房屋合同模板彙總六篇

現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編幫大家整理的房屋合同6篇，僅供參考，歡迎大家閲讀。

編號：

房屋認購協議書

雙方當事人：

出賣人（以下簡稱“甲方”）：認購人（以下簡稱“乙方”）：

根據相關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方認購甲方商品房相關事宜達成如下協議：

一、認購標的的基本情況

乙方所認購的商品房為甲方開發的位於 市 區__________________________________________（以下簡稱商品房）。該商品房的建築面積為 平方米。以上面積均以房地局測繪中心最終測繪面積為準。

二、認購標的的價款

該商品房按照建築面積計價，單價為人民幣 元/平方米，房款計人民幣 元（大寫： ）。

三、認購款

乙方於本認購書籤訂之日，一次性向甲方支付認購款計人民幣 ____________元（大寫：）。該商鋪屬一次性付清款項，出賣人和買受人無任何爭議。且在簽訂本協議時表示甲方已收到

該款項。

甲方在取得預售許可證後，應立即通知乙方。乙方在接到甲方的簽約通知次日起 日內，到銷售現場與甲方協商商品房買賣合同的相關條款，協商一致並簽署《商品房買賣合同》。

甲方應在取得預售許可證____日內通知到乙方，因甲方取得預售許可證後未在規定時間內通知到乙方，因此產生的不利於乙方的後果均由甲方承擔。

甲、乙雙方在上述約定的期限內協商商品房買賣合同的相關條款，但雙方未達成一致意見，自約定的期限屆滿次日起超過 日的，本認購書自行解除。甲方應當在本認購書解除次日起 日內將已收取的認購款返還給乙方，並承擔相關法律責任及乙方的一切經濟損失。

甲乙雙方協商一致簽訂《商品房買賣合同》的，乙方已交納的認購款抵作該商品房的購房款，無須再補購房款。

四、其他約定

在簽訂正式的《商品房買賣合同》時，變更認購人的，甲方應積極配合。

買受人已一次性交清購房款，甲方不得將此房進行調換，同樣甲方不得將此房另出售給其他人，否則將作為違約處理。

五、附則

本認購書未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致可簽訂補充協議，補充協議與本認購書具有同等法律效力。

本認購書經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。雙方簽訂的《商品房買賣合同》生效後本認購書自行終止。本認購書一式二份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力；

甲方(公章)：

乙方(公章)：

授權代表：

授權代表：

證件號碼：

證件號碼：

聯繫電話：

聯繫電話：

年月

甲方：

乙方：

一、經甲、乙雙方協商，由乙方給甲方修建房屋，為包工不包料，工價 元每平方米，開工時間為 年 月 地址在威寧縣草海鎮陳家井下面100米左右地段。

二、一層、二層、三層為獨立柱，地樑高公分，寬

三、一層包板高為 米，二層、三層高為 米。

四、山牆和後牆為水泥清光牆，正面為外牆漆。

五、室內地板磚不包括瓷粉，水、電、瓷片磚。

六、付款方式：

1、合同定金大約為元;

2、乙方進場首付元;

3、一層打板完甲方付給乙方元;

4、二層打板完甲方付給乙方元;

5、開始抹灰甲方付給乙方元。

七、施工期間如有任何單位和執法部門來干擾由甲方全權負責。剩餘工錢，待房屋完工時一次性付清給乙方。

八、工程質量：

1、垂直線每層不能超公分;

2、料子不能浪費;

3、質量如返工，由乙方負責;

4、施工安全事故問題由乙方負責。

九、此協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

户主方：

維修方方：

為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

第一條維修標準及要求

1、維修方方自願選擇房屋維修形式並與户主方簽訂本合同。

2、維修地點：廠區木工房室內牆壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：合計金額為：￥760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。

3、維修要求：

①維修方方進行施工，提供人工，材料。

②維修方方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由維修方方自行負責。

4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。

5、維修後保質：建設工程維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修後應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況後，在户主方通知後2個工作日內響應。

第二條維修工程款的發放

維修方方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由維修方方自行解決。

第三條其它約定

1、維修方方因維修而造成的其他責任由維修方方負責。

2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，户主、已方雙方各執一份。

户主方(蓋章)：

維修方方：

簽訂日期：年月日

最高人民法院於20xx年6月22日通過了《最高人民法院關於審理城鎮房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》。該司法解釋於20xx年9月1日起施行。該司法解釋僅僅適用於城市房屋租賃合同。該司法解釋出台較晚，今年的司法考試不一定會涉及到，但也不能完全排除涉及的可能性。一下就該解釋中特別重要的內容予以介紹：

第一，一屋二租時，如何確定承租人。《城市房屋租賃合同解釋》第6條規定：“出租人就同一房屋訂立數份租賃合同，在合同均有效的情況下，承租人均主張履行合同的，人民法院按照下列順序確定履行合同的承租人：（一）已經合法佔有租賃房屋的；（二）已經辦理登記備案手續的；（三）合同成立在先的。不能取得租賃房屋的承租人請求解除合同、賠償損失的，依照合同法的有關規定處理”。

第二，非法轉租時，出租人解除合同的除持期間。《城市房屋租賃合同解釋》第16條規定：“出租人知道或者應當知道承租人轉租、但在六個月內未提出異議，其以承租人未經其同意為由請求解除合同或者認定轉租合同無效的，人民法院不予支持”。

第三，非法轉租合同無效；合法轉租合同超過承租人剩餘期限的部分無效。《城市房屋租賃合同解釋》第15條規定：“承租人經出租人同意將租賃房屋轉租給第三人時，轉租期限超過承租人剩餘租賃期限的，人民法院應當認定超過部分的約定無效。但出租人與承租人另有約定的除外”。

第四，不適用買賣不破租賃的兩種情形。《城市房屋租賃合同解釋》第20條規定：“租賃房屋在租賃期間發生所有權變動，承租人請求房屋受讓人繼續履行原租賃合同的，人民法院應予支持。但租賃房屋具有下列情形後者當事人另有約定的除外：（一）房屋的出租前已設立抵押權，因抵押權人實現抵押權發生所有權變動的；（二）房屋在出租前已被人民法院依法查封的”。

第五，房屋承租人不享有優先購買權的四種情形。《城市房屋租賃合同解釋》第24條規定：“具有下列情形之一，承租人主張優先購買房屋的，人民法院不予支持：（一）房屋共有人行使優先購買權的；（二）出租人將房屋出賣給近親屬，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女的；（三）出租人履行通知義務後，承租人在十五日內未明確表示購買的；（四）第三人善意購買租賃房屋並已經辦理登記手續的”。

第六，房屋承租人的優先購買權受到侵害的，只能請求出租人承擔賠償責任，無權主張房屋買賣合同無效。《城市房屋租賃合同解釋》第21條規定：“出租人出賣租賃房屋未在合理期限內通知承租人或者存在其他侵害承租人優先購買權情形，承租人請求出租人承擔賠償責任的，人民法院應予支持。但請求確定出租人與第三人簽訂的房屋買賣合同無效的，人民法院不予支持”。

第七，房屋抵押權人實現抵押權、出租人拍賣出租房屋的，房屋承租人享有優先購買權。《城市房屋租賃合同解釋》第22條規定：“出租人與抵押權人協議折價、變賣租賃房屋償還債務，應當在合理期限內通知承租人。承租人請求以同等條件優先購買房屋的，人民法院應予支持”。《城市房屋租賃合同解釋》第23條規定：“出租人委託拍賣人拍賣租賃房屋，應當在拍賣五日前通知承租人。承租人未參加拍賣的，人民法院應當認定承租人放棄優先購買權”。

第八，房租承租人的'共同經營人在承租人死亡時有權在房屋租賃合同的剩餘期限繼續租賃房屋。《城市房屋租賃合同解釋》第19條規定：“承租人租賃房屋用於以個體工商户或者個人合夥方式從事經營活動，承租人在租賃期間死亡、宣告失蹤或者宣告死亡，其共同經營人或者其他合夥人請求按照原租賃合同租賃該房屋的，人民法院應予支持”。

城鎮房屋租賃合同範本

出租方（以下簡稱甲方）：______________身份證號碼：_______________________

聯繫電話：_________________________

承租方（以下簡稱乙方）：______________身份證號碼：_______________________

聯繫電話：_________________________

甲、乙雙方通過友好協商，就房屋租賃事宜達成合同如下：

一、租賃地點及設施

1、租賃地址：______________路______________弄______________號______________室；房型規格；居住面積______________平方米；

2、室內附屬設施：

a：電器：電話沐浴空調冰箱彩電洗衣機微波爐吊扇音響vcd

b：傢俱：

二、租用期限及其約定

1、租用期限：甲方同意乙方租用年；自______年______月______日起至______年______月______日；

2、房屋租金：每月____________元人民幣；

3、付款方式：按______支付，另付押金______元，租房終止，甲方驗收無誤後，將押金退還乙方，不計利息。

第一次付款計______元人民幣；

4、租賃期內的水、電、煤氣、電話、有線電視、衞生治安費由乙方支付，物業管理，房屋修繕等費用由甲方支付；

5、租用期內，乙方有下列情形之一的甲方可以終止合同，收回房屋使用權、乙方需擔全部責任，並賠償甲方損失。

（1）乙方擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的；

（2）乙方利用承租房屋進行非法活動損害公共利益的；

（3）乙方無故拖欠房屋租金達______天；

（4）連續三個月不付所有費用的。

三、雙方責任及義務

1、乙方須按時交納水、電、煤、電話等費用，並務必將以上費用帳單交給甲方，甲方須監督檢查以上費用；

2、無論在任何情況下，乙方都不能將押金轉換為房屋租金；

3、在租用期內，甲方必須確保乙方的正常居住，不得將乙方租用的房屋轉租（賣）給任何第三者；或在租賃期內房租加價；

4、租用期滿後，乙方如需繼續使用，應提前一個月提出，甲方可根據實際情況，在同等條件下給予優先；

5、在租賃期內，甲、乙雙方如有一方有特殊情況需解除合同的，必須提前一個月通知對方，協商後解除本合同；

6、乙方入住該物業應保持周圍環境整潔做好防火防盜工作，如發生事故乙方應負全部責任；

7、乙方不得擅自改變室內結構，並愛惜使用室內設施，若人為損壞的將給予甲方相應賠償；如發生自然損壞，應及時通知甲方，並配合甲方及時給予修復。

四、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，協商不成按有關現行法規辦理或提交有關仲裁機關進行仲裁。

本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，簽字後即行生效。

五、其它説明

（如：入住時的水電煤字數。）

出租方：____________承租方：____________

簽約日期：______年______月______日

出賣人(以下簡稱甲方)：，身份證件號：，住址：，聯繫電話：。

買受人(以下簡稱乙方)：，身份證件號：，住址：，聯繫電話：。

中介人(以下簡稱丙方)：，住址：，聯繫電話：。

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議：

一、經丙方介紹，甲方自願將本合同第二條所列房屋出售給乙方，甲方已將房屋狀況充分告知乙方，乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解，願意購買該房屋。

二、甲方出售房屋的基本情況：

1、房屋坐落在，建築面積平方米。

2、附屬設施、裝潢情況。

3、該房屋的性質為：，原出賣人為，購買該房屋的購房款元，甲方已經向原產權人全部交齊，並取得了該房屋產權證書(產權證書中註明：)。

4、該房屋是甲方個人合法財產，甲方自願轉讓給乙方。

三、房屋的價款及支付方式

1、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款為人民幣元(大寫)，附屬設施、裝潢價款元(大寫)，總計元(大寫)。

2、付款方式、期限：本合同簽訂之日起日內，乙方將上述房款一次性(或分期，寫清具體支付時間)支付給甲方(或丙方)，購房定金在付款時衝抵房款，如房款交付給丙方，丙方應在將房款轉交給甲方。

四、房屋的交付

1、本合同簽訂之日起日內，甲方將房屋交付給乙方使用，上述房屋交付給乙方之前發生的該房屋的物業管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用，由甲方繳納。

2、甲方在交付房屋的同時，應將該房屋的權利證書及相關資料交與乙方，包括但不限於：房產證、原始購房合同、交付購房款、物業費等費用的憑據及其他與該房屋有關的資料。

五、三方權利義務

1、甲方應保證出賣的房屋權屬清楚，無產權糾紛，符合房屋轉讓條件。自本合同簽定之日起，該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務，均由甲方負責，並承擔相應的法律責任，由此給乙方造成損失的，由甲方賠償。

2、在該房屋可以辦理產權過户時，甲方應積極配合乙方辦理產權過户，並將產權證辦理在乙方名下。在該房屋可以辦理產權證過户手續後90日內，由於甲方的原因，致使乙方不能取得署名為乙方的該房屋產權證時，乙方有權要求甲方繼續辦理，通過訴訟或其他渠道要求甲方辦理，並且，乙方有權解除本合同，乙方解除本合同時，甲方應雙倍返還乙方已經支付的購房款，並賠償乙方因此而遭受的全部損失(包括但不限於乙方在同地段購買相同面積房屋按最新的市場價與本合同約定購房價格的差額)。

3、乙方未取得署名是乙方的產權證前，如該房屋出現拆遷、重建等情況，購房款、房屋拆遷補償、房屋置換等權益全部歸乙方所有，並且甲方有義務積極協助乙方辦理相關事宜。

4、本合同簽訂後，乙方有權將該房屋再另行出售或轉讓給第三人，所獲收益與甲方無關，甲方仍然有義務協助第三人辦理該房屋的有關事宜。

5、乙方在購買房屋後，沒有正當理由不得要求退房。否則應賠償甲方因此而遭受的全部損失。

6、丙方僅提供相關房屋買賣信息及良好的中介服務，促成本合同的簽訂，本合同在履行過程中甲乙雙方發生的糾紛與丙方無關，因此不承擔任何責任。

7、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的___%支付給丙方中介服務費，各為_____元，於本合同簽訂之日向丙方支付。

六、違約責任：

1、本合同簽訂後，甲乙雙方必須全面，正確履行。任何一方違約或反悔、或不積極辦理相關手續、或因產權不合法、均視為違約。甲方違約時，除返還乙方已付購房款外，還應賠償乙方因此而遭受的全部損失(包括但不限於乙方在同地段購買相同面積房屋按最新的市場價與本合同約定購房價格的差額)。乙方購買該房屋後，不得再要求退房，否則應賠償甲方因此而遭受的全部損失。

本合同簽訂後，甲、乙雙方中一方悔約的，違約方應承擔雙方的中介服務費，丙方有權在定金中優先收取。

2、因該房屋權屬存在爭議，致使乙方不能正常居住和使用該房屋時，乙方有權立即解除合同，甲方應向乙方返還已支付的購房款並賠償乙方因此所受全部損失。

3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的，每逾期一日，由違約方給付對方該房屋總房款萬分之______的違約金。逾期_____日未付清房款或未交付房屋的，對方有權解除本合同，違約方應承擔違約責任並對由此造成的損失承擔賠償責任。甲、乙雙方或一方未按期給付丙方中介服務費的，每逾期一日，違約方應按中介服務費的___%給付丙方違約金。

七、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，雙方均可以向房屋所在地人民法院起訴。

八、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。

九、本合同自三方簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

發包人：

承包人：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規規定，參照該項目主體工程條款，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，訂立本協議。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

二、工程範圍：

三、合同工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日，工期日曆 天，不可避免的自然災害除外。

四、質量標準：達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規範。

五、合同價款：本工程採用總價包乾形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣 元整（￥： 元）。

六、工程款的結算及支付：

本協議所涉及工程款的支付：採用無預付款方式，承包人按照本協議要求完成施工任務後，向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料，經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可，並通過相關程序審批後，由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作後，再支付工程款30%，餘下10%工程款作為質量保脩金在工程保修期滿後無任何質量問題即無息付清。

七、各方權利和義務：

（一） 發包人

1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審，並由設計人員交待技術參數及標準。

3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時，有權下達停工通知，並要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。

（二） 承包人

1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中（含招投標）屬於承包人辦理的各項手續，並承擔其税費。

2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。

3、嚴格按施工圖及説明進行施工，確保工程質量，按合同規定時間如期完工，工程完工後清運建築垃圾及多餘土方，做到工完場清和場地平整。

4、在施工過程中，要注意安全生產、文明施工，如發生安全事故一切責任均由承包人承擔（包括承擔安全部門或機構作出的處罰），發包人概不負責。

5、工程完工後，承包人應及時整理工程結算資料，通過有資質中介機構進行決算，向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

6、承包人應按技術規範要求施工，隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查，併為檢查提供便利條件。

7、在簽訂本協議時，承包人以現金的方式交納履約保證金 萬元（￥：萬元）到發包人帳户。依據本次的招標文件規定，若承包人不全面履行合同出現違約情況，發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個工程驗收合格並通過竣工決算完畢後無息退還餘下履約保證金。

八、質量要求：參照主體工程合同條款執行。

九、違約責任：參照主體工程合同條款執行。

十、本協議如與主體工程合同有相牴觸的，以主體工程合同為準。

十一、在工程施工過程中，發包方書面給予承包方的工作聯繫函屬本協議的補充文書，與本協議具有同等法律效力。

十二、本合同一式五份，發包人、承包人各執二份，公證人面軍執一份，自合同各方法人或其委託代理人和公證人簽字蓋章後生效，履行完全部合同條款後失效。

十三、未盡事宜，經合同方共同協商解決。

發包人簽章：（公章） 承包人（公章）

年 月 日