農村建房協議書合集五篇
在日常生活和工作中,人們運用到協議的場合不斷增多,協議協調着人與人,人與事之間的關係。我們該怎麼擬定協議呢?以下是小編整理的農村建房協議書5篇,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
農村建房協議書 篇1甲方:___________
身份證號碼___________聯繫方式(手機號)___________乙方:___________
身份證號碼___________聯繫方式(手機號)___________
甲方擬建房屋一座,位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村,由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本承攬建築協議。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度,乙方應提前通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並交付建房成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
4、工期從___________年___________月___________日開始建設,工期為___________天。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事
故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
1、乙方應當本着保質保量的原則,按質按量,按照協定工期施工,加強質量管理。
2、重要施工過程:如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以建房面積計算,全部包工,每平方米人民幣___________元(大寫_________元整)。
2、付款時間:第一次付款在施工開始後___________天內,第二次付款在___________,第三次付款在___________,第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後天內給付。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使協議無法履行的,乙方應承擔違約金人民幣___________元(大寫___________元整),並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。
甲方簽字:___________
乙方簽字:___________
___________年___________月___________日
農村建房協議書 篇2甲方: 身份證號:
住址:
乙方: 身份證號:
住址:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關規定,經雙方友好協商,就甲方請乙方到甲方處從事農村宅基地房屋修建工作,達成以下協議。
一、幫工期間
乙方自 年 月 日到 年 月 日為甲方提供勞動服務。
二、幫工報酬
甲方應按照法律規定為乙方支付勞動報酬,計薪標準是元/天,支付週期:(1)每日現結;(2周結/月結。
三、幫工時間
幫工時間由甲方安排,根據實際情況,提前通知乙方。
四、勞動標準
4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護條件,可選在開工前為乙方購買相應的保險,切實貫徹:高温或下雨不開工的原則;
4.2乙方保證認真努力工作,杜絕偷懶、偷工、偷料。
五、違約責任
雙方應按照該協議內容如實履行該協議內容。如任何一方違約應依法向另一方支付違約金5000元,並賠償守約方實際損失。
六、協議解除
6.1有以下情形之一的,守約方可直接通知違約方解除合同:
1、甲方未按合同約定及時支付乙方幫工報酬;
2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護條件的;
3、乙方提供的勞動幫工達不到工程進度要求的。
6.2任何一方如需單方解除合同,則應提前30日通知對方;或者雙方協商一致後,直接解除合同。
七、爭議解決
雙方如發生爭議應當協商解決,如協商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。
八、其他
8.1該協議一式兩份,甲乙雙方各持一份;
8.2 本協議未盡事項,由雙方另行口頭或書面約定;
8.3本協議自雙方簽字後即生效。
甲方(簽字):乙方(簽字):
合同簽訂日: 年月 日
合同簽訂地:
農村建房協議書 篇3甲方:___________身份證號:___________
乙方:___________身份證號:___________
丙方:___________身份證號:___________
丁方:___________身份證號:___________
戊方:___________身份證號:___________
甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商,就在英山縣陶河鄉英太寨村五組,原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協議,具體內容約定如下:
一、房屋結構及面積:平房,四合院形式,共建房屋玖聯,每聯面積相同(約6m×4m),具體以圖紙為準。
二、產權分配:自進院門後右手逆時針算起,第一、二連所有權及使用權歸___________,
第三、四聯的所有權及使用權歸___________,第六、七聯的.所有權及使用權歸___________,
第八、九的所有權及使用權歸___________,第五聯的所有權歸丙方,但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。
三、出資分配:拆舊房,建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資,丙方不出資。
四、繳資方式:開始拆房前,甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元,待地基完成後,甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元;待房屋主體完成後,甲、乙、丁、戊再各出資萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工後,根據實際情況,多退少補。
五、違約責任(待定)
本協議未盡事宜,各方應持積極態度友好協商解決。
本協議一式八份,甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份,公證方三份,自各方簽字後生效。
甲方:___________乙方:___________丙方:___________丁方:___________戊方:___________公證人:___________
___________年___________月___________日
農村建房協議書 篇4甲方:姓名性別 年齡 民族 電話
住址:
乙方:姓名 性別 年齡 民族 電話
住址:
甲方因孩子即將結婚需建新房,由於甲方原宅基地向陽度的原因須佔用乙方公出路少許,現經甲乙雙方商磋,達成以下建房協議。
1、乙方同意甲方建房佔用乙方公出路: 北 米,南 米,西 米(詳見後附示意圖)。
2、甲方同意給乙方帶來的佔用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意,甲方建房佔用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意,甲方建房佔用乙方公出路部分,待甲方自行拆除後,一切權屬歸乙方,但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意,甲方建房佔用乙方公出路部分,如遇政府徵用或規劃等相關事項,房屋補償歸甲方,土地補償歸乙方。
6、此協議電腦打印一式兩份,甲乙各持一份,均有同等效果。
7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方:(簽字蓋章)
乙方:(簽字蓋章)
中人:(簽字蓋章) XX年 月 日
-----------
甲方:________________(姓名,身份證號碼)
乙方:________________(姓名,身份證號碼)
甲方擬建房屋一座,位置在___縣__鎮__村__組,由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度,乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並交付建房成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本着保質保量的原則,按照圖紙施工,加強質量管理。
⒉重要施工過程:如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣___元。
⒉付款時間:第一次付款在施工開始後___天內,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金___元,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
農村建房協議書 篇5房主(甲方):
承建方(乙方):
甲方委託乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商達成以下協議;
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式;甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期:建房工期為60天,施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價格:按平方米320元計算。
五、 施工安全要求及質量問題責任:
1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建築操作規程按質按量施工,不許偷工減料。若有工程質量問題(如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;挑樑斷裂、露筋等)發生,經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。
六、 工期延誤:乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、 因停電、下雨等造成停工;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式:
1、 乙方地基完工後,甲方將付清地基所用的費用,並預付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工後,若無質量問題,甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工後,若無質量問題,甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外牆粉刷完工,若無質量問題,甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內牆粉刷完工,若無質量問題,甲方支付工程款伍仟元整。
6、 餘款待整個工程竣工後,經明年一個雨季檢驗,如無質量問題,將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份,甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(簽名): 乙方(簽名):