【精華】運輸合同彙編5篇

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現的次數越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的運輸合同5篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

甲方： （以下簡稱甲方）

（一）承運條款：

1、乙方負責將貨物按時、按質、按量送到甲方的指定地點。

2、在運輸過程中所造成的任何損壞及延誤，一切損失均乙方負責。

3、乙方必須將每天的送貨單于次日前交回甲方，貨單必須收貨單位簽字簽收。

4、所有由甲方委託給乙方從客戶處拉回之廢紙或原紙，超過10頓，每頓按運程合理價計算。

5、乙方需完全服從甲方之工作安排，遵守公司有關規定。

6、所有交通事故包括交警交通處罰均與甲方無關，運輸費必須開具發票。

（二）運價：

1、運價有雙方約定（運價表見附頁）

2、如甲方因特殊原因調整運價，需提前30天通知乙方，否則乙方按原價執行。

（三）結算：

付款結算為月結30天。

（四）有效期：

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。有效期限由1/7/20xx至30/12/20xx為止。

2、本合同具有法律效力，在執行過程中如雙方有任何爭議，應本著友好協商的原則解決，除違約責任外，任何一方終止協議，要提前一個月以書面形式通知對方。

甲方： 乙方簽字（蓋章）：

日期： 日期：

原告：XXX，男，19XX年12月15日出生，漢族，住XX區XX新村西街15號2單元1室，電話：132XXXX.

被告：XXX有限責任公司XX第一分公司

住所地：XX市XX號

法定代表人：XXX 職務：經理 電話：XXXX

案由：公路貨物運輸合同糾紛

訴訟請求：

1、請求人民法院依法判令被告賠償貨物損失3700元；

2、要求被告承擔本案訴訟費。

事實與理由：

20xx年10月31日，原、被告簽訂了貨物運輸合同，由被告為原告運輸配件貨物從XX市到XX市並負責代收貨款3700元。在運輸途中由於被告的過錯，致使原告託運的貨物丟失並造成原告3700元貨款的損失。其後，被告未依法進行賠償，原告多次找被告協商未果。故根據《中華人民共和國合同法》的規定，特向貴院提起訴訟，請求貴院支援原告的訴訟請求，維護原告的合法權益。

此致

XX市XX區人民法院

具狀人：

年 月 日

託 運 方：________________(以下簡稱甲方)

承 運 方：________________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規等，經雙方協商一致，簽訂本合同,並嚴肅履行。

第一條 貨物名稱：建築砂石料

第二條 碎石方車輛運輸到承運方指定施工現場活動中所涉及的所有費用和砂石料買價)，此價格一次包死，以後不再因其他因素調整運輸費用和砂石料買價。

第三條 結算方式：第一個月由承運方墊付材料費和運費;第二個月結束後，託運方在得到業主支付的計量款後，5天內對承運方上月的運費和材料費按50%結算，以此類推結算。

第四條 貨物到達地點：其中水井灣至四方井2.6公里、盤家屋基至窩坡山0.87公里、羅子堂至竹林灣1.13公里、龍洋礦山至白果灣

2.2公里、黃秧坪至龜榜上3.41公里;香菇基地人行便橋和人行便道。

第五條 貨物質量及計量方式：符合國家有關公路建設材料的規範質量要求及材料採購方的質量要求;以材料採購方材料員現場計量的數量為準並現場開具材料收貨單。

第六條 各方責任

1.託運方的責任：

A.負責提前通知承運方在指定的時間將材料的品名、規格、數量運送到施工現場。

B.在承運方運輸車輛到達施工現場後，託運方負責驗貨收貨的人員應及時驗貨計量收貨並開具收貨單。

2、承運方的責任

A.在託運方要求的時間內，將貨物運到指定的地點，若因承運方運送到貨不及時而使現場停工待料，承運方承擔託運方一切損失(託運方補償給作業工人的誤工費、生活費，現場管理人員工資、工程進度延誤損失等)。

b.承運方在運輸過程中所發生的所有費用(燃油費、過路過橋收費、超重超限罰款、城市佔道罰款等等)和一切意外傷害損失均有承運方負責。

C.承運方要在符合法律規定的條件下運輸;承運方負責解決施工現場社會上干擾進料卸料的事件;由於承運方自身原因發生的所有糾紛均有其自行解決承擔。

D.承運方若中途不再按託運方要求運輸的，託運方有權在工程竣工驗收後15天內支付承運方的'材料款和運費。

E.承運方須提供砂石料發票和油發票給託運方。

第七條、本合同一式三份，託運方兩份，承運方一份;

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

託運方：

承運方：

經甲乙雙方友好協商，就甲方機械裝置運輸事項達成合同條款如下：責任和義務：

託運方負責裝卸，承運方予以協助。貨物上車就位後，承運方負責核實貨物數量及重量。承運方按時安全將貨物送至託運方指定地點。運送時間由託運方提前一天通知承運方到現場裝貨，當天裝貨須當天發車直接開往目的地。承運方必須出示身份證原件、行車執照原件，由託運方確認後，影印存檔。違約責任：

承運方應在託運方約定的時間20xx年月日至20xx年月日時內將上述貨物安全無誤地運至目的地，如未按時將貨物送到目的地，每延期一天，乙方賠償甲方元。運輸途中如有損壞或丟失貨物，由承運方負責全額賠償。在運輸中出現的一切問題由承運方負責。

運輸地點和價格：

付款方式：

等全部貨物運抵目的地後，由收貨人按發貨清單驗收合格(數量及質量)後付款。法律責任：

承運方必須遵照國家有關法律執行本合同，如運輸過程中違反相關法律，一切責任由承運方負責。

本合同在執行中發生糾紛，由當事人雙方協商解決，協商不成，由哈爾濱市法院管轄。

本合同執行期內，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同，合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份，簽字蓋章後生效，本合同影印件有效。

甲方聯絡人：聯絡電話：

乙方聯絡人：聯絡電話：

駕駛證號：車牌號：

甲方：乙方：

委託代理人：委託代理人：

年月日

甲方：________ 乙方：________

地址：________ 地址：________

郵編：________ 郵編：________

電話：________ 電話：________

法定代表人（委託代理人）：________ 法定代表人（委託代理人）：________

開戶行：________ 開戶行：________

帳戶：________ 帳戶：________

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條 運輸方法

乙方調派________噸位船舶一艘（船舶 吊貨裝置），應甲方要求由____港運至____港，按現行包船運輸規定辦理。

　　第二條 貨物集中

甲方應按乙方指定時間，將____貨物於____天內集中於____港，貨物集齊後，乙方應在五天內派船裝運。

　　第三條 裝船時間

甲方聯絡到達港同意安排卸貨後，經乙方落實並準備接收集貨（開集日期由乙方指定），裝船作業時間，自船舶抵港已靠好碼頭時起____小時內裝完貨物。

　　第四條 運到期限

船舶自裝貨完畢辦好手續時起於____小時內將貨物運到目的港。否則按貨規第三條規定承擔滯延費用。

　　第五條 起航聯絡

乙方在船舶裝完畢起航後，即發報通知甲方做好卸貨準備。如需領航時亦通知甲方按時派引領員領航，費用由 方負擔。

　　第六條 卸船時間

甲方保證乙方船舶抵達____港錨地，自下錨時起於____小時內將貨卸完。否則甲方按超過時間向乙方交付滯延金每噸____元，在裝卸貨過程中，因天氣影響時間裝貨作業的時間，經甲方與乙方船舶簽證，可按實際影響時間扣除。

　　第七條 運輸質量

乙方裝船時，甲方應派員監裝，指導工人按章操作，裝完船封好船，甲方可派押運員（免費一人）隨船押運。乙方保證原裝原運，除因船舶安全條件所發生的損失外，對運送 貨物的數量的質量均由甲方自行負責。

　　第八條 運輸費用

按____水運貨物一級運價率以船舶載重噸位計貨物運費____元，空駛費按運費的50%計____，全船的運費的 元，一次計收。

港口裝船費用，按____港口收費規則有關費率計收，卸船等費用，由甲方直接與到達港辦理。

　　第九條 費用結算

本合同經雙方簽章後，甲方應先付給乙方預付運輸費用____元。乙方在船舶卸完後，以運輸費用憑據與甲方依次結算，多退少補。

第十條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；副本一式____份，交____等部門各存一份備案。本合同如有未盡事宜，由雙方按照 交通廳海上運輸管理的有關規定充分協商，做出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。本合同提交____公證處公證（或工商行政管理機關簽證）。

甲方：________ （蓋章） 乙方：________ （蓋章）

法定代表人（或委託代理人）：________ （簽章） 法定代表人（或委託代理人）：________ （簽章）

開戶銀行：________ 開戶銀行：________

帳號：________ 帳號：________

_____年____月____日訂立