精選承包合同合集8篇

在不斷進步的社會中，合同的類型越來越多，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？下面是小編為大家整理的承包合同8篇，歡迎大家分享。

甲方：

乙方：

鑑於，甲、乙雙方共同確認：

1、甲方與發包方簽署了《廈門市山地承包合同》(下稱“山地承包合同”)，並已經依法取得廈門 的林權及相關權益;

2、乙方有意完全受讓甲方上述林權及相關權益，用於經營國家法律准許的茶葉生產基地項目。

本着誠實互利的原則，經友好協商，就上述林權及相關權益的概括轉讓事宜，甲、乙雙方根據《農村土地承包經營法》、《合同法》等法律規定達成如下協議條款，以資共同遵守：

一、轉讓標的

即甲方基於山地承包合同取得的山地部分山林地的林權及全部相關權益，具體包括：

1、甲方承包廈門 所取得的全部林權，承包期限 ;

2、甲方承包上述山林地所取得的地上物所有權，地上物包括但不限於 等;

3、甲方的全部先期投入，包括但不限於水電設施、道路設施、固定設備、土地肥力投入等。

二、轉讓價款及支付方式

乙方充分認可甲方對上述山林地的大量前期投入，並同意按照以下方式支付轉讓價款：

1、乙方就地上物一次性向甲方支付轉讓款 萬元人民幣，並自本合同簽訂之日起 內付清;

2、林權轉讓款分期支付，具體支付安排為：自本合同簽訂之日起按每年每畝 元支付，並於每年 月 日前按年支付。

三、上述山林地的用途

1、僅限於用作茶葉生產基地項目。

2、乙方有權以轉包、出租、轉讓、入股、抵押等方式流轉上述山林地，有關手續由乙方自行辦理，甲方應予以必要之協助。

3、乙方就上述山林地自主經營、自負盈虧，盈虧與甲方無關。

四、雙方的權利與義務

1、乙方對上述山林地享有充分的管理權和使用權，甲方不得干涉乙方對上述山林地的合法利用。

2、乙方應依法經營，不得違反《農村土地承包法》、《森林法》、《土地管理法》等國家政策法規。

3、因項目開發需要，須在承包區域內徵用建設用地時，乙方負責辦理相關手續並負擔全部費用，本合同第二條第2款所指轉讓價款作相應調整。

4、乙方在項目開發過程中或經營項目時需要僱傭臨時工或者招錄工人，在同等條件下應優先僱傭發包方的村民。

5、上述山林地全部或部分被政府徵收或徵用的，發生的補償賠償款項除土地賠償款歸發包方所有外，地上物及包乾等所有其他補償賠償款項均歸乙方所有，與甲方無關，且本合同第二條第2款所指轉讓價款作相應調整。

6、甲方承諾：除法律另有規定外，甲方無權單方解除本合同或者單方收回林權或有關權益。

五、違約責任

1、乙方逾期付款的，應按每日千分之一的標準支付違約金。

2、甲方非法干涉乙方自主經營的，應賠償給乙方造成的全部損失。

六、未盡事宜與爭端解決條款

1、本合同未盡事宜，雙方可友好協商簽署補充協議。

2、因本合同的效力與履行發生爭議，雙方協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

七、其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，發包方執一份，各份具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

(蓋章)

(蓋章)

簽訂日期：

簽訂日期：

簽訂地點：

簽訂地點：

甲方：

身份證號：

住址：

乙方：

身份證號：

住址：

甲乙雙方在平等自願的基礎上經充分協商，就合作經營_______項目、明確合作各方的權利與責任事宜，特訂立以下協議條款共同執行。

一、合作項目

承包項目名稱：

承包項目經營範圍：

承包項目經營地址：

二、合作時間

合作期限為_______年，自本協議簽字生效之日算起。期滿後雙方如有繼續合作的願望，以本協議為基礎重新簽訂協議。

三、合作分工

甲方按照要求應向乙方提供的物品所確定的日期和地點提供相應的物品。乙方在實施工作計劃中和結束工作任務時，應保證物品的狀態與接收時一致(正常耗損除外)，並在工作結束時將這些物品歸還甲方。

乙方提供的任何服務要求使用甲方所提供的硬件、軟件和其它物品，甲方應保證：擁有必要的許可、證明或其它文件。確保在本合同實施過程中和乙方在提供認定的服務時，有關物品可以被移動、使用、複製、修改、翻譯、分發和(或)與其他物品組合，而不會侵犯第三方的權益。任何一方要求對合同內容進行變更時，所有的變更要求都必須以書面形式提交併經雙方簽字同意。

甲方不得在雙方合同簽署後，隨意變更需求，如若需要變更需求，則需雙方確認簽字同意。

四、技術、市場保密

合作期內未經項目合作各方同意，任何人不得將技術及客户資料轉讓，不得與項目合作雙方以外的合作方進行合作或為他人謀取利益，不得將技術泄密。違反約定的，項目合作方有權沒收違約方相關收益，並追究違約方的經濟法律責任。

五、收益分配

合同總金額為RMB￥萬元，計人民幣圓整，作為系統的開發費用。

款項説明：

本合同簽訂後日內，甲方向乙方支付合同金額的%，計人民幣圓整；

在項目完成的%時，甲方向乙方支付合同金額的%，計人民幣圓整；

軟件按行業標準驗收合格之後日內，甲方向乙方支付合同金額的%，計人民幣圓整；

剩餘合同金額的%，計人民幣圓整，作為軟件質量保證金，於軟件驗收合格之後日內支付，軟件驗收最長時間不超過天；

如若工期延遲交付（非不可抗力導致的延遲交付）日及以上，則乙方須賠付甲方圓作為工期延誤損失賠償；

如乙方因不可抗因素無法完成項目，則乙方須退回所有甲方已付款項，並賠付甲方圓作為時間延誤費；

如甲方中途因各種因素選擇停止項目，則甲方不可收回所有已付款項，並且甲方須賠付乙方圓作為工費；

甲方向乙方支付的費用，除另有規定外，所有費用的支付幣種為人民幣(￥)，由甲方本合同規定的付款方式以電匯，支票或微信，支付寶等支持身份認證體系的第三方在線工具劃入乙方指定的帳户中；

雙方同意各自分別支付因執行本合同而發生的有關税費。

六、合作保障措施

在合作期內，項目合作雙方中任一方未經其對方協商認可擅自退出該合作項目，違約方同時賠償被侵害方的投入損失及其他合作期內應得收益（具體為：按合作之日起至產生變故時為止的被侵害方應得的收益平均值計算，違約方賠付被侵害方剩餘協議期的總收益）。並且必須遵守技術、市場保密條款，兩年內不得在當地使用或經營本項目的同類技術內容及客户資源。否則項目合作各方有權追究違約方的一切經濟法律責任。

在合作期內因戰爭、災害、疾病等不可抗力因素導致項目合作解散或合作期滿各合作方不再合作，該項目技術內容歸雙方所有。

合作方如有一方違反本協議，則其他方有權取消與違約方的合作並追究違約方的一切經濟法律責任。

七、其他未盡事宜經雙方共同協商。

八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

發包人（以下簡稱甲方）：

承包人（以下簡稱乙方）：

為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對 南京國際（金茂）廣場項目二期 工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方為工程項目的承包人。雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則，達成如下協議：

一、承包的指標

1、成本指標：見附件（成本單價範圍內不含原材料費用，具體工作量以實際完成為準）。

2、質量指標：一次驗收合格率100%。

3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。

4、進度指標：自20xx年4月26始至20xx年2月15日止 完成幅地下連續牆的施工任務。

5、其他約定：

二、獎勵標準

乙方完成成本指標給予 元獎勵；完成質量指標給予 元獎勵；完成安全指標給予 元獎勵；完成進度指標給予 。元獎勵。

三、甲方的職責和權限

1、甲方的職責

（1）負責提供項目工程必須的啟動資金、生產設備、機具；組織施工合同交底和施工組織方案的審定以及建設單位、地方社會環境資源的聯繫銜接；開工前交施工設計圖紙 套及相應的施工技術資料給乙方。

（2）根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

（3）協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報；

（4）負責組織項目管理期間和終結時的考核審計；兑現項目承包人經濟收益（包括薪金）或實施經濟賠償處罰；

（5）協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素；

2、甲方的權限

（1）有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調；不定期對工程進度、質量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等。進行監督、檢查。

（2）除建設單位指定外，有權將項目的 工程分包給 專業公司；

（3）乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

（4）審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

四、乙方的職責和權限

1、乙方的職責

（1）代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；

（2）根據國家規範組織編制項目管理實施計劃；

（3）組織實施施工現場的生產要素的配置和管理；

（4）組織制定和實施項目經理部各項管理制度；

（5）在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調，負責勞務分包、協作單位的管理；

（6）解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件；

（7）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料；

（8）協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報；

（9）負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設；

（10）接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平；接受本企業的檢查監督和考核審計；

（11）處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交；

（12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；

（13）按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用；職工發生工傷事故，保險費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方沒有交納保險費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承擔。

（14）負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制；

（15）因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟，甲方對外承擔費用後，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。

2、乙方的權限

（1）代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度；

（2）根據甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作；。甲方項目部印章只能用於與本工程有關的材料採購合同的簽訂、工程文件收發、函件製作活動中，不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用於變更業主合同規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視為乙方違約，並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。

（3）確定項目經理部組織架構，班子成員報甲方審查批准後，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約；

（4）有權選擇聘用管理人員和生產工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，並複印其身份證件、證書存檔備查；否則，視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，並組織考核獎懲；

（5）有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案；乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

（6）甲方授權的範圍內自行組織物資採購；

（7）按照公司資金管理辦法，決定其項目資金的使用；

（8）按照以收定支、效率優先的原則決定項目經理部人員薪酬分配；

（9）根據企業授權，協調處理與項目有關的內外部事項，重點跟蹤後續工程項目和參與其他項目的經營活動。

五、工程款收付、使用管理：

1、乙方進場之日起，甲方在%的施工費。工程進度款按業主撥付款時間、要求、按月進度 %比例撥付；

2、乙方必須做到專款專用，不得以任何名義扣取民工工資、機械租用、油料等費用，否則，視為乙方違約。

3、工程款的使用必須以滿足本工程項目的施工需要為唯一目的。

4、乙方不得采取非法手段或有損甲方企業形象和信譽的方式向業主收取工程進度款，乙方沒經甲方授權或同意，不得私自向業主單位借款。否則，視為乙方違約。

5、因業主資金不能按時撥付造成損失的，由甲方將業主單位賠償的損失全額轉付給乙方。甲方向乙方撥付工程款時，有權在劃撥金額中扣除如下款項：

5.1按本合同規定應由乙方承擔的已產生的經濟損失和費用、罰款、違約金等。

5.2因各種原因甲方代乙方支付的其他費用、罰款、民工工資等款項。

6、扣除以上5.1—5.2款項後，餘額由甲方一次性支付乙方，乙方保證將甲方劃撥的工程資金專用於工程施工費用（工程材料款、工人生活費、房租水電費、保險費等）。

7、乙方應在每月的25日前，把前一個月的與工程有關的費用票據、本項目班子成員及民工工資領取清單全部交甲方財務部門核實、做帳。逾期送交的，每天罰款200元。

8、工程完工、機械設備退場、資料交付完畢後天內付清成本、安全、進度指標的考核獎勵。基坑開挖完成驗收合格後 天付清質量指標的考核獎勵。

六、合同的解除與終止

1、如出現下列情況之一甲方可解除承包合同，沒收風險抵押金：

（1）履行合同時，出現了乙方未能實現主要承包指標的情況；

（2）乙方沒有全面履行約定職責，管理混亂，經甲方考核，認為難以完成承包指標；

（3）有虛盤冒驗等弄虛作假行為；

（4）嚴重違反企業管理制度，經批評教育，未能改正；

（5）違法、違規經營，造成惡劣影響的；

（6）在業主和甲方都認為乙方不稱職的；

（7）經甲方核實等其他違約情況。

2、當出現下列情況時，乙方可解除合同，：

甲方未按合同約定履行其職責，致使工程項目無法進行。

3、當出現下列情形之一時，合同終止：

（1）雙方約定的承包目標實現或部分實現，甲方向乙方兑現了全部獎勵後；

（2）當一方將解除合同的通知送達另一方時。

七、合同的成立與生效

1、本合同自甲乙雙方蓋章或簽字之日起成立；

2、本合同自乙方交納風險抵押金之日起生效；

3、本合同一式四份，雙方各執二份；經雙方簽字蓋章生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方（以下簡稱甲方）：瀘水縣婦幼保健院

乙方（以下簡稱乙方）：

為了滿足廣大人民羣眾的需要，更好的為人民的健康提供服務，甲乙雙方本着平等、互惠互利的原則，現將甲方第一診所、第二診所承包給乙方經營，為明確承包期間的權利和義務，甲乙雙方自願訂立協議如下：

第一條：甲方將第一診所、第二診所承包給乙方經營管理，乙方在執業期間嚴格執行《中華人民共和國執業醫師法》、《醫療機構管理條例》和《護士條例》等有關法律、法規，從業人員必須持證上崗。

第二條：本協議簽字之日，乙方向甲方支付人民幣X萬元作為醫療風險抵押金。乙方承包期間如沒有醫療事故和違法違紀事故發生，待承包期滿不再繼續承包時，甲方全額退還乙方醫療風險押金（不計利息）。

第三條：乙方承包期限為年，自 年月日至 年月 日止，乙方每年須向甲方交付管理費用X萬元，該款在本協議簽字之日起15日內交清，逾期不交清，甲方有權終止合同，收回門診部，沒收風險押金，乙方的損失自負。

第四條：雙方權利、責任與義務

一、乙方使用的藥品、一次性耗材必須每月號以前做好計劃，報保健院庫房統一網上集中採購，在保證質量的情況下，項目收費嚴格按物價部門審核標準收費。

二、乙方負責自行找診所門面，自行與房主簽訂租房協 議，並自行承擔房屋出租租金。

三、乙方自行負責承租房屋的水、電費、電視收視費

、廣告牌維護費、辦公用品耗材費，乙方必須按儀表數據按時繳費，若因遲交、不交費用引起的糾紛由乙方負責承擔。

四、乙方在承包期內獨立核算、自主經營、盈虧自負，並承擔其醫療行為的一切責任，如發生重大醫療事故、違法違紀行為所造成的所有經濟損失和法律責任由乙方獨立承擔。

五、乙方對所承包的門診部不得轉租、不得以門診名義借貸、不得用門診部進行債務擔保、抵押。

六、乙方在協議期間必須遵守甲方的規章制度，服從領導的統一管理，不能擴大執業許可經營範圍。

七、乙方在協議期間要遵紀守法和醫德規範，必須做好安全醫療。醫療器械嚴格消毒及一次性衞生用品用後交院方統一處理。 八、收費一律有甲方出納統一收取包括掛號費,診療費,注射費,手術材料費,並出具正規發票，然後門診返回給乙方,

其中治療費及附屬費用______%、普通處方______%、醫保處方______%；按每月1-30日為帳務期,下月的1-3號甲方以現金方式結算給乙方不得拖延期限逾期須按日支付千分之________的滯納金，遇國家法定節假日順延。

九、本協議自甲乙雙方簽字之日起即具有法律效力，甲乙雙方必須認真遵照執行，任何一方不得違約，否則違約方給付對方違約金x萬元。

十、協議的變更、解除及未盡事宜，雙方協商處理。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽訂之日起生效執行。如果有爭議，雙方不能協商不能處理的情況下，交當地人民法院或仲裁機構處理。

十一、本協議如與上級精神及事業單位體制改革精神牴觸時，甲乙雙方無條件服從上級決定，甲方不負經濟責任。

甲方（簽章）：瀘水縣婦幼保健院 乙方： 診所

甲方負責人（簽字）：甲方負責人（簽字）：

身份證號碼：

聯繫號碼：

合同編號：________________

託修方：________________ 簽訂地點：________________

承修方：________________ 簽訂時間：____年__月__日

一、車輛型號：

車種 牌照號 發動機型號

車型 底盤號 發動機編號

二、車輛交接期限(事宜)：

送修 接車

日期 方式 日期 方式

地點 地點

三、維修類別及項目：________________________________________

________________________________________________________

預計維修費總金額(大寫)________(其中工時)________

四、材料提供方式： ________________________________________________

五、質量保證期：

維修車輛自出廠日起，在正常使用情況下，________天或行駛________公里以內出現維修質量問題承修方負責。

六、驗收標準及方式： ______________________________________________

七、結算方式及期限：________________________________________________

現金________轉賬________銀行匯款________期限________

八、違約責任及金額：

九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件。

十、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在合同中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

十一、雙方商定的其他條款

託修方單位名稱(章)：承修方單位名稱(章)：

單位地址： 單位地址：

法定代表人：法定代表人：

代表人：代表人：

電話： 電掛： 電話：電掛：

開户銀行： 開户銀行：

賬號： 賬號：

郵政編碼： 郵政編碼：

為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關係，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

一、管理職責

1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

2、建立與企業財務制度相應的二級核算台賬，做到賬目清楚、核算正確，並定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

3、按企業制定的價格目錄，並掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編髮《市場句報》，逐月編髮《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

二、管理權限

1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

3、有權制定承包體內部二次分配方案和包乾費用內控方法，經企業審定後實施。

4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

5、有權合理組織產品的發送運輸工作

6、屬銷售費用管理範圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

三、承包方式；

銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

2、工資發放採取先預支，季度考核兑現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核後多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬

元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其餘季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務後可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。

3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

四、法律效力

1、本案一式兩份雙方簽訂後生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

改制企業內部承包權的保護

在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處於內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對於確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

一、企業內部承包合同的解除方式

企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關係的協議。企業改制如果仍然處於內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由於目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關係，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬於企業經營自主權範疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關係改變為行政經濟關係，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自願、協商一致，發包方不能把自己的意志強加於承包方，對於條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關係。雖然這種對價關係難以用等值來衡量，但對價的特徵之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這裏就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關係和合同關係。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關係的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關係一樣，行政管理關係和合同中的平等主體民事關係並不衝突；四是從保護當事人

的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那麼合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由於既不屬於行政合同又不屬於民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

二、承包期間遺留對外債權債務的處理

改制企業內部承包合同解除後，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔後，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上説，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關於“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬於企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產範圍時，就等於企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔後，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兑現的債權和不可兑現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兑現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兑現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由於存在着消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權範圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

三、承包方承包債權的實現

承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。採取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改製為股份制企業。（2）承包方完全自願，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

一是企業改制後原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，採取不同的處理辦法：1.如果改制後的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制後接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制採取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合併，它的權利和義務由變更後的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓後購買者實行個體經營或私營獨資或合夥經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的範圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這裏有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件後，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利於平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優於普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高於民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果並不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和佔有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以後案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認並追回財產的權利。比照這一破產製度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業於安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍採取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟後，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛採用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施後的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

一、基本案情

20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鈎的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨後三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委託乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不願意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客户有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的`，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得税等事宜進行了約定。

該責任制協議履行一年後，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

上述協議簽定後，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關於產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關係為由，認為董XX在銷售後尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

一審法院受理後，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬於正常商事合同爭議範疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，並支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

董XX不服一審判決，於20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理後，

甲方：xx縣xx鎮xx學校

乙方： （承包方）

經學校研究決定，由學校提供場地和學校原有設施，將學校廚房、小賣部承包給乙方。為確保雙方共同利益，特訂如下協約：

1、承包期：

2、乙方在中標後來年兩天內一齊付清 年全部租金方可簽定合同，然後經營。

一年租金xx 元，違約保證金xx元，防食物中毒保證金xx元。

3、如乙方多次違反規定，學校可單方面中止合同，當年租金和違約保證金歸學校所有。乙方擅自停止飯堂或小賣部任意一項，當年租金和違約保證金歸學校所有。

4、學校每學期期末對飯堂經營進行評估，學校領導、教師、學生家長滿意，合同繼續生效。如不滿意則可解除合約，剩餘租金退給乙方。在經營過程中，因學生或學生家長意見紛紛而影響到學校工作時，甲方有權採取措施對飯堂進行整改，包括單方面中止合同，乙方無條件服從。如乙方單方停止經營，當年租金不退回，違約保證金歸學校所有。

5、廚房經營範圍：師生飯菜、早餐、午餐、晚餐、夜餐。學生早餐以自願為主，每餐每人1.5元，按月收取。每星期早餐規定最多隻能供應兩餐白粥，另外三餐早餐要變換式樣（肉粥、粉皮面條等）。學校嚴格監督早餐質量，質量不合格每次罰100元。

6、乙方必須學習和執行《食品衞生法》等有關法規。廚房衞生許可證由學校提供但每年年審證費由乙方出。文明經商，廚工上崗要有縣級以上的健康證，沒證一律不準上崗，否則，取消經營權，廚工每年體檢一次，所需的費用由乙方出。如上級衞生部門到廚房抽檢食品，所需的檢查食品費用由乙方出。每年的培訓、學習及費用由乙方負責。乙方人員上崗時要求儀表美觀、穿工作服、戴工作帽。違者罰款20元/人次。

7、乙方採購的食品要新鮮且要分別索證、留樣（每樣不少於100克，存放24小時）、登記，不賣變質腐爛的過夜食品，如查實罰100元/次。師生若因吃了飯堂的肉菜而發生食物中毒事故，一切醫療費用和責任全部由乙方負責，出現嚴重事故的則按有關法律法規執行。

8、蔬菜加工時必須按一洗二浸三漂四炒等四個工序進行，發現食物煮不熟，蔬菜洗不淨、有蟲子、有頭髮等現象，經查實罰款50元/次，並沒收食品。一切用具必須做到四過關，即洗、衝、消毒、保管，生熟食品要分開，生熟食品的用具要分開，生熟食品要設有生熟刀和生熟砧板，以上規定違反者罰款20元/次。

9、乙方要負責所經營地段的清潔衞生，並要養成良好的衞生習慣，不得亂丟雜物、殘渣剩飯。要求地面四周清潔光亮無污染，操作間要整齊，不要放置與操作間無關的其他雜物及衣物，違者罰款20元/次。

10、學校將原有廚具借給乙方，不足的由乙方購買，乙方要愛護公物及飯堂內的一切設施，借出的廚具要妥善保管，如有損壞由乙方負責購買或維修，承包期滿後，要如數交還甲方，損壞的照價賠償。經營期間，甲方需要整改廚房，乙方要無條件服從安排，乙方因需要整改店內設施，需經甲方同意，但所需要費用由乙方負責，承包期滿後，可協商解決移交下屆承包商。

11、師生、學校開水由乙方負責（教師不準取開水回房間）。教師的早、午、晚餐可向承包者購買，按市場實價計算。學生放假，老師未放假，要保證開水供應給甲方。如無特殊原因遲供或不供則罰款20元/次。老師另行集中開膳，廚房要無償供應柴草。

12、乙方無故停膳的，每餐罰款100元。

13、甲方供應涼茶給學生，或者教師活動、學生活動需要乙方服務，乙方要無償提供服務（用料由甲方負責），學生開飯交米錢均可，或交米不開菜也可以。乙方不得無故拒收學生交的米，確因米質不能收的，要經學校總務同意，乙方要保證供給與米數相應的飯量。

14、自然災害造成飯堂倒塌，損失及維修由甲方負責。

15、學生補課期間，乙方要供應學生的飯餐和師生開水，乙方不得以任何理由提出假期補貼。

16、小賣部經營範圍：定型包裝食品、飲料、文具、部分生活用品等。嚴禁銷售無安全標識（QS），“三無”商品、破損、不衞生商品和過期商品等，當出現銷售商品事故時，一切經濟和法律責任由承包方承擔，同時，甲方有權取消承包方的承包權。承包方不得經營與學生學習、生活服務無關的煙酒、焰火、快餐及國家明令禁止的商品等。）

17、小賣部經營地點：只能在學校提供的地點經營，不得在校內其他地點經營。

18、小賣部經營時間：按學校規定時間經營，不能在上課期間經營，上課期間不能容留學生在小賣部內，學校節假日放假期間要停止營業。

19、小賣部服務規範：須以“服務學生為主，讓利給學生”為原則，明碼標價，文明經營，禮貌待客；應恪守經營項目範圍，嚴禁違法經營和超範圍經營，經營的各類商品價格不得高於市場價格，保證商品價格公道合理。如發現違規，將扣除保證金，所造成的損失由承包方自行承擔。

20、廚房、小賣部水電費、工商税款及衞生費等一切費用由乙方負責，其中水電費先由學校墊支，每學期期末結算給學校。如發現偷水、偷電行為罰款200元/次。

21、以上違約款在保證金中扣除，違約保證金以及預防食物中毒保證金每年結算，多還少補。

22、安全責任：承包方須嚴格按國家衞生部門和市縣衞生防疫部門的飲食衞生標準，接受衞生防疫部門和學校的衞生監管。承包方須負責承包範圍內的安全工作，如發生安全事故，造成的一切損失由承包方承擔，並承擔由此引起的一切經濟和法律責任。

如有上述未作説明但又出現問題，則由雙方協商解決，學校有最終解釋權。本合同要有我校教師擔保簽名方可生效，在經營中出現糾紛，只允許擔保人負責與甲方交涉。但教師不得直接參與經營。此合同一式三份，甲乙雙方及擔保人各執一份。

乙方以 年總租金：___________________ (承包)

甲方:

乙方:

擔保人簽名:

二0一三年 月 日

發 包 人：(以下簡稱甲方)

承 包 人：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：XXXXXXXXXXXXX。

1.2 工程內容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第XXXXXX種承包方式。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表);(3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限XXXXXXXX天，開工日期XXXXXXXX年XXXX月XXXX日，竣工日期XXXXXX 年XXXX月XXXX日。

1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：XXXXXXXXXX元，小寫：XXXXXXXXXXXXXX元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條 工程監理若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙採取下列第XXXXXX種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)XXXXXXXXXXXX元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條 發包人義務

4.1開工前XXXXXXXX天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條 承包人義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或

第七條 材料的提供

7.1 由發包人提供的材料、設備。發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續;

7.2 由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

8.3 發包人未按期支付工程款(驗收單簽字後三天內)，工期相應順延。

8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的，返工費用由承包人承擔，工期協商順延，同一質量問題第二次整改工期不順延。

第九條 質量標準：

雙方約定本工程施工質量標準：<住宅裝飾裝修工程施工規範gb50327-20xx>，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由武漢市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十條 工程驗收和保修

10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

(1)水電施工改造完工，開關插座定位驗收;防水層經48小時試水不漏;

(2)泥工粉砌新牆完畢，牆、地磚鋪貼完工;

(3)木工吊頂，木製品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單(家裝工程驗收單)。

10.2工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清後，辦理移交手續。10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月後收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。第十一條 工程款支付方式

11.1 雙方約定按以下XXXX方式支付工程款：

(1)合同簽定後，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即XXXXXXXXX元;泥工完工後，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即XXXXXXXXXXX元;逢單項工程完工驗收後，發包人按約定直接向承包人支付増加項目後的追加款，油漆工程完工後發包人按約定直接向承包人支付工程款15%餘額款，即XXXXXXXXX元。全部工程完工後三天內支付餘款5%,即XXXXXXXXX元。

(2)簽定合同後首付工程款的20%,即XXXXXXXX元;以後按每期工程完工驗收單簽名後三天內付款，按第10.1條分多次(5%-20%)付款，水電改造定位完工驗收後付第二次款20%,

( 3 )其他支付方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

11.2工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)並簽字，發包人應在簽字後三天內向承包人結清每期工程進度款。

11.3 工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票(税金另計)。

第十二條 違約責任

12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

12.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

12.4 發包人未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內)，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元，十五天後乙方可中止合約。

12.5 由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元。

第十三條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第XXXXXXXX種方式解決：

(一)提交武漢市裝飾協會或XXXXXXXXXXXXXXXXX仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 幾項具體規定

14.1程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)XXXXXXXXXXXXXXXX元(此費用不在工程價款內)。物業公司向業主的各項收費和押金由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

14.2施工期間，發包人將外屋鑰匙XXXXXXXX把，交給承包人保管。工程竣工驗收後，發包人負責交還鎖XXXXXXXX把，由承包人當場負責安裝交付使用。

14.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午XXXXXXXX點XXXXXX分至XXXXXX點XXXXXX分;下午XXXXXX點XXXXXX分至XXXXXX點XXXXXX分。

第十五條 其他約定事項：XXXXXXXXX

甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX 法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日