試用買賣合同15篇

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？以下是小編為大家整理的試用買賣合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

合同編號：_____________

工程名稱：________________________

買方（甲方）：____________________

賣方（乙方）：_____________________

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的39;規定，甲乙雙方在自願、平等、公平、誠實信用的基礎上，就預拌混凝土買賣事宜協商訂立本合同。

第一條 工程概況

1．建設單位：______________________

2．施工單位：______________________

3．工程名稱：______________________

4．工程地點：______________________

5．運距：__________________________

第二條 混凝土的計劃數量、結算單價、供貨時間、澆築泵送方式、澆築工程部位、技術質量要求等內容，詳見合同附件。

第三條 供貨數量及質量的驗收確認

1．甲乙雙方共同依據國家、本市的相關技術標準及合同約定對乙方供貨到施工現場的混凝土數量、質量及澆築時間等內容進行驗收，並簽字確認。

2．乙方供貨到施工現場的混凝土如與發貨單載明的數量有差異時，甲方應即時通知乙方核實；雙方以書面形式提出真實數量確認結果作為價款結算依據。

3．乙方供貨到施工現場的混凝土經甲方表觀檢驗如有質量異常現象的，甲方應即時通知乙方進行核實，經核實後甲方有權作退貨處理，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

4．甲方對澆築到工程部位的混凝土發現有質量異常現象的，應在24小時內書面通知乙方進行核實；如有爭議，雙方應會同工程監理、建設行政主管部門共同確認責任，並提出書面責任處理意見。屬於甲方澆築不及時或振搗、養護不當原因，責任由甲方承擔；屬於產品質量責任的，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

5．乙方供貨到施工現場的混凝土，甲方應及時組織安排澆築到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失。

第四條 價款結算及支付

1．甲乙雙方應在乙方對每一工程澆築部位履行完畢供貨義務之日起____日內辦理完畢價款結算確認手續。

2．甲乙雙方約定，對用於工程結構部分的混凝土採用下列第_______種方式辦理價款結算確認手續。

（1）依據合同約定的單價和甲方現場驗收籤認的混凝土發貨單載明的數量為準辦理價款結算。

（2）依據合同約定的單價和工程澆築部位施工圖預算量（含損耗）辦理價款結算，計算施工圖預算量執行《____市建設工程預算定額》。在供貨前甲方應向乙方及時提供一套完整的澆築部位施工圖紙及相應工程變更洽商。甲方未按合同約定提供圖紙，致使雙方就乙方所供混凝土的數量發生爭議時，或甲方逾期不與乙方辦理結算確認手續的，雙方應按第

（1）種方式結算。

3．對混凝土砂漿、基礎樁、墊層、防水保護層、施工現場路面、臨設部分等用於非工程結構部位的混凝土均以合同約定的單價和甲方現場驗收籤認的混凝土發貨單載明的數量為準結算。

4．價款支付期限： 本合同項下的工程因非乙方原因中途停工，導致甲方停止使用乙方的混凝土時，甲方應自停工之日起3個月內付清未結價款。

5．甲方未按本合同約定期限給付價款，乙方可在提前____日書面通知甲方後暫停供應混凝土。

第五條 雙方義務

1．甲方義務

（1）根據工程進度需要，應提前24小時以書面傳真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的標號、數量及工程澆築部位、混凝土澆築方式，並對技術質量要求進行交底，以保證乙方有足夠的供貨準備時間。

（2）應保證現場場地平整、堅實、暢通，有足夠的調車場地及泵車的安全作業環境，並應安排專人負責調度指揮，保證乙方車輛及人員進出現場的安全，以及車輛駛出現場達到環保要求。 水泥品種 外加劑品種 結算單價（元

3） 混凝土單價(含運費) 汽車泵泵費 地泵泵費 外加劑費 冬施期冬施費 合計

甲方：（蓋章）_____________

乙方：（蓋章）_____________

委託代理人（簽字）：_______

委託代理人（簽字）：_______

簽訂日期：________年____月____日

合同編號：_________________

附件編號：_________________

____市工商行政管理局

____市建設委員會制定_

_______年____月

甲方（員工）

乙方（企業）公司

鑑於甲方在乙方任職，並將獲得乙方支付的相應報酬，雙方當事人就甲方在任職期間及離職以後保守乙方技術祕密和其他商業祕密的有關事項，訂定下列條款共同遵守：

第一條：雙方確認，甲方在乙方任職期間，因履行職務或者主要是利用乙方的物質技術條件、業務信息等產生的發明創造、作品、計算機軟件、技術祕密或其他商業祕密信息，有關的知識產權均屬於乙方享有。乙方可以在其業務範圍內充分自由地利用這些發明創造、作品、計算機軟件、技術祕密或其他商業祕密信息，進行生產、經營或者向

第三方轉讓。甲方應當依乙方的要求，提供一切必要的信息和採取一切必要的行動，包括申請、註冊、登記等，協助乙方取得和行使有關的知識產權。

上述發明創造、作品、計算機軟件、技術祕密及其他商業祕密，有關的發明權、署名權（依照法律規定應由乙方署名的除外）等精神權利由作為發明人、創作人或開發者的甲方享有，乙方尊重甲方的精神權利並協助甲方行使這些權利。

第二條：甲方在乙方任職期間所完成的、與乙方業務相關的發明創造、作品、計算機軟件、技術祕密或其他商業祕密信息，甲方主張由其本人享有知識產權的，應當及時向乙方XX。經乙方核實，認為確屬於非職務成果的，由甲方享有知識產權，乙方不得在未經甲方明確授權的前提下利用這些成果進行生產、經營，亦不得自行向

第三方轉讓。

甲方沒有XX的，推定其屬於職務成果，乙方可以使用這些成果進行生產、經營或者向

第三方轉讓。即使日後證明實際上是非職務成果的，甲方亦不得要求乙方承擔任何經濟責任。甲方XX後，乙方對成果的權屬有異議的，可以通過協商解決；協商不成的，通過訴訟途徑解決。

第三條：甲方在乙方任職期間，必須遵守乙方規定的任何成文或不成文的保密規章、制度，履行與其工作崗位相應的保密職責。

乙方的保密規章、制度沒有規定或者規定不明確之處，甲方亦應本着謹慎、誠實的態度，採取任何必要、合理的措施，維護其於任職期間知悉或者持有的任何屬於乙方或者雖屬於

第三方但乙方承諾有保密義務的技術祕密或其他商業祕密信息，以保持其機密性。

第四條：除了履行職務的需要之外，甲方承諾，未經乙方同意，不得以泄露、告知、公佈、發佈、出版、傳授、轉讓或者其他任何方式使任何

第三方（包括按照保密制度的規定不得知悉該項祕密的乙方其他職員）知悉屬於乙方或者雖屬於他人但乙方承諾有保密義務的技術祕密或其他商業祕密信息，也不得在履行職務之外使用這些祕密信息。

甲方的上級主管人員同意甲方披露、使用有關的39;技術祕密或其他商業祕密的，視為乙方已同意這樣做，除非乙方已事先公開明確該主管人員無此權限。

第五條：雙方同意，甲方離職之後仍對其在乙方任職期間接觸、知悉的屬於乙方或者雖屬於

第三方但乙方承諾有保密義務的技術祕密和其他商業祕密信息，承擔如同任職期間一樣的保密義務和不擅自使用有關祕密信息的義務，而無論甲方因何種原因離職。

甲方離職後承擔保密義務的期限為下列第____種（沒有做出選擇的，視為無限期保）

（a）無限期保密，直至乙方宣佈解密或者祕密信息實際上已經公開；

（b）有限期保密，保密期限自離職之日起，計算到________.

乙方同意就甲方離職後承擔的保密義務，向其支付保密費。保密費的支付方式為下列第____種：

（a）甲方離職時，一次性支付______元。

（b）甲方認可，乙方在支付甲方的工資報酬時，已考慮了甲方離職後需要承擔的保密義務，故而無須在甲方離職時另外支付保密費。

第六條：甲方承諾，在為乙方履行職務時，不得擅自使用任何屬於他人的技術祕密或其他商業祕密信息，亦不得擅自實施可能侵犯他人知識產權的行為。

若甲方違反上述承諾而導致乙方遭受

第三方的侵僅指控時，甲方應當承擔乙方為應訴而支付的一切費用；乙方因此而承擔侵權賠償責任的，有權向甲方追償。上述應訴費用和侵權賠償可以從甲方的工資報酬中扣除。

第七條：甲方在履行職務時，按照乙方的明確要求或者為了完成乙方明確交付的具體工作任務必然導致侵犯他人知識產權的，若乙方遭受

第三方的侵權指控，應訴費用和侵權賠償不得由甲方承擔或部分承擔。

甲方的上級主管人員提出的要求或交付的工作任務，視為乙方提出的要求或交付的工作任務，除非乙方已事先公開明確該主管人員無此權限。

第八條：甲方承諾，其在乙方任職期間，非經乙方事先同意，不在與乙方生產、經營同類產品或提供同類服務的其他企業、事業單位、社會團體內擔任任何職務，包括股東、合夥人、董事、監事、經理、職員、代理人、顧問等等。

甲方離職之後是否仍負有前款的義務，由雙方以單獨的協議另行規定。如果雙方沒有簽署這樣的單獨協議，則乙方不得限制甲方從乙方離職之後的就業、任職範圍。

第九條：甲方因職務上的需要所持有或保管的一切記錄着乙方祕密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、信件、傳真、磁帶、磁盤、儀器以及其他任何形式的載體，均歸乙方所有，而無論這些祕密信息有無商業上的價值。

若記錄着祕密信息的載體是由甲方自備的，則視為甲方已同意將這些載體物的所有權轉讓給乙方。乙方應當在甲方返還這些載體時，給予甲方相當於載體本身價值的經濟補償。

第十條：甲方應當於離職時，或者於乙方提出請求時，返還全部屬於乙方的財物，包括記載着乙方祕密信息的一切載體。

但當記錄着祕密信息的栽體是由甲方自備的，且祕密信息可以從載體上消除或複製出來時，可以由乙方將祕密信息複製到乙方享有所有權的其他載體上，並把原載體上的祕密信息消除。此種情況甲方無須將載體返還，乙方也無須給予甲方經濟補償。

第十一條：本合同提及的技術祕密，包括但不限於：技術方案、工程設計、電路設計、製造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數據庫、研究開發記錄、技術報告、檢測報告、實驗數據、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電，等等。

本合同提及的其他商業祕密，包括但不限於：客户名單、行銷計劃、採購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道，等等。

第十二條：本合同中所稱的任職期間，以甲方從乙方領取工資為標誌，並以該項工資所代表的工作期間為任職期間。任職期間包括甲方在正常工作時間以外加班的時間，而無論加班場所是否在乙方工作場所內。

本合同中所稱的離職，以任何一方明確表示解除或辭去聘用關係的時間為準。甲方拒絕領取工資且停止履行職務的行為，視為提出辭職。乙方無正當理由拒絕發給甲方全部或部分工資的行為，視為將甲方解聘。

第十三條：因本合同而引起的糾紛，如果協商解決不成，任何一方均有權提起訴訟。雙方同意，選擇乙方住所地的、符合級別管轄規定的人民法院作為雙方合同糾紛的

第一審管轄法院。

上述約定不影響乙方請求知識產權管理部門對侵權行為進行行政處理。

第十四條：甲方如違反本合同任一條款，應當一次性向乙方支付違約金______元；無論違約金給付與否，乙方均有權不經預告立即解除與甲方的聘用關係。

甲方的違約行為給乙方造成損失的，甲方應當賠償乙方的損失。違約金不能代替賠償損失，但可以從損失額中抵扣。

第十五條：本合同自雙方簽字或蓋章完成之日起生效。

第十六條：本合同如與雙方以前的口頭或書面協議有牴觸，以本合同為準。

本合同的修改必須採用雙方同意的書面形式。

第十七條：雙方確認，在簽署本合同前已仔細審閲過合同的內容，並完全瞭解合同各條款的法律含義。

立合約人簽字、蓋章：

甲方：

身份證號碼：

乙方： 公司

法定代表人

法定代表人張慶輝。

委託代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務所律師。

被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業區三片區。

法定代表人葉鳳娟。

委託代理人餘超生，廣東明祥律師事務所律師。

上訴人潮州市聯華電子有限公司不服汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。

上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業漆銷售協議》，協議書是被上訴人提供的格式合同。在協議書中有一格式條款：“與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據《中華人民共和國合同法》第四十一條的規定，應按上訴人的理解。上訴人認為，依以上條款的約定，如雙方發生糾紛，應先協商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應先與上訴人協商，協商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑑於被上訴人與上訴人發生合同糾紛後，沒有與上訴人協商解決。因此，有權管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區人民法院。請求撤銷汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區人民法院審理。

被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業漆銷售協議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當事人已協議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規定，是合法有效的協議管轄條款。被上訴人依據協議管轄條款的約定向汕頭市金平區人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協商，協商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方沒有協商，被上訴人也有權起訴。上訴人提出應先行協商，協商不成才能向金平區法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字遊戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權益。

本院經審查認為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業漆銷售協議》明確約定“爭議的解決：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規定，應認定上訴人與被上訴人已協議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內容不違反級別管轄和專屬管轄的規定，是有效的協議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區內，其作為原審原告，依據協議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權符合法律規定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予採納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規定，裁定如下：

駁回上訴，維持原裁定。

上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯華電子有限公司負擔。

本裁定為終審裁定。

出售人（以下簡稱甲方）

姓名：

購買者（以下簡稱乙方）

姓名：

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為明確甲、乙雙方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本合同。

甲方自願將其門面出售給乙方，乙方也已充分了解該門面具體狀況，並自願購買該門面。現該門面具體狀況如下：

（一）座落於市，建築面積45。6平方米；

（二）門面的所有權證號為___，國有土地使用權證號為___；上述門面的交易價格為：單價：人民幣3280元平方米，總價：人民幣149568元整（大寫：壹拾肆萬玖仟伍佰陸拾捌元整）

第三條乙方在開工前應向甲方給付定金人民幣70000元整（大寫：柒萬元整）上述定金在乙方一起付款時充抵門面房款。

第四條付款時間及方式乙方應於本合同生效之日起____日內將該門面全部價款付給甲方。具體付款方式為：

第五條甲方承諾在本合同生效之日起____日將門面交付給乙方，並在交付門面前騰空該門面。

甲方承諾並保證，依法享有本合同所售門面共有權的權利人均已書面同意將該門面出售給乙方。

第七條甲、乙雙方同意，在本合同生效之日起____日內，共同向門面權屬登記機關申請辦理門面所有權登記手續，依法取得門面登記在乙方名下的《門面所有權證》；並在乙方領取《門面所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該門面土地使用證。

該門面土地使用權為出讓取得，其土地使用權證所載權利和相關出讓合同的權利、義務一併轉讓給乙方。

該門面土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的，雙方約定，該費用由雙方共同承擔。

除本條已有約定外，辦理以上手續應當繳納的税費，由甲、乙雙方按國家規定各自承擔50%。

第八條甲方保證已如實陳述本合同所售門面權屬狀況和其他具體狀況，保證該門面在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的`任何法律障礙，有關按揭、抵押、租賃、税項等，生效後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

乙方未按本合同的約定支付門面價款的，按下列約定承擔違約責任：

乙方逾期支付房價款的，每逾期一天，按應付未付房價款的萬分之十支付違約金。乙方逾期支付房價款超過____日，甲方有權解除本合同，甲方在解除合同之日起____日內將已收房價款退還乙方，所收定金不予退還；並有權要求乙方支付總房價款百分之二十的違約金。

甲方未按本合同的約定履行義務的，按下列約定承擔違約責任：

甲方逾期交付門面的，每逾期一天，按總房價款的萬分之二十支付違約金。甲方逾期交付門面超過____日，乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除本合同之日起____日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方，並按總房價款的百分之20支付違約金。

2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本合同約定的時間內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起____日內將乙方已付款退還給乙方，並按總房價款的百分之二十支付違約金。

本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。

第十四條本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

第十五條因本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方應協商解決。協商不成的，提交仲裁委員會仲裁解決。

本合同一式三份。其中甲方執一份，乙方執一份，提交門面權屬登記機關一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

________年____月____日

________年____月____日

需方：(以下簡稱甲方)

需方：(以下簡稱乙方)

鄲____縣水務局對________年第三批農村飲水安全13標段管材供應工程進行了公開招標，並接受了____XX公司的投標。供需雙方根據《民法典》等有關法律、法規，在平等、自願的基礎上，本着誠實守信、互惠互利、共同發展的宗旨和原則，達成以下協議：

一、產品名稱E管材、管件。

二、合同價款

1、合同總金額：人民幣(大寫)壹佰貳拾肆萬肆仟元整;(小寫)124.4萬元;

2、以上總價款均為含税價;

3、產品名稱、型號、規格及報價詳見投標報價表(附後)。

三、質量標準與質量責任

1、質量標準：

2、質量責任：質量實行三包，保質期限________年;

3、在產品使用中供方需對需方的施工安裝提供技術支持。

四、交貨時間與地點供方按需方要求及時將貨物送達指定地點。

五、運輸方式及費用運輸方式由供方選擇，運輸過程中發生的一切費用均由供方承擔。

六、驗收標準、方法及提出異議

1、驗收標準：按GB13663——20執行;

2、驗收方法：由駐地監理或業主抽樣檢測，如發現問題，監理及業主有權要求供方對有問題的貨物進行及時更換。

七、結算方式

1、撥款依據：以供方發貨清單為依據，以需方實際簽收數量為準;

2、合同簽訂後，供方第一批貨物進場，需方按合同總價款的30%撥付預付款，工程竣工驗收合格後，再撥付總貨款的65%;

3、預留5%作為質量保證金，工程驗收後滿________年，無質量缺陷，質保金一次結清。

八、違約責任

1、供方必須按照需方要求及時將貨物送達指定地點，每拖延一天，按所送貨物價款的1%作為誤工費補償給施工方;

2、供需雙方必須按照合同要求自覺執行，如一方違約，另一方可與違約方解除合同。

九、爭議解決本合同未盡事誼由雙方協商解決，協商不成的，應向需方所在地人民法院提起訴訟解決。

十、合同生效本合同一式四份，供需雙方及當地財政部門、發改委各一份。合同自雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：

_________________年____月____日________年____月____日

需方(以下簡稱甲方):

供方(以下簡稱乙方):

乙雙方本着平等互助，誠實首信的原則，根據《民法典》，經雙方友好協商，簽訂以下合同，以資共同遵守。

一、合同內容：購買油漆、瓷磚、地板磚

二、質量要求(乙方需提供的產品符合下列質量要求)

1、乙方必須提供全新的貨物，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權屬清楚，附產品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產權。

2、貨物必須符合或優於國家規定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。符合合同約定的質量要求。

3、乙方對其產品包修，出現產品質量問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，所產生的費用由乙方自行承擔、保修期滿後甲方享有終身成本價維修服務。產品質量出現問題，甲方同時有權解除合同，並追究其經濟責任、另選供貨商。保修期為乙方所供瓷磚施工後經驗收合格之日起12個月。

三、交貨時間及總金額裝飾材料購銷通用版合同、交貨時間：簽訂合同____日內

2、總金額：16253

2、5元(拾陸萬貳仟伍佰叁拾貳元伍角整)

1、乙方負責將貨物運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。乙方所供瓷磚包裝標準按照國家標準執行，確保瓷磚不受損壞，並在貨物交付給甲方前承擔風險責任，甲方在交貨地點對數量、外觀檢查後驗收，對產品質量不符合或規格不符的，有違合同原則的產品，甲方有權拒收，並由乙方承擔因此而產生的經濟費用和一切損失。

2、在鋪貼過程中，如需乙方配合，乙方提供各種條件及輔助人員的技術指導，在技術人員的技術指導下進行輔助安裝及其他工作。

四、付款及交貨方式

1、乙方貨物到場經甲方驗收合格後，甲方按定貨價付95%貨款，安裝完成後付清尾款。該合同簽訂後，乙方應在10天內將貨物送至工地。按總承包合同付款比例和時間向乙方付款。

2、乙方應保證各規格瓷磚為同一色批號。

五、雙方責任甲方責任：甲方如中途變更產品品種、規格、型號、質量或包裝，應提前通知乙方，雙方可以簽訂書面補充合同作為本合同附件。乙方責任：

1、產品品種、規格、質量不符合本合同約定時，乙方應在24小時內負責包修、包退、包換並承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產品在包修、包退、包換一次後仍然出現質量問題，則甲方有權解除合同並賠償甲方相應的損失，同時由乙方向甲方支付總貨款的10%(比例)的違約金。

2、乙方應在合同約定的交貨時間及地點交貨，如果乙方逾期交貨，應徵得甲方同意，每逾期____日，乙方應按總貨款的10%(比例)計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因貨物逾期天數超過5天，甲方有權解除合同，乙方賠償甲方的一切損失及相關費用並承擔總貨款10%的違約金。

3、乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交部分，甲方如需要，應照數補齊，甲方按實際收到材料數量付款;甲方不需要的，甲方有權扣除相應的材料款。

六、合同爭議解決方式在執行本合同中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方應協商解決，也可以由合同鑑定地的工商行政管理部門調解協商，調解不成的可由____________區人民法院解決。

七、合同生效本合同一式陸份，甲方執伍份，乙方執壹份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協議解決，並簽訂補充協議，且有同等效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

年____月____日

出賣人：______________(以下簡稱甲方)

買受人：______________(以下簡稱乙方)

茲為買賣__________________機械先行試驗，經雙方同意訂立協議如下：

第一條 乙方向甲方購買後列標示機械約定先行試驗後如合意時，即行成交於合同成立日起一星期內，由甲方將買賣標的物運到乙方工廠而甲方允諾。

第二條 試用期間以 ________日為限自接到機械的次日起算。

第三條 前項試用如不合時，乙方應即將機械退回以做買賣不成立。

前項退回所需運費由乙方負擔。

第四條 在試用期間，乙方對買賣機械有自由使用之權，而因此有所損害的乙方應負賠償之責。但其損害系因製造欠妥，或因運輸中損壞的不在此限。

第五條 試用期間屆滿乙方不立刻表示，並將機械退還與甲方時，視為試用合格買賣應即成立乙方認諾。

第六條 買賣價款議定為人民幣______元整，於合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣_______元整，甲方如數收訖。如買賣成立時本保證金應充價金的一部分，如買賣不成立的由甲方全數返還。

第七條 試用後乙方認為不合格，或試用尚未完畢須要繼續試用時，可以向甲方請求更換或延長期間但甲方不同意時可拒絕。

第八條 試用後如乙方認為合格的，應於試用期終止日起算日內將貨款全部付清不得拖延短欠等情況。

第九條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

(一)提交____________仲裁委員會仲裁；

(二)依法向人民法院起訴。

第十條 其他約定事項：_________________________________________

本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)：____________

買受人(乙方)：____________

__________年______月______日

出賣人：xxx（以下簡稱甲方）

買受人：xxx（以下簡稱稱乙方）

茲為x貨物買賣，經雙一致方同意簽訂協議如下：

第一條乙方向甲方訂購xx貨物2台試用，協議簽訂後x個工作日內由甲方交付貨樣同品同種類同質的貨物xx2台於乙方試用。試用期滿，乙方對甲方產品無異議的應與甲方簽訂後續20台同類產品的買賣合同。產品具體性能及參數見附表1。

第二條本件產品買賣貨款議定每件人民幣x萬xx仟x佰元（共人民幣x xx萬x仟x佰元）。乙方應於合同簽訂後的3個工作日內交付甲方貨款總價值的x%（人民幣x萬元），甲方在收到款項後3個工作日內即行發貨。

第三條乙方試用期為x天，試用期滿，乙方應將試用結果及時以書面形式通知甲方。乙方沒有通知或怠於通知的，視為乙方認可。並於試用期滿之日起接受甲方產品和本合同內容。

第四條試用期滿，乙方沒有對甲方產品提出異議的，應自使用期滿之次日起與甲方簽訂20台相同產品的買賣合同。合同具體內容另行約定。

第五條在試用期內，乙方提出合理理由並有確切證據證明甲方產品存在技術缺陷，不能滿足乙方正常生產需要的，應於發現該問題的3個工作日內以書面形式通知甲方，甲方在收到通知後應及時派技術人員查驗、修理。經修理仍不能滿足乙方要求或乙方有正當理由認為沒有修理的需要時，該試用合同終止。

第六條試用合同終止後，乙方應原本返還甲方產品。甲方在扣除乙方試用期內的合理費用後返還甲方預付款。

第七條試用期滿，乙方既不與甲方簽訂後續20台同類產品買賣合同，又不支付2台試用產品餘款的，甲方有權於3個工作日內以書面形式予以催告。乙方在收到甲方催告後的2個工作日內仍不付款也不簽訂後續合同的，甲方有權收回交付的產品。乙方交付的預付款部分不予退還。並收取合同總價款的x%作為違約金。

第八條乙方預知屆期不能付款的，可於5個工作日前通知甲方展延日期交貨。是否同意由甲方決定。

第九條產品價格如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除合同等情況。

第十條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於x日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除本協議。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第十一條因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。由此造成的損失雙方自行承擔。

第十二條在履行本合同的過程中發生爭議，雙方當事人應通過友好協商的方式解決，若友好協商解決未果，則雙方一致同意提請北京市海淀區人民法院處理。

第十三條本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字蓋章後生效。甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。附件與本合同具有同等法律效力，並同時使用。

賣方（甲方）：xxx

地址：xxx

買方（乙方）：xxx

地址：xxx

xxx年x月x日

出賣人（以下簡稱甲方）：____________

註冊登記號：

住 所：

法定代表人：

買受人（以下簡稱乙方）：____________

註冊登記號：

住 所：

法定代表人：

茲為買賣_________________機械先行試用，待試用期滿後滿足試用方工作需求時購買，經雙方同意訂立合同如下：

第一部分：設備名稱、規格、型號、數量、金額

第二部分：合同細則

第一條 乙方向甲方購買上述機械約定先行試驗後如滿足乙方工作需求時，買賣合同即刻成立。

第二條 試用期間以_____個自然日為限（自接到機械的次日起算）。 、

第三條 前項試用如不合意時，乙方應即將機械退回以做買賣不成立，退回所需運費由乙方負擔。甲方收到乙方退回機器的____ 個工作日內，如發現該試用機器出現人為損壞的情況，乙方需賠償甲方維修費用，具體賠償費用由甲方工程師做評估報價。

第四條 在試用期間，乙方對買賣機械有自由使用之權，而因此有所損害的，乙方應負賠償之責。但其損害系因製造欠妥，或因運輸中損壞的不在此限。

第五條 試用期滿，乙方____個工作日內不表態機器是否滿足其工作需求，並未將機械及時退還甲方時，視為試用合格且買賣合同即刻生效。

第六條 試用後乙方認為不合格，或試用尚未完畢須要繼續試用時，可以向甲方請求更換或延長期限但甲方不同意時可拒絕。

第七條 買賣價款議定為人民幣 _____________元（大寫 ），於本合同成立同時由甲方先交予乙方試用，試用期滿後如乙方認為合格的，應於試用期終止日起算_____個工作日內需將貨款全部一次性付清不得拖延短欠等情況。

第八條 雙方的賬户信息

甲方：

開 户 行：

賬户名稱：

賬 號：

乙方：____

開 户 行：

賬户名稱：

賬 號：

第九條 合同爭議解決方式

（一） 因本合同引起或者與本合同有關的任何爭議，雙方應首先以協商方式解決。協商應在一方向另一方送達關於協商的書面要求後立即開始；如果十日內雙方未能通過協商解除爭議，的則雙方同意按照以下第【】種方式解決：

1、 因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，雙方同意將爭議提交有管轄權的人民法院解決。

2、 因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，均提請【】仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力，並可在任何有管轄權的法院或其他有權機構強制執行。除非仲裁裁決有不同規定，敗訴方應支付雙方因仲裁所發生的一切法律費用，包括但不限於律師費。

（二） 訴訟或仲裁進行過程中，除雙方有爭議的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方應繼續履行。

（三） 每一方同意使用本合同通知與送達條款送達與仲裁或強制執行仲裁裁決有關的傳票、通知或其他文件。本合同通知與送達條款中得任何規定均不應影響一方以法律允許的其他方式送達上述傳票、通知或其他文件的權利。

（四） 本合同全部或部分無效的，本條依然有效。

第十條 其他約定事項

（一） 合同完整性：本合同包括所有附件及對本合同及其任何附件的各項書面補充、修訂或變更。一俟生效，本合同對合同雙方均具有約束力，並取代此前就本合同項下各項交易達成或形成的任何口頭或書面的合同、備忘錄或其他任何文件。

（二） 可分割性：如果本合同的任何條款在任何司法管轄區不合法、無效或無法強制執行或成為不合法、無效或無法強制執行，其不應影響：

1、 本合同任何其他條款在該等司法管轄區的有效性或可執行性；或

2、 本合同的該等條款或任何其他條款在其它司法管轄區的有效性或可執行性。

（三） 法律變化：如因適用法律、法規發生變化導致本合同的任何條款失效、違法或無法執行，雙方將立即進行協商，對本合同的相關條款進行修改和補充。

（四） 合同修訂：本合同未盡事宜，應由雙方友好協商解決。如需對本合同及其附件做任何修改或補充，須由雙方以書面做出方為有效。修改或補充文件與本合同有不一致的，以修改或補充文件為準。

（五） 如合同一方為法人，本合同簽署前，該方應向對方提供其授權本合同簽署人代表其簽署本合同的授權文件。

（六） 本合同將保持其效力直至各方已完全履行合同項下的所有義務並且各方之間的所有付款和索賠已結清。

（七） 本合同一式【】份，雙方各執【】份，具有同等法律效力。

本合同文本已於本合同首頁列明之日由雙方授權代表正式簽署。

甲方：（蓋章） （簽字）

有權簽字人：

乙方： （簽字）

有權簽字人：

簽署日期：______年_______月_______日

甲方(買方)：

合同編號：

乙方(賣方)：

簽訂地點：____市____縣 根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，訂立本合同。

一、 標的物： 序號物資名稱規格型號產地單位數量單價合價備註 總 計：b(大寫)：

1、最終數量以實際入庫合格數量計算。

2、上述價格已包含貨物、運輸、包裝、裝卸、税金、利潤等送到甲方指定地點的一切費用，不因市場變化等原因作任何調整。

二、質量標準： 按 執行，標準代號、編號和標準名稱(如有) 。 1國家標準;2行業標準;3企業標準;3封存樣品質量標準;5其他標準 。

三、乙方對質量負責的條件及期限

1、質量保證期為：自驗收合格之日起 個月。

2、如果乙方知道或者應當知道所出賣產品存在質量缺陷，所承擔的質量保證期限不受前款質量負責期限的約束，應依法承擔相應責任。

3、如檢驗發現不符合本合同質量標準條款第二條規定，甲方有權拒絕付款，乙方對甲方造成的直接和間接損失應予賠償。

四、包裝標準、包裝物的供應與回收

1、包裝標準按 執行，標準代號、編號和標準名稱 。 1國家標準;2行業標準;3企業標準;3封存樣品質量標準;5其他標準 。

2、產品所需包裝由乙方合理包裝並符合技術附件的要求(如有)，適合水運和或長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防鏽，符合甲方使用要求。危險品包裝需符合 ，如因包裝不當對甲方或其他第三方造成的損失和責任均由乙方承擔。

3、乙方應根據產品運輸要求，於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”，“切勿受潮”等注意事項，任何由於包裝不善而造成的損失由乙方承擔。

4、包裝物由乙方提供，不計費、不回收。

五、附隨的必備品、配件、技術資料、工具數量及供應方法等

1、乙方對標的物的質量負責，產品均附質檢報告單和或質量保證書並符合技術附件的要求(如有)。

2、 。

六、運輸方式、交貨時間、交貨地點：

1、乙方應該按照合同約定，於________年____月____日(分批次一次性)交付甲方指定的工廠： ;收貨人姓名： 電話：

2、乙方採用 運輸，交付甲方前的一切費用均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。

七、驗收標準、驗收方法、提出異議：

1、甲方根據本合同第二條、第三條有關規定，對乙方交付的產品進行驗收，但甲方的驗收不免除乙方的任何質量責任和義務;

2、甲方驗收方法：質量按合同約定的標準驗收;數量按照甲方驗收合格後的實際數量為準;外觀檢驗包括產品的規格、型號、批號、重量是否與送貨清單一致及合格證是否一致等;

3、甲方應在材料進廠驗收後或使用過程中出現質量問題後____日內書面通知乙方提出異議，但有關權威部門認定不合格的或存在質量缺陷的，提出異議不受上述期限的限制。

八、結算與付款：

1、雙方根據實際驗收合格的數量進行結算貨物總金額，甲方以現金銀行承兑匯票轉賬形式向乙方支付貨款;

2、付款方式：乙方提供全額增值税發票後，採用分期付款，即合同簽訂後預付總貨款的%，貨到廠後付總貨款的 %，驗收合合格後付總貨款的 %，質保金為總貨款的10%在驗收合格滿 個月後無息付清。

九、合同的解除

1、乙方不能按照甲方約定的時間交付鋼材超過____日的，或交付的產品是假冒偽劣的;

2、乙方交付的產品不符合本合同約定的質量標準的。

十、違約責任：

1、乙方未能按照甲方要貨的通知要求的時間交付的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金額的 20 %向甲方支付違約金;甲方不解除合同的，乙方除了繼續交付外，還要根據實際延誤的時間，每逾____日，按照應交付合同金額的 1 %由乙方向甲方支付違約金;

2、乙方交付的產品經驗收、檢驗、檢測不符合本合同約定的，或交付的產品質量不合格的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金額的 20 %向甲方支付違約金;甲方不解除合同的，乙方應當重新交付符合本合同約定的產品，因此造成的交付延誤的，根據實際延誤時間，每逾____日，按照應交付合同金額的 1 %由乙方向甲方支付違約金;

十一、爭議的解決： 本合同履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向 合同簽訂地.人民法院起訴。

十二、其他：

1、本合同如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充合同。

2、本合同經雙方授權代表簽字並加蓋公章後生效，一式四份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

法定代表人：

法定代表人：

委託代理人：

委託代理人：

地 址：

地 址：

聯繫電話：

聯繫電話：

合同簽訂日期：________年____月____日

出賣人：簽訂時間：

買受人：簽訂地點：

起始日期：截止日期：

第一條標的數量、價款及交（提）貨時間、名稱、炕貨、時間、品種規格、單位（kg）數量、保護價（元/kg）、總金額（元）合計人民幣金額（大寫）萬x仟x佰x拾x元x角x分。

第二條質量標準：按《中華人民共和國農產品質量安全法》標準執行。外觀質量：x。檢驗標準、方法、地點及期限：x。

第三條菌種的提供方式為

□買方提供：

□賣方自備；

買方提供菌種的數量、時間和方式為：。對菌種驗收的方式為x。

菌種價格為元/瓶.合計：

□於xxx年xx月xx日前一次性付清；

□於交貨時抵扣收購款。

第四條定金：買方□是/□否在日前向賣方支付收購定金x元。交貨時定金（□抵作收購款/□返還買方）。定金支付後，因買方違約解除合同的，定金不予退還；因賣方違約解除合同的，應雙倍返還定金。

第五條標的物的所有權自xx時起轉移，但買受人未履行支付款價義務的，標的物屬於x所有。

第六條交（提）貨方式和地點：xx。

第七條運輸方式及運輸費用負擔：由賣方送到買方指定的投售點。運輸費用由x方負擔。

第八條結算方式、時間及地點：

第九條擔保方式（也可另立擔保合同）。

第十條本合同解除的條件

第十一條違約責任

第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決：也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第x種方式解決：

（一）提交

（二）依法向起訴。

第十三條本合同自雙方當事人簽字蓋章後生效，本合同一式三份，雙方各執一份（交工商部門備案一份）。

第十四條其他約定事項：

出賣人（章）：買受人（章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼： 居民身份證號碼：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

開户銀行： 開户銀行：

帳 號： 帳 號：

出賣人：_________（以下簡稱甲方）

買受人：_________（以下簡稱乙方）

茲為買賣（施盤）機械先行試驗，經雙方同意訂立協議如下：

第一條乙方向甲方購買後列標示機械約定先行試驗後如合意時，即行成交於合同成立日起_________天內，由甲方將買賣標的物運到乙方工廠而甲方允諾。

第二條試用期間以_________日為限自接到機械的次日起算。

第三條前項試用如不合意時，乙方應即將機械退回以做買賣不成立。退回所需運費由乙方負擔。

第四條在試用期間，乙方對買賣機械有自由使用之權，而因此有所損害的乙方應負賠償之責。但其損害系因製造欠妥，或因運輸中損壞的不在此限。

第五條試用期間屆滿乙方不立刻表示，並將機械退還與甲方時，視為試用合格買賣應即成立乙方認諾。

第六條買賣價款議定為人民幣_________元，於合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣_________元，甲方如數收訖。如買賣成立時本保證金應充價金的一部分，如買賣不成立的由甲方全數返還。

第七條試用後乙方認為不合格，或試用尚未完畢須要繼續試用時，可以向甲方請求更換或延長期間但甲方不同意時可拒絕。

第八條試用後如乙方認為合格的，應於試用期終止日起算_________日內將貨款全部付清不得拖延短欠等情況。

第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十條其他約定事項：_________。

本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人（甲方）（簽字）：_________買受人（乙方）（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

出賣人：__________________（以下簡稱甲方）買受人：__________________（以下簡稱乙方）茲為買賣機械並先行試用，雙方訂立協議如下：

第一條、乙方向甲方購買後列標示機械，於合同成立日起一星期內，由甲方將買賣標的物運到乙方工廠，雙方約定，若試用後乙方認為合意，即行成交。

第二條、試用期間以____日為限，自接到機械翌日起算。

第三條、前項試用，如不合意，應立即將機械退回，以示買賣不成立。乙方認為退回運費由乙方負擔。

第四條、在試用期間，乙方對機械有自由使用之權，因此而有所損害的，乙方應負賠償之責。若其損害系製造欠妥所致或屬運輸中之損壞的，不在賠償之列。

第五條、試用期屆滿，乙方不立刻表示不合意，並將機械退還與甲方，視為試用合格，買賣即應生效。

第六條、買賣價款議定為人民幣______元整，於合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣______元整。如買賣成立保證金應充作價金的一部分；如買賣不成立，由甲方全數返還乙方。

第七條、試用後乙方認為不合格，或需要繼續試用時，可以要求甲方掉換或延長試用期，甲方若不同意可拒絕。

第八條、試用後如乙方認為合格的，應於試用期終止日起算____日內將貨款全部付清，不得拖延。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人（甲方）：__________________買受人（乙方）：__________________

賣出人(以下簡稱甲方)：

買受人(以下簡稱乙方)：

依據有關法律、法規和規章的規定，甲、乙雙方在自願、平等和協商一致的基礎上，就D225-7挖掘機含DBB破碎錘買賣和完成其它服務事項，簽訂本合同。

第一條 當事人及車倆情況

(一)甲方基本情況：

1.自然人身份證號碼：

現居住地址：

聯繫電話：

(二)乙方基本情況：

1.自然人身份證號碼

現居住地址 ：

聯繫電話 ：

(三)賣出車輛基本情況：D225-7挖掘機含DBB破碎錘及相關配件。 顏 色 紅 購買日期 車架號碼 。

第二條:價格： 經雙方協商該車的轉讓價為人民幣

元(大寫： 元。

第三條 雙方的權利義務

(一)甲方保證賣出挖掘機及DBB破碎錘的合法性以及不存在任何權屬上的法律問題;應提供車輛真實情況和信息。在乙方購買之日起，挖掘機以前所有的債權債務由甲方負責，乙方不承擔任何費用。

(二)甲方應提供該車的各類證明、證件並確保真實有效。乙方將一次性付清餘款，該機產權屬乙方所有。

第四條 違約責任

(一)違反本合同

第三條第1款，乙方有權解除本合同，甲方應無條件接受退回的車輛並退回乙方全部車款並賠償乙方相應的一切損失。

第五條 爭議解決方式 因本合同發生的爭議，由雙方協商解決，調解不成的39;，可向____市____區人民法院起訴。

第六條 其它

(一)本合同未約定的事項，按照《民法典》以及有關的法律、法規和規章執行。本合同經雙方當事人簽字或蓋章後生效。本合同一式兩份，由甲方、乙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

簽約時間：________年____月____日

簽約時間：________年____月____日

甲方(出賣人)： 住址： 身份證號：

乙方(買受人)： 住址： 身份證號：

經甲方和乙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣柴房一事達成如下協議：

一、 甲方自願將其名下梅XX 41號柴房(實測建築面積 12 平方米)，出售給乙方。乙方所買上述柴房僅作為貯藏室或車庫使用，不得擅自改變主體結構、承重結構和用途。

二、 甲、乙雙方共同商定車庫出售價格為人民幣九車庫買賣的合同範本千元整( 9000 元)。

三、 因該柴房甲方與開發商所籤合同明確不能辦理產權證。如日後因本柴房與開發商產權糾紛導致乙方損失，甲方不予負責;乙方所付甲方購房款，甲方不予退還。如有可能辦理產權證，甲方應協助乙方辦理產權證及過户給乙方相關手續(產權歸乙方所有)，辦理產權證及過户費由乙方承擔，甲方不得以任何理由收回該柴房產權及使用權。

四、 本合同經雙方簽字確認即生效，並對雙方都具有約束力，雙方均應執行。

五、 本合同一式二份，自雙方簽字後生效，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方(出賣人)： 乙方(買受人)：

________年____月____日