）；少於5年，按5年結算租賃費。
2、本合同簽定之日起30日內，吊車必須交付承租人；甲方通知乙方機械設備停止使用，為停用日。停用日須經雙方書面確認。
3、由於甲方的原因（如現場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等）無法使用機械，租賃費均按照正常租賃計算。
4、機械設備自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。
第四條、保證金
1、合同簽訂後甲方向乙方支付5萬元作為本合同的履約保證金。
2、甲方應在機械設備進場前7日內支付保證金。租賃期滿，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金後，餘額退還甲方。
第五條、機械設備操作、維護與修理
1、雙方約定機械設備由乙方負責操作、由乙方負責維護。
2、因故障造成機械設備無法正常作業的，按合同約定由乙方負責維護時，乙方應當自接到甲方通知時起5小時內（白天）到達現場維修。乙方自接到維修通知起24小時內未能修復的，自故障發生第48小時起免收租金直至機械設備恢復正常作業日止。但機械設備故障系因甲方違章指揮、違章作業造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。
第六條、雙方權利義務
一、甲方權利義務
1、有權要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械設備。
2、有權要求乙方按照合同約定提供機械設備的操作和維修保養服務。若因乙方原因導致機械設備毀損、滅失或者出現故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械設備。
3、按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。
4、為機械設備提供進出場作業、維護保養作業的便利和安全作業環境。
5、負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術交底，並簽定安全生產責任狀。
6、甲方應在機械設備進場之日起5日內，組織人員對其進行驗收，及時辦理使用登記；並負責配備相應的機械設備管理人員，督促做好機械設備日常維護、保養和檢查工作，乙方承諾協助辦理。
7、甲方負責提供司機工地宿舍，作為機械設備常用配件倉庫及司機休息場所。
8、甲方應負責修造堅實的道路及場地，滿足吊車進場出場、吊裝和車輛運輸，甲方委派現場負責人員協助各項工作，若因甲方原因無法進行的由甲方負責相應責任。及相應的經濟損失。
9、按機械設備操作規程和合同約定管理使用機械設備，不得違章或超負荷作業。由甲方指派的操作人員必須持證上崗。
10、未經乙方書面同意，甲方不得轉租機械設備，不得對機械設備進行改造或增設他物。如有增設他物造成的損失由甲方負責。
二、乙方權利義務
1、有權按照合同約定按月收取租金。
2、機械設備進場前，應認真地進行維修和保養，保證進場機械設備的完好性。
3、負責提供的內業技術資料包括機械出廠合格證許可證、行駛證證、製造監督檢驗證明、使用説明書、進場前維修保養記錄、定期檢查、維護和保養記錄，特種作業人員資格證書、特種作業人員進場前的安全教育和技術交底記錄、交接班和運轉記錄，行業確認證書和營業執照（複印件）等。
4、負責代提供吊車司機1名/台，指揮工甲方自備名/台。進場前，負責與上崗人員簽訂《勞動合同》並進行安全教育，上崗人員須持證上崗。在租賃期間，司機、指揮工應嚴格遵守甲、乙雙方有關的勞動紀律，嚴格遵守安全操作規程，服從甲方項目部正常的施工安排，為甲方項目部提供優質服務，同時有權拒絕甲方提出的違章指揮和違章作業。若出現司機、指揮工違反或不能滿足上述要求，甲方有權要求退回，乙方應及時協調處理直至更換。
5、按合同約定負責機械設備在租賃期間的每月定期檢查、日常維護和保養工作、不定期進行機械設備檢修、巡修，並及時將結果書面反饋甲方。
6、負責機械設備在各種檢查中發現的問題和隱患的整改，並承擔應由乙方承擔的處罰及相關費用。
7、租賃期滿後/日內，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金後，乙方應將保證金餘額及時返還甲方。
第七條、雙方安全責任
一、甲方安全責任
1、甲方負責制定機械設備生產安全事故應急救援預案。
2、施工現場有多台機械設備交叉作業時，甲方負責組織制定並實施防止機械設備相互碰撞的安全措施。
3、甲方負責做好機械設備周邊的高壓線、障礙物的防護工作。
4、甲方負責在機械設備活動範圍內設臵明顯的安全警示標誌，對集中作業區做好安全防護。
二、乙方安全責任
1、負責機械設備的安全保護裝臵的日常檢查和維護，對機械設備的安全可靠性負責。
2、在對機械設備進行檢修、檢查、維護保養作業過程中，乙方對機械設備的安全負責。
3、當機械設備出現故障或者發生異常情況時，司機應及時通知甲乙雙方相關人員，機械設備應立即停止使用，乙方應組織人員及時排除故障之後方可重新投入使用。
三、雙方共同安全責任
1、本着“誰違章誰承擔責任”的原則，甲、乙雙方均應遵守機械設備安全操作規程，嚴禁違章指揮、違章操作。嚴禁強令工人違章冒險作業，嚴禁機械設備帶病運轉。
2、機械設備在使用過程中，甲乙雙方均應對司機、指揮工進行日常安全教育和技術交底，督促上述人員遵守安全操作規程，規範作業方式，確保不超載，且貨物放臵、綁紮符合安全要求。
第八條、違約責任
一、甲方違約責任：
1、甲方未按合同約定支付租金的，按每逾期一日500元的標準向乙方支付延期違約金。租金逾期滿30日未支付的，乙方有權解除合同並要求甲方支付違約金。
2、按合同約定的進場時間，若因甲方原因影響機械設備進場超過5日，乙方有權終止合同並向甲方收取違約金5000元。
3、甲方未按有關法律、法規規定或合同約定的方法使用機械設備，致使機械設備受到嚴重損壞的，乙方有權解除合同並要求甲方賠償損失。
二、乙方違約責任：
1、乙方無法提供合同約定的機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，導致合同無法履行的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金5000元。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，應按照每逾期一日每台次500元的標準向甲方支付違約金。累計逾期滿30日的，甲方有權解除合同、
3、乙方未按合同約定期及時返還保證金，應按照每逾期一日/元的標準向甲方支付違約金。
第九條、不可抗力
當事人一方因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任；當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起/日內向對方當事人提供證明。
第十條、爭議解決
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，也可由行業主管部門調解，協商或者調解不成的，按下列第一種方式解決。
1、向合同簽署當地人民法院提起訴訟；
2、向/仲裁委員會申請仲裁。
第十一條、其他條款
1、本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效。本合同及附件共陸頁，一式肆份，具有同等法律效力，其中甲方壹份，乙方壹份。
2、本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認後為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4、合同簽訂地：
5、其他約定：
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
機械租賃合同7出租方： (以下簡稱甲方)
承租方： (以下簡稱乙方)
第一條根據《合同法》的有關規定，按照平等互利的原則, 為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，特簽訂本合同。
第二條：租賃期限
自________年____月____日至________年____月____日止，如需繼續租用，應在本合同期滿前____日內，重新簽訂合同。
第三條：租金的支付
1、發放材料按材料單計算;
2、押金數額由雙方自行商定;
3、租賃設備返還時結清所有租賃費用。
第四條：租賃機械的所有權
1、在租賃期間，合同附件所列租賃機械的所有權屬於甲方。乙方對租賃機械只有使用權，沒有所有權。
2、在租賃期間，乙方如對租賃機械進行改善或者增設他物，必須徵得甲方的書面同意。
3、在租賃期間，乙方如將租賃機械轉租給
第三人，必須徵得甲方書面同意。
第五條：租賃設備的交貨和驗收
1、由甲方向乙方(或其代理人)在交貨地點交貨。因不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況造成租賃設備延遲交貨時，甲方不承擔責任。
2、乙方應自收貨時起24小時內在交貨地點檢查驗收租賃設備，同時將簽收蓋章後的租賃設備的驗收收據交給甲方。
3、如果乙方未按前款規定的時間辦理驗收，甲方則視為租賃設備已在完整狀態下由乙方驗收完畢，並視同乙方已經將租賃設備的驗收收據交付給甲方。
4、如果乙方在驗收時發現租賃設備的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬於甲方的責任時，乙方應在交貨當天，最遲不超過交貨日期三天內，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負責處理，否則，視為租賃設備符合本合同及附件的約定要求。
第六條：租賃機械的使用、維修、保養和費用
1、租賃設備在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常維修、保養，使設備保持良好狀態，並承擔由此產生的全部費用。維修一次使用的配件__________元以下由乙方負責承擔，在_______元以上由甲方負責承擔。
2、在工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天，如超過三天，每超一天，應免收乙方相應天數租金。
3、租賃設備在安裝、保管、使用等過程中，致使
第三者遭受損失時，由乙方對此承擔全部責任。
第七條：租賃機械運費的承擔
租賃設備進場費由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。
第八條：違約責任
1、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同;任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。
2、乙方如不按期支付租金或違反本合同的任何條款時，甲方有權採取下列措施：
(1)要求乙方及時付清租金和其他費用，並要求乙方賠償甲方的損失;
(2)終止本合同，收回或要求歸還租賃機械，並要求乙方賠償甲方的一切損失。
第九條：爭議的解決
凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決，雙方同意向甲方所在地法院提起訴訟 。
第十條：其他事項
1、未盡事宜，雙方另行協商解決並簽署附屬合同。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。自雙方簽字蓋章並在甲方收到乙方預付定金後生效，至租賃設備全部返還、租金等費用全部結清之日終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
機械租賃合同8上訴人金壇市第三建築安裝工程有限公司（以下簡稱B公司）因與被上訴人北京A建築機械設備租賃有限公司（以下簡稱A公司）、原審第三人北京C房地產開發有限公司（以下簡稱C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密雲縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院於20xx年8月31日受理後，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，並於20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人B公司的委託代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人A公司的委託代理人郭春勇，第三人C公司的委託代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
A公司一審起訴稱：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1台，用於C花園24、25號樓施工。A公司塔吊於20xx年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元。現工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號為MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），並負擔本案訴訟費。
A公司向法院提交以下證據予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。
B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確係B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建築安裝工程有限公司第九項目部（以下簡稱九項目部）章，B公司並無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據，故不同意A公司的訴訟請求。
B公司向法院提交以下證據予以證明：工程承包協議。
第三人C公司一審述稱：C公司為工程開發商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。
第三人C公司向法院提交以下證據予以證明：承諾書。
經一審法院庭審質證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議，法院予以確認。
三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：
一、A公司提交的租賃合同原件及複印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此係列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關係、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張傑也不是B公司人員。故對上述證據不予認可；第三人C公司認為此係列證據均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。
二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對於涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據不予採信。
一審法院根據上述認證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用於長城環島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章，並有毛潔林簽字。後A公司塔吊（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。20xx年11月28日，B公司為A公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元，結算單蓋有九項目部章並有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九項目部張傑簽字證明，塔吊於20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為C花園四標段24、25號樓，樣品統一編號為密 BT01151，樣品產權單位為北京A建築機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（發包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程於20xx年6月20日停工至今。現A公司塔吊仍在C花園工地處。
再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九項目部，且九項目部曾授權毛潔林為公司採購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現已生效，B公司未提出上訴。
一審法院認為：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立並生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九項目部確認，20xx年共計發生租賃費25 386元，此款B公司應予給付，B公司對九項目部的存在表示異議，但並未舉證證明，B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任，但因擔保合同屬內部約定，故對B公司此辯解意見，法院不予採信；B公司承認C花園四標段工程確係其承建，而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認，A公司塔吊確實用於C花園四標段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開始運行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處於C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但B公司並未向A公司發出停工通知，且塔吊繼續在B公司工地處，A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另B公司尚欠A公司進場費13 000元，已付A公司租賃費12 000元。綜上，B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元，對A公司此項訴訟請求，法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除，A公司有權收回塔吊，鑑於該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此，法院為保護當事人的合法權益，維護社會正常的經濟秩序，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規定，判決：一、解除A公司與B公司於二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司於判決生效後十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司於判決生效後十日內返還A公司塔吊一部（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
機械租賃合同9承租方：(以下簡稱甲方)
出租方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，根據平等互利的原則，以雙方協商，就機械租賃事宜達成以下協議條款，雙方共同遵守：
一、租用機械名稱和規格：T汽車吊、輪胎式。
二、租賃期限：從20xx年5月15日開工到20xx年11月15日結束。租賃期限暫定為6個月合同暫定期滿後，甲方如果繼續使用應在租賃期限到期前5日之內向乙方提成協商，另行簽訂補充協議。
三、燃料乙方
四、作業地點：鄞奉片區東部啟動區2-14#、15#地塊Ⅱ標段工程項目現場
五、作業時間：滿足項目部施工需要
六、租金：
1、汽車吊每月租金為(包括司機工資、油料等)
2、租金自機械進場之日開始計算，實際租用天數不足一個月時，則按800元/天計結算。
3、付款按待施工完畢後吊車退場三個月內付清全額租金。
4、結算依據：由項目部施工員、質量員、安全員、預算員簽字審核，項目部負責人簽字確認後，由分公司經理簽字批准作為最終結算依據。
5、未經項目負責人簽字、分公司經理批准，任何以個人名義的口頭承諾或者以個人名義簽訂的條款無效，均與浙江省二建建設集團有限公司無涉。
6、本合同加蓋浙江省二建建設集團有限公司合同專用章有效，蓋“鄞奉片區東部啟動區2-14#、15#地塊Ⅱ標段項目技術專用章無效”。
七、雙方責任
1、乙方應按照商定的日期及時進場。
2、乙方應提供性能良好、牌照、行駛證操作證齊全有效的吊車。乙方配備司機必須技術熟練、責任心強，具有特種作業操作證書，工作時間不得擅自離崗，特殊情況要請假。
3、機械司機必須聽從甲方合理調度，嚴格遵守機械操作規程作業。
4、堅持做好機械日常保養維護，確保甲方的施工需要，在使用過程中，如發生機械故障乙方保證半天內恢復正常使用，如遇到半日內修復困難，乙方自行調配其他吊車進場。
八、甲方責任
1、甲方保證施工現場平整、夯實，遇到場地無法進出甲方必須採取彌補措施，要備專人負責。
2、使用中甲方必須指定有上崗操作證書的專業人員指揮，指揮人員做到不違章作業，對違章指揮造成的責任事故由甲方承擔。
3、租賃期間，甲方享有機械使用權，但不得轉讓轉租或作財產抵押，非機械作業人員不得擅自動用，拆除任何部件及機械內的工具，如有類似情況，經發現賠償一切損失。
4、按合同規定及時支付租金。
5、甲方施工中必須注意機械操作人員的勞逸結合，防止疲勞作業，由此造成的後果甲方承擔。
6、外區域甲方負責駕駛員的住宿、就餐。
九、合同爭端
甲、乙雙方同意，如在合同執行過程中發生爭端。雙方協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十、附則：
1、本合同自雙方簽訂協議之日起生效，租金結清後自行失效。
2、合同未盡事宜由雙方協定補充條款，該補充條款與合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
機械租賃合同10機械租賃合同糾紛
1、建立行業規範。設計專門的'規範性合同文本，降低合同簽訂的隨意性。合同內容應在遵守《合同法》的前提下，明確約定雙方的責任和義務、設備維修的相關事宜和費用問題、賠償責任的履行和追究，以及租賃設備的技術指標，違約責任的處理等，以減少履行期間的風險。
2、構建集中管理的行業管理模式。由於目前大部分合同當事人均為個人，法律觀念和認知缺乏，承擔責任的方式較為分散，屬於民間意義上的自我管理模式。建議借鑑出租車行業的公司統一管理模式，建立健全管理制度，一方面使當事人的合法權益得到綜合保護，一方面有利於行業行為的集中規範。
違約責任
1、利息和違約金
根據司法解釋的第二十條可知，在承租人逾期支付租金或延遲履行其他付款義務的情況下，出租人可以要求承租人支付逾期利息和相應的違約金。
那麼如果合同中既約定逾期利息，同時又約定了獨立的違約金，出租人能否同時主張呢?從司法解釋的表述來看，答案是肯定的。但要注意的是，根據《合同法》 114條的規定，如果逾期利息和違約金過高，過分高於出租人損失的(高於損失30%)，承租人可以申請人民法院予以調整。所以，一旦發生訴訟，融資租賃公司應當充分考慮訴訟成本，慎重提出訴訟請求。
2、出租人的訴訟選擇權
《合同法》248條規定，在承租人違約時，出租人可以要求承租人支付全部的租金，也可以要求解除合同收回租賃物。但如果出租人同時主張上述兩項權利(在實務中我們往往也是這樣提起訴訟請求的)，那法院該如何處理呢?司法解釋第二十一條給出了答案，人民法院應當向出租人進行釋明，由出租人進行選擇，二者只能擇其一。
3、租賃物價值的確定
根據司法解釋二十二條的規定，出租人解除合同後，可同時向法院請求收回租賃物並要求承租人賠償損失。賠償損失範圍=(未付全額租金+其他費用)-租賃物殘值。
機械租賃合同11合同編號：_________
承租方（以下簡稱甲方）：__________________
出租方（以下簡稱乙方）：__________________
根據《中華人民共和國合同法》以及國家現有法律法規的有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的職責，經雙方協商，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、機械概況一覽表
二、雙方職責及有關配合事宜
1．租賃管理及雙方職責：乙方負責租賃設備的進退場安拆、加節附着、維修、日常保養和提供相關內業資料等工作，並承擔相應的安全責任。甲方負責設備的使用，乙方派入甲方項目部的人員由甲方統一管理，並承擔相應的安全責任。
2．設備進場前，乙方需對設備進行維修和保養，保證設備的完好性，設備安裝檢測和驗收後並經特種設備使用登記備案後，乙方將設備交付甲方使用。
3．甲方應提供一份與安裝有關的正式項目施工圖交乙方，設備的安裝位置與安裝（拆卸）方案有關問題應由甲、乙雙方共同研究確定，並及時做好記要。
4．設備進、退場前，甲方應負責做好作業現場的加固、平整、清理等工作，使乙方設備能夠順利到達指定地點。否則，甲方應負責乙方的停機損失和二次轉運的費用。
5．設備的基礎有甲方負責設計與施工。設備安裝前，甲方應提供壹份基礎的設計方案與驗收等資料給乙方。設備安裝與附牆所需的預埋鐵件、錨栓由乙方提供，費用由甲方支付。
6．乙方應配合甲方做好基礎預埋節（件）的安裝，並按甲方的要求及時進場安裝設備。附牆預埋件由甲方負責按雙方確定的方案埋設。
7．設備安裝前，甲方應提供總功率為_______KW電源（380V±5﹪），從甲方配電室至設備的基礎處的專用開關箱與電源線由甲方負責，專用開關箱至設備的電源線由乙方負責。
8．設備在安裝或拆除過程中，甲、乙雙方均應派管理人員駐現場，隨時協調解決安拆作業中出現的問題。設備的安裝、拆除過程中，施工現場的警戒區域，甲方應根據乙方的要求劃定與落實。
9．當設備需要做附牆時，甲方應提前_____-_____天通知乙方，以便乙方統籌安排。
10．乙方及時提供設備驗收資料及使用過程的內業資料交付甲方使用。乙方設備進入工地後，甲方應做好設備及附件保護、保管工作。若發生丟失、毀損、滅失，甲方應承擔賠償責任。
11．根據甲方的要求，乙方為本設備配備證件齊全_______名操作司機。在租賃期間，設備司機應遵守甲方有關的勞動紀律，服從甲方項目部的管理，為甲方提供服務。甲方要合理安排作業時間，不得疲勞作業，若出現乙方配備的司機違反甲方管理制度或違反操作規程，甲方有權要求退回。
12．在租賃期間，設備的所有權屬於乙方，甲方只有使用權。甲方若需對設備進行改善或增、減部件，必須徵得乙方的書面同意。
13．甲方在工地提供宿舍_______間，作為設備常用配件及司機休息之用。
14．甲方每月應安排半天停機時間作為設備保養、檢修作業時間，且不扣除租賃費。
三、費用結算及雙方約定
1．設備租賃費收取時間為設備安裝驗收合格次日起，至設備實際停用日止。設備實際停用日必須經雙方書面確認。
2．設備安（拆）、進（退）場、附着、爬升等工作內容按_______計費。基礎預埋件、附牆預埋件、附牆拉桿改造等費用按_______計費。
3．設備租賃費每月以_______計費；設備司機工資由甲方負責按時發放，每人每月以_______計費。甲方承擔未及時支付工資的法律責任。
4．甲方應保證租賃期限不少於_______個月，少於_______個月，按_______個月結算，超出_______個月時，按實際租賃時間結算。
5．合同簽定後，甲方預付設備押金_______；押金不計利息不抵租金。設備安裝完畢三日內，設備拆除前雙方結清所有費用（含拆除退場費），乙方退還押金。
6．若由於施工組織設計或現場情況的特殊要求，造成設備安裝、拆卸無法正常進行，需增加的費用由甲方負責承擔。
7．設備如果在使用中出現故障，乙方應及時派人修理。造成設備每次停工修理時間超過一天的，每超一天租賃費應按_______元/天扣除。
四、違約責任
1．若由於甲方未能按約定交付租賃費，乙方有權停機直至拆除，由此產生的拆除退場費與相關損失由甲方承擔。
2．未經對方書面同意，任何一方不能中途變更或解除本合同；任何一方違反本合同約定，都應向對方償付_______違約金。
五、爭議的解決
凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議。甲、乙雙方應通過友好協商解決；如協商無法解決，採取如下一種方式解決
1．提交______________仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁解決。
2．訴諸當地______________法院，訴訟解決。
六、補充事___________________________________
七、附則
1．本合同一式二份，雙方各持二份，具有同等法律效力。
2．本合同自簽章之日起生效，至拆機退場結清費用止自然失效。
3．本合同未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協議，並與本合同具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）_____________________
乙方：（蓋章）_____________________
法定代表人：_______________________
法定代表人：_______________________
委託代理人：_______________________
委託代理人：_______________________
電話：_____________________________
電話：_____________________________
地址：_____________________________
地址：_____________________________
簽約時間：_______________________年________________月_________________日
機械租賃合同12甲方：
乙方：
因“宣城市昭亭廣場﹙含明鏡路﹚工程”需要，經甲乙雙方協商，乙方從甲方租用混凝土攤鋪機、鋼模、混凝土切縫機，其規格、數量、單價如下：
1. 混凝土攤鋪機一台，租金60元/天。
2. 20㎝厚鋼模240M，單價每天0.6元/M。
3. 混凝土切縫機甲方免費提供，切割片乙方自理。
4. 設備進退場費用總計1200元包死。
5. 祖期按實際進場時間計算，陰雨天除外。
6. 租金每月10日結算。
7. 所有設備必須七成新，符合施工要求，能正常運轉，甲方保障服務要隨叫隨到。
8.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同13甲 方(出租方)：XXXXXX
乙 方(承租方)：
鑑於:甲、乙雙方於20xx年 月 日簽署了《勞務分包協議書》。 依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，在公平、自願和誠實信用原則的基礎上，甲乙雙方就乙方向甲方租賃《勞務分包協議書》項下工程施工所需機械、設備(此機械、設備包括配套的隨機操作人員)等相關事宜協商一致，雙方達成如下協議：
第一條 工程名稱：具體以甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》中的規定為準。
第二條 租賃機械、設備概況(參見乙方提供的附件)
乙方租賃的機械設備為：完成甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》中樁基施工所需的全部機械設備，參見乙方提供的附件。
第三條 租賃期限 租賃期限：截止到第一條項下工程驗收合格之日為止。
第四條 租金計算及支付
本合同第二條中租賃機械、設備(包括隨機操作人員的全部費用)的租金、操作人員工資，機械維修保養費，進出場費、油料、配件費等租賃機械設備及其進場施工所需的一切費用已包含在甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》中規定的合同價款內，此費用在合同履行期間不作任何調整，乙方亦不再支付其他任何費用。
第五條 機械進出場
甲方負責租賃機械設備的進、出場及其運輸並承擔全部費用，甲方應在乙方規定的時間內保證本合同第二條中所列機械、設備全部進場，逾期應按 元/天向乙方承擔違約責任，逾期滿 日的，視為根本性違約，乙方有權依據《勞務分包協議書》沒收甲方向乙方交納的履約保證金或者乙方也可將《勞務分包協議書》項下工程交由其他承包人完成，在不解除本合同規定的甲方責任和義務的同時，甲方應當承擔由此所增加的一切費用和乙方因此所遭受的損失。若甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》對甲方上述行為還約定有其他違約責任的，則同時適用。
第六條 租賃機械設備交接與驗收
鑑於甲方作為本合同第一條項下項目的勞務承包人且本合同第二條項下機械、設備將由甲方直接使用並用於該工程施工，故本合同生效後，本合同第二條項下機械設備無需由甲方移交乙方，而由甲方在本合同約定的時間內直接將機械、設備及隨機操作人員進場施工即可。
第七條 權利、義務 租賃機械設備由甲方負責操作與維護並承擔費用。操作、維護方應按國家、行業對機械設備的相關規定進行操作和維護，並需配備符合國家、行業或地方相關規定上崗條件的操作、維護人員，相關費用由操作維護方承擔。
1.甲方權責
(1)甲方應按合同約定按時保質保量提供機械設備，並按照乙方及其上級規定提供出租機械設備的產品合格證等乙方所需文件。
(2)甲方應向乙方提供出租機械設備安全使用要求、操作維護注意事項及其他必要的技術資料或技術説明，並按照前述相關要求及技術標準安全施工，租賃機械設備損毀滅失的法律及經濟責任均由甲方承擔，乙方對此不承擔任何責任。
(3)因故障造成租賃機械無法正常運行，甲方自行進行維修並承擔維修不及時導致的一切責任(包括但不限於因維修不及時導致甲方按《勞務分包協議書》向乙方承擔的違約責任及經濟損失等)，前述的維修費用已包含在合同價款中，乙方不再另行支付。
(4)甲方派出的隨機操作人員必須持證上崗，服從乙方管理和調配，遵守乙方各項規章制度。
(5)甲方應自行負責租賃機械設備的看護工作，無論任何原因造成機械設備毀損滅失的，均由甲方自行承擔損失和相關責任。
(6)甲方自行承擔機械設備的維修、保養及相關費用並自行承擔租賃機械設備的保險。
(7)租賃機械設備隨機操作人員及其他相關人員的工資、保險等相關費用由甲方自行承擔。
(8)儘管甲方已按本合同約定的設備數量進場，但若乙方認為這些施工機械設備仍不足以滿足現場施工需要或不能保證工程進度時，乙方有權要求甲方繼續增派施工機械設備，並書面通知甲方。在乙方發出上述通知後的7天內，甲方應立即按乙方要求執行、落實好乙方指示並承擔相關費用，不得無故拖延，否則將按本合同第五條約定承擔違約責任。若甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》對甲方上述行為還約定有其他違約責任的，則同時適用。
(9)已進場的施工機械設備調離施工現場時必須經乙方書面批准方可退場。
2.乙方的權利義務
乙方應按本合同及《勞務分包協議書》的約定向甲方支付相關費用。
第八條 違約責任
1.甲方的違約責任
(1)若甲方沒有提供合同約定的機械設備或提供的機械設備與合同約定的不符，甲方應在乙方規定時間內提供合格機械設備並賠償乙方損失。經乙方書面催告仍不能按時履行或提供的替代機械設備達不到乙方要求，乙方有權解除合同並沒收甲方依據雙方簽署的《勞務分包協議書》向乙方交納的履約保證金，或者乙方也可將《勞務分包協議書》項下工程中的工作交由其他承包人完成，在不解除本合同規定的甲方責任和義務的同時，甲方應當承擔由此所增加的一切費用和乙方因此所遭受的損失。
(2)租賃機械設備毀損滅失的，甲方應按乙方要求更換同等型號、性能的機械設備，乙方並有權就造成的一切損失要求甲方賠償。
(3)甲方不履行合同義務或者履行義務不符合合同約定的，除合同有其他明確規定外，甲方應當向乙方支付 萬元的違約賠償金。
2.乙方違約責任
(1)乙方未經甲方同意擅自將承租機械設備轉租、抵押的，甲方可以解除合同並要求乙方賠償損失。
第九條 合同爭議的解決
本合同履行過程中雙方發生爭議的，應協商解決，協商不成的，甲、乙雙方同意由工程所在地人民法院管轄。
第十條 附則
本合同自甲乙雙方代表簽字並加蓋公章後生效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
