樣品買賣合同合集15篇

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的用途越來越廣泛，合同協調着人與人，人與事之間的關係。你所見過的合同是什麼樣的呢？以下是小編整理的樣品買賣合同，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

樣品買賣合同1

甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________

乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________

甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本合同。

第一條 根據乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。於乙方支付本合同規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規定。關於本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。

第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用，但總金額包括下列費用：

1、_________型氣墊船的價格；

2、_________型氣墊船的繫泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。

第三條

1、凡與履行本合同有關的發生在甲方境內的税收、關税手續費等由甲方負擔。

2、凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的税收、關税、運輸、保險、手續費由乙方負擔。

第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產，並履行合同規定的支付進度，乙方同意下列付條款中規定的義務。

1、本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；

2、本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日前支付總金額_________％的預付款、、d、_________（大寫：_________美元）；

3、

第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；

4、

第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；

5、

第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；

6、每期付款乙方在二（2）周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。

第五條

1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。

2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規定的義務之後，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執兩份，並由甲方申請辦理海關放行手續。此時，abc型氣墊船轉移至乙方，此後所發生的風險和費用由乙方負責。

第六條

1、本合同_________型氣墊船的船體，機電設備在正常運行和維修保養條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。

2、在保證期內，凡屬製造質量和所用材料而產生的`缺陷，甲方負責進行修理，或更換有缺陷部分。

3、甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞，均不負賠償責任。

第七條

1、雙方有義務對本合同保密，未經對方許可，不得將本合同內容泄露給

第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規定的產品和資料。

2、凡屬與本合同有關的通知和函電，應採用祕密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。

第八條

1、在本合同履行期間，雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。

2、本合同用英文書就正本兩份，各執一份。

3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。

4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。

甲方代表（簽字）：_________

乙方代表（簽字）：_________ _

_______年____月____日 ________年____月____日 附

樣品買賣合同2

甲方（賣方）：

乙方（買方）：　　

一、基本情況：　　

二、 質量標準：每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內　　觀看實物為同一物品。

三、 付款方式：現金或銀行卡轉帳　　

四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時　　督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發現問題需當場提出，甲乙雙方協商解決，運送過程中發生的損壞由甲方承擔。

五、 違約責任：若甲方未能按乙方規定的'時間規格交貨（交貨時間　　以全部貨款到賬的____日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙　　方協商解決，協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

七、 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合　　同執行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

甲方（簽章）：

簽訂日期：________年____月____日

乙方（簽章）：

簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同3

甲方（賣方）：北京XX公司

乙方（買方）：

一、基本情況：

二、 質量標準：每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內 觀看實物為同一物品。

三、 付款方式：現金或銀行卡轉帳

四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時 督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發現問題需當場提出，甲乙雙方協商解決，運送過程中發生的.損壞由甲方承擔。

五、 違約責任：若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨（交貨時間 以全部貨款到賬的____日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙 方協商解決，協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

七、 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合 同執行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

甲方（簽章）： 簽訂日期：________年____月____日

乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同4

甲方（賣方）：乙方（買方）： 經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協議如下：

一、裝載機工程機械概況 品牌：柳工裝載機 型號：50C 車輛識別代號：50CXXX

二、轉讓價格：20元

三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。

四、甲方承諾對上述裝載機轉讓合同範本享有合法的完全的所有權，乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。

五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的説明，乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已瞭解。

六、裝載機由甲方於________年____月____日，在廣漢順興XX交付給乙方，乙方採取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本合同中的説明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決，交付後即視為驗收合格。

七、裝載機交付後，因該裝載機的運輸、運行所產生的.任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。

八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。

九、因履行裝載機轉讓合同範本協議所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。

十、本裝載機轉讓合同範本協議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方： 乙方： ________年____月____日

樣品買賣合同5

供貨單位(甲方)：

地址：

聯繫人：

電話：

傳真：

借用單位(乙方)：

地址：

聯繫人：

傳真：

二、雙方義務和權利：

1、甲方對乙方承擔如下義務：

①、按甲方的產品提供產品使用説明書及其相應調試軟件和技術支持。

②、擔負產品的培訓，並及時跟據乙方所提出的產品需求或功能的增加進行改進。

2、乙方對甲方承擔的義務如下：

①、收到甲方的產品後，在_天內(即從20xx年_月_日至20xx年_月_日)做好產品的相關測試，並投入試用，同時應向甲方如實提供產品相關的測試情況(測試報告);

②、在規定的時間內(60天)未能完成測試，需向甲方提出延時要求，經雙方協商產品測試延時的具體時間。

③、測試完成後，如果乙方同意購買，應及時以書面的形式通知甲方(補簽定貨合同)並支付款項，購買的價格另議;若乙方超過期限未能及時歸還，也未向甲方説明原因，則視為同意購買。④、試用期滿，乙方應如期完好歸還樣機，甲方則退還乙方押金。

三、保密協議：

1、知識產權：商標、服務標記等為甲方所有，若對其使用須經甲方同意對其產品的'説明書、手冊、文檔等擁有版權，產品的版權為甲方所有，乙方不得擅自複製、修改和轉讓。

2、商業祕密：甲方未公開的有關產品、技術、價格及市場情況等方面信息均為商業祕密，乙方對此有保密的義務，不得透露於第三方。

四、本試用合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效(傳真件同樣有效)，未盡事宜，由雙方協商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

樣品買賣合同6

賣方（甲方）：________買方（乙方）：________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：

第一條：數量、價格數量：自行車總數（含雙人車）總數為輛。價格：合計總額為________元（大寫：萬仟佰拾元整）。

第二條：交貨方式及期限選擇下列方式執行：合同簽訂後，甲方於____月____日在某某地點交車（包括現車、車鎖、維修工具）乙方於____月____日某地。

第三條：付款方式及期限選擇下列方式執行：合同簽訂後，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨後，乙方於____月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款後，甲方應當開具收款憑證。

第四條：違約責任1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的`，應當每日按照遲延部分價款的____%向對方支付違約金。

第五條：爭議解決發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下幾種方式解決：

1．提交仲裁委員會仲裁。

2．依法向人民法院提起訴訟。

第六條：本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式___兩__份，甲方___~___份，乙方___~__份，具有同等法律效力。

賣方（甲方）___________

地址（住址）_______

聯繫電話_______________

買方（乙方）__________

地址（住址）：__________

聯繫電話____________

簽訂地點_________________簽訂時間________年____月____日

樣品買賣合同7

上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

法定代表人李xx，董事長兼總經理。

委託代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。

被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

法定代表人吳xx，董事長。

委託代理人安xx，xxx房地產開發有限公司職員。

上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐台區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院於XX年12月29日受理後，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

xx空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位於北京市豐台區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，並承擔訴訟費。

xxx房地產公司在一審中答辯稱：xxx房地產公司先後付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。儘管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場後進行安裝，後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月後付35%，餘下滿1年付清。合同簽訂後，xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自願協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先後付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見，對於xxx房地產公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對於xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予採信。關於訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間，xxx房地產公司向xx空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予採納。理由是：合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的.期限，也可以説是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此後雙方就再沒有過依據該合同的買賣關係。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關於xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。

xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利於xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實，有xx空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認為，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予採信。依據該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關於其在合同有效期內主張權利，並未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調公司關於其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理並無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

本判決為終審判決。

樣品買賣合同8

賣方：________（下稱甲方）買方：________（下稱乙方）

地址：____________________地址：____________________

郵編：____________________郵編：____________________

電話：____________________電話：____________________

傳真：____________________傳真：____________________

電子郵箱：________________電子郵箱：____________________

茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購________設備，於合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應於________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的.，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條其他約定事項：________

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人（甲方）（簽章）：_______買受人（乙方）（簽章）：_______

___________年_________月_____日___________年_________月_____日

簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________

樣品買賣合同9

出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應於_________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的'交付，應於_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條

乙方預知屆期不能付款的，可於_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。第六條

甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條

貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。第九條

其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________

買受人(乙方)(簽章)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

樣品買賣合同10

出賣人（以下簡稱甲方）：

買受人（以下簡稱乙方）：

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於____日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的.，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的，可於_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執____份為憑。

出賣人（甲方）：

______年_____月____日

買受人（乙方）：

______年_____月____日

樣品買賣合同11

合同編號：____

出賣人：_____(以下簡稱甲方)

買受人：_____(以下簡稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條甲方應封存樣品，並對樣品質量予以説明。乙方向甲方訂購產品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。

第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產品與樣品相同，甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。

第三條產品的數量和計量單位、計量方法

1.產品的數量：_____

2.計量單位、計量方法：_____

第四條產品的價格，按下列第( )項執行：

1.按甲乙雙方的商定價格;

2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

3.按照國家定價履行。

第五條產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

1.產品的交貨單位：_____。

2.交貨方法，按下列第( )項執行：

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運;

(3)甲方自提自運。

3.產品的'交(提)貨期限：_____

4.運輸方式：_____

5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

第六條買賣貨款議定每件人民幣______元，共人民幣________元

交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第七條乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償責任。

第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。

第九條甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十條驗收方法

第十一條對產品提出異議的時間和辦法

1.乙方在驗收中，如果發現產品與樣品不相同時，應一面妥為保管，一面在天內向甲方提出書面異議;在託收承付期內，乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的，視為產品合乎樣品。

2.乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.是否是甲方在接到需方書面異議後，應在天內負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

第十二條甲方所交付產品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第十三條雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

第十四條其它第十五條本合同自______年合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

賣方：________(簽章)

法定代表人：________(簽章)

地址：___________

電話：________

開户銀行：________________

賬號：___

買方：________(簽章)

法定代表人：________(簽章)

地址：_____

電話：________

開户銀行：________

賬號：____

簽約日期：________年________月________日

樣品買賣合同12

出賣人（以下簡稱甲方）：

聯繫方式：

地址：

買受人（以下簡稱乙方）：

聯繫方式：

地址：

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購貨物，合同成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物，甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年 月___日共同封存樣品（雙方各持一份）

第二條 甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應於____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時應全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，並約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的'損害可以請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時，乙方可以解除合同，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第八條 合同一式___份，甲、乙雙方各執____份。

（以下無正文）

出賣人（甲方）：

______年_____月____日

買受人（乙方）：

______年_____月____日

樣品買賣合同13

賣方(以下簡稱甲方)：

買方(以下簡稱乙方)：

特此同意以下商品的銷售：

第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。

第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨，則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。

因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。

第三條：由於自然災害或其他不可抗力原因，甲方不能按時交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數應由雙方共同決定。

第四條：約定每次購買應支付人民幣_________________________________，同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

第五條乙方預見到不能在該期限內付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對方的，應當承擔賠償責任。

第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的.人必須要求賠償。

第七條貨物價格有變動的，當事人不得主張漲價，跌價或因故終止合同。

第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據。

賣方(甲方)：

______年______月______日

買方(乙方)：

______年_____月_____日

樣品買賣合同14

出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

買受人：__________________(以下簡稱乙方)

茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應於_____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，於甲方交貨同時悉數付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的'損失，由甲方負責。

第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或藉故解除合同。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)：__________________

買受人(乙方)：__________________

_____年____月____日

樣品買賣合同15

出賣人：（以下簡稱甲方）

買受人：（以下簡稱乙方）

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件，甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於 日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的`損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

甲方：__________________ 乙方：_________________

負責人：________________ 委託人：_______________

代表：__________________ 代表：_________________

簽約時間：____________年____________月___________日

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：