精選房屋買賣合同10篇

隨着人們法律意識的建立，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？下面是小編精心整理的房屋買賣合同10篇，歡迎閲讀與收藏。

賣方：（以下簡稱甲方）____________________ 身份證號碼：_____________________________ 住所/單位：______________________________

買方：（以下簡稱乙方）____________________ 身份證號碼：_____________________________ 住所/單位： ______________________________

甲方有一套在_______________________________________商品房，因房產證、土地使用證尚在辦理過程中，目前還不能辦理過户手續，待甲方房產證辦理完畢後雙方再辦理過户手續。經甲乙雙方協商，就房屋買賣未過户之前的有關事宜達成如下協議：

第一條 房屋基本信息

甲方自願將下列房屋賣給乙方所有：房屋坐落於（地址/小區單元/樓層/面積/其他）

__________________________________________________________________________________________平方；

買賣雙方均清楚該房屋產權及面積現狀，並確認該房屋是在房產證件為辦理的情況下以現狀出售：

第二條 成交價格及付款方式

甲乙雙方商定成交價格為人民幣____________元（大寫：_________________整）。雙方約定，本房屋產權轉讓過程中產生的各類税費及房屋過户手續費等由乙方全部承擔，該費用不包含在本房屋價款之中；

付款方式：合同簽訂後，當事人雙方同意按下列方式交付房款：

1、 分貳期付款：乙方於簽訂本合同當日，交付甲方第壹批

履行合約保證金（含定金）__________元，(大寫：_________________整）；

2、 乙方於房產證下來後的十日內交付房屋第貳批尾款

___________元（大寫:____________________整）。

3、 由於該房屋現相關證件還在辦理過程中，不能立即辦理

房屋產權變更手續，雙方協商後共同同意扣除總房款的______________元(大寫：_______________整)，當做後期保證金。

第三條 交房時間

甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計_____________元，(大寫：_____________整)付清之日七日內，將上述房屋交付給乙方。

第四條 違約金

1、 如甲方房產證下來一個月內，因甲方個人原因未按時與

乙方辦理過户手續，將視為不履行合同，乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同後十天內將已收房價款退還乙方並賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

2、 如甲方房產證下來一個月內，因乙方個人原因未按時與甲方辦理過户手續，將視為不履行合同，甲方有權利解除合同。甲方因在解除合同後十天內將已收房價款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫：______________整)給甲方。

3、 簽訂本合同當日起______年內甲方如還未獲得房產證，

將視為不履行合同，乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同後十天內將已收房價款退還乙方並賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

4、 如乙方未能及時辦理過户手續，甲方當提供有效證據證明甲方在房產證下來當日曾經通知乙方。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方自簽字之日起生效，並具有法律效應。

甲方：乙方

電話：電話：

簽訂日期： 簽訂日期： 見證人：

簽訂房屋買賣合同的注意事項

一、房屋買賣合同定義

房屋買賣合同是一方轉移房屋所有權於另一方，另一方支付價款的合同。轉移所有權的一方為出賣人或賣方，支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。

二、房屋買賣合同注意事項

(1.)房屋手續是否齊全

房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證，沒有房產證的房屋交易時對買受人來説有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產證而將其抵押或轉賣，即使現在沒有將來辦理取得後，房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。

(2.)房屋產權是否明晰

有些房屋有好多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產，買受人與其簽訂的買賣合同未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。

(3.)交易房屋是否在租

有些二手房在轉讓時，存在物上負擔，即還被別人租賃。如果買受人只看房產證，只注重過户手續，而不注意是否存在租賃時，買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。因為我國包括大部分國家均認可“買賣不破租賃”，也就是説房屋買賣合同不能對抗在先成立的租賃合同。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視，也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。

(4).土地情況是否清晰

二手房中買受人應注意土地的使用性質，看是劃撥還是出讓，劃撥的土地一般是無償使用，政府可無償收回，出讓是房主已繳納了土地出讓金，買受人對房屋享有較完整的權利;還應注意土地的使用年限，如果一個房屋的土地使用權僅有40年，房主已使用十來年，對於買受人來説是否還應該按同地段土地使用權為70年商品房的價格來衡量時，就有點不划算。

(5.)市政規劃是否影響

有些房主出售二手房可能是已瞭解該房屋在5到10年左右要面臨拆遷，或者房屋附近要建高層住宅，可能影響採光、價格等市政規劃情況，才急於出售，作為買受人在購買時應全面瞭解詳細情況。

(6).福利房屋是否合法

房改房、安居工程、經濟適用房本身是一種福利性質的政策性住房，在轉讓時有一定限制，而且這些房屋在土地性質、房屋所有權範圍上有一定的國家規定，買受人購買時要避免買賣合同與國家法律衝突。

(7.)單位房屋是否侵權

一般單位的房屋有成本價的職工住房，還有標準價的職工住房，二者土地性質均為劃撥，轉讓時應繳納土地使用費。再者，對於標準價的住房一般單位享有部分產權，職工在轉讓時，單位享有優先購買權。買受人如果沒有注意這些可能會和房主一起侵犯單位的合法權益。

(8)物管費用是否拖欠

有些房主在轉讓房屋時，其物業管理費，電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)費用長期拖欠，且已欠下數目不小的費用，買受人不知情購買了此房屋，所有費用買受人有可能要全部承擔。

(9).中介公司是否違規

有些中介公司違規提供中介服務，如在二手房貸款時，為買受人提供零首付的服務，即買受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來。買受人以為自己佔了便宜，豈不知如果被銀行發現，所有的責任有可能自己都要承擔。

(10.)合同約定是否明確

二手房的買賣合同雖然不需像商品房買賣合同那麼全面，但對於一些細節問題還應約定清楚，如：合同主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決、簽訂日期等等問題均應全面考慮。

三、房屋買賣合同應具備的條款

1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。如果有委託代理人的話，那麼還包括委託代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。

2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中，標的就是房屋。

這主要包括以下內容：

房屋的坐落位置;

所買賣房屋的面積，應分別註明實得建築面積和所分攤的公用建築面積;

房屋是現房，還是期房;

房屋的配套設施和維修標準。

3、房屋的價格及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格，即約定每平方米建築面積的售價為多少元，然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在合同中一般要列一個付款時間進度表，買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。

4、交房期限。賣方應在某日期之前，將房屋交付買方。買方應在實際接收該房屋之日起，在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記，賣方應給予必要的協助。或者由賣方代理買方進行上述工作。在交房的同時或一段時間後將房屋所有權證(所有權人為買方)交付買方，由買方支付有關的費用。

5、權利擔保。賣方保證在交付房屋時，該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，保證在交付時已清除該房屋上原由賣方設定的抵押權。如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利糾紛，由賣方承擔全部責任。

6、違約責任。違約責任是違反合同的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規定為督促當事人自覺而適當地履行合同，保護非違約方的合法權益，維護合同的法律效力起着十分重要的作用，同時也能避免日後雙方互相扯皮的情況。在合同中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任，賣方不按期交付房屋所應承擔的違約責任，以及賣方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。

7、合同雙方認為應當約定的其他事項。如房屋的保修責任、物業管理以及小區內公用配套設施等。

賣 方: ___ ___ ___ ___ 甲 方

買 方: ___ ___ ___ ___ 乙 方

經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下：

一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有，並已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落：__ ___ ___

幢 號 室 號 建築結構 總層數 建築面積(平方) 用 途

2、該房屋的所有權證號為： ;國有土地使用權證號為：__ ___ ___ 。

3、該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓( )、劃撥( )本合同一經簽訂，該房屋佔用範圍內的土地使用權同時轉讓。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ￥ )元， 大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整，乙方在

年 月 日前分 次付清，付款方式： 。

乙方支付房款具體約定為：

1、於 ____ 前，支付甲方房款 ;

2、於___ 前，支付甲方房款 ;

三、甲方於 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用，並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，並無任何異議。

五、甲方將户口於___ 年 ___ 月___ 日前從該房屋遷出。

六、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

七、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起___ 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。

八、上述房地產辦理過户手續所需繳納的契税由 方承擔，營業税由 方承擔，印花税由 方承擔，個人所得税由方承擔，向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它税費約定情況： 。

九、本合同在履行中若發生爭議，雙方應採取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

十、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十一、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執一份，市房地產交易管理部門一份。

十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。

十三、其它約定事項：

甲方(簽章)： ____ ____ ____ ____乙方(簽章)： ____ ____ ____ ___

共有權人： ____ ____ ____ ___ 地址： ____ ____ ____ ___

地址： ____ ____ ____ ___聯繫電話： ____ ____ ____ ___

聯繫電話： ____ ____ ____ ___

____年____ 月 ____日

委託方(以下簡稱甲方)：

代理方(以下簡稱乙方)：

身份證號碼：

甲、乙雙方經友好協商，現就甲方自有產權的不動產，交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協議：

一、不動產基本情況：

甲方自有產權的不動產位於衡陽市衡南縣。 該房位於該樓第層（車庫門面為第一層），共 (套)，建築面積_____平方米；房屋所有權證號： ，國土使用證號：

二、銷售價格與收款方式：

1、甲方確認本合同指定的房屋所有權發生轉移的税費均由方負責交納，銷售單價為 元/平方米，總價_________元人民幣，乙方可視市場情況高於該定價銷售。若銷售價低於甲方該定價，須徵得甲方書面認可或短信通知。

2、甲方確認由乙方代收購房押金或房款。

三、甲方同意乙方客户以_____種付款方式：

1、現金支付方式：甲方委託乙方與購房客户簽訂房屋買賣合同並收取適當購房押金，餘下的房款在甲方及甲方產權共有人到相關職能部門配合購房客户核實本合同指定的房屋產權合法，並做好面籤及交房後，由購房客户一次性支付給甲方。

2、按揭貸款的支付方式：購房客户與甲方簽訂購房合同後，購房客户向乙方支付首期房款後開始向銀行申請按揭貸款，接揭貸款手續獲批後，待房產證過户並辦抵押後，首期款由乙方付，按揭款由按揭銀行付清。

四、代理期限及代理權限：

1、本合同代理期限為____個月，自______年____月___日起至_____年____月___日止。合同到期後，本合同自行終止。

2、甲方全權委託乙方在不低於甲方售房定價的情況下與客户簽訂房屋買賣合同，並代甲方收取購房押金及房款。

3、在本合同有效代理期內，甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。同時甲方保證不與乙方客户私下聯繫，包括互留聯繫電話、地址等，否則視甲方有故意逃避代理擁金行為。

4、委託期滿仍未銷出者，甲方授權乙方可在委託底價內下浮____%出售。

五、代理費的收取

1、乙方的代理費為本合同所售不動產，在出售成功後按成交總額的___%收取，乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分，甲方得___%，乙方得___%。代理費由甲方以人民幣形式支付，由乙方從代收房款或代收押金中扣除。

2、甲方上述房產銷售底價為總價 元人民幣，高於底價部分歸乙方所有，甲方不另行向乙方支付代理費。

3、甲方在與乙方客户正式簽訂房屋買賣合同，乙方客户支付首期房款後，乙方即可獲得本合同所規定的全部代理費。

六、雙方權利義務：

1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料，並保證其真實、準確性。 ①《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的複印件及原件，乙方核對原件無誤後將原件交還甲方。

②已婚夫婦，房屋所有權在一方名下，而配偶方因故未能在該代理合同上簽字所引起的交易糾紛，造成相關違約責任由甲方承擔。

③原購房協議書(另：如房屋是集體土地，應提交鄉、村辦及所屬村委會城管科證明)。

④房屋平面結構圖及附屬設施説明清單、鑰匙等。

⑤房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。有委託人代辦的，應出具經公證的房主授權委託書原件及受託人身份證明。

2、甲方保證該不動產的產權清楚，若發生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理，因此給乙方及乙方客户照成的經濟損失，甲方必須負責賠償。

3、若甲方按本合同第五款第1條之規定支付乙方的代理費，則乙方在與客户簽訂房屋買賣合同後，甲方應在得到乙方通知後三天內來乙方處簽署銷售確認書，並與乙方客户面籤購房合同，如因甲方地址、電話變更，而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯繫電話及地址以本合同所載的地址為準，經交郵即為送達。

4、若甲方按本合同第五款第2條之規定委託乙方代理銷售上述房產，則甲方只按底價收取房款，整個交易由乙方全權負責，乙方在與購房客户簽訂買賣合同並將收取的購房押金轉交甲方後，甲方應按乙方和購房客户約定的交款日期及時配合購房客户完成交易。否則，視甲方為違約

5、甲方與乙方客户簽訂房屋買賣合同後，若雙方委託乙方辦理房產證的過户手續，應支付代辦費。

6、房產證辦理過户完畢，甲乙雙方結清房款，則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。

7、甲方應在購房客户房款付清後，即將上述房產交付給購房客户。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業等費用由甲方承擔。

8、乙方系房地產的中介機構，依法承擔中介機構的權利義務。

七、違約責任：

1、乙方在委託代理期間，將委託不動產出售，並與購房客户簽訂房屋買賣合同，如購房客户未履行房屋買賣合同所規定條款，乙方有權終止房屋買賣合同，並沒收定金;如乙方與購房客户簽訂房屋買賣合同後甲方反悔的，甲方應支付違約金，違約金的數額為乙方客户繳納給乙方的定金。

2、甲方不得將該不動產委託乙方之外的任何中介機構和個人銷售，否則視為違約，應承擔違約責任。如甲方自行售出委託物業，應以書面形式提前3天通知乙方，否則乙方仍按未售物業出售，就此造成的經濟損失由甲方承擔。

八、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則，積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務，乙方必須嚴守甲方有關商業機密不能外泄。

九、雙方一致同意本合同如發生爭議由_________仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。

十、本合同一式兩份共3頁，雙方各執一份為憑，本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章後生效。

十一、如有其它事宜，可簽訂補充協議。

甲方(蓋章)：

代表(簽字)：

聯繫地址：

聯繫電話：

乙方(蓋章)：

代表(簽字)：

聯繫地址：

聯繫電話：

房屋買賣合同 合同編號：

甲方（出售方）：身份證號： 住址：產權共有權人(或受託人)： 身份證號： 住址：乙方（買受方）：身份證號： 住址：

甲乙雙方本着誠信、自願、公平和互利的原則，經協商一致簽訂本合同並共同遵守。

第一條，甲方及產權共有人同意，自願將合法擁有的，座落於南昌市 區 ， 室 廳 衞的房屋出售給乙方，乙方對甲方出售的房屋已做了詳細瞭解並願意購買。

第二條，甲方已取得該房的房屋產權證，房產證編號：發證時間： 年房屋屬 房，用途：結構： 房產證上載明的建築面積： 平方米，（□含有產權儲藏間和車庫，□另送無產權儲藏間和車庫：平方米）該房屋的相關資料以房管局檔案為準。

第三條，甲方保證：對該房屋擁有完整的、合法的處分權，該房屋可以上市交易並能夠將產權轉移過户給乙方，同時負責繳清該出售前的契税和其它相關費用。

第四條，房屋固定裝修應保持原狀，房屋附屬設施有：。

第五條，甲乙雙方協定以上述房屋買賣價款（含裝修和附屬設施）為 人民幣（大寫）。

第六條，甲乙雙方同意自合同簽定（或銀行解押）之日起的個工作日內，共同赴南昌市房地產交易中心辦理產權過户手續（即雙方按妥手印後）按下列第 種方式付款。

1、乙方將上述房款一次性付給甲方。

2、乙方辦理銀行按揭，乙方首付甲方人民幣（大寫）元，餘款人民幣（大寫）元，通過銀行□商業貸款□公積金貸款，支付給甲方。

第七條，若甲乙雙方任何一方未在約定期限內辦理上述手續，則對方可以解除合同，並追究違約方責任，若乙方要求房屋不過户，只需辦理《公證委託書》則購房款在公證當日一次性向甲方支付，本次交易視為完成，公證後若有變故，由乙方自行解決。

第八條，如甲方房屋系按揭房或抵押房，經甲乙雙方協商選擇□由甲方出資還清貸款□由乙方出資還清貸款（衝抵購房款），還貸前甲乙雙方應到公證處辦理委託公證書，公證費由□甲方，□乙方，支付。

第九條，甲方同意在收到□全部房款□首付款 日內，通知乙方正式辦理房屋交接手續，甲方應在交接前結清該房售前的水、電、煤氣、物管等費用和遷出户口。

第十條，經甲乙雙方協商一致，本次房屋交易過户費用（如契税、維修基金、交易手續費、驗證、登記費等），按揭費用（如評估費、二次驗證、他項權證費等）由乙方承擔，此房交易時所產生的營業税由方

承擔，個人所得税由方承擔，繼承税由方承擔，土地增值税由承擔。

第的房屋產權證及享有房屋權屬的文件原件交給乙方保管，乙方開出收件收據，定金在過户時衝抵房款。如甲方一聯違約不履行合同須按定金雙倍賠償乙方（含定金），乙方違約不履行合同則定金不退。 ?︵第十二條，若因產權問題（係指政策原因或不可抗力）導致本合同無法履行，雙方均可免責，所收定金退白︶經還乙方，其間發生的查檔、驗證費由甲方承擔。 紀第十三條，甲乙雙方應認真履行本合同，一方違約給他方造成損失的，由違約方承擔相應責任，違約方有方

受託人或代理人則受託人或代理人承擔連帶責任。 第十一條，本合同簽訂後，乙方向甲方支付購房定金人民幣（大寫） 元，甲方第二第十四條，甲乙雙方履行合同過程中，若有變更或發生爭議應協商解決並簽訂書面補充協議，任何口頭承聯?︵諾均視無效，協商不成，甲乙雙方同意提交南昌市仲裁委員會仲裁甲方管轄區域內人民法院解決。 黃第十五條，本合同壹式二份，經甲乙雙方簽字或蓋章後即產生法律效力，甲乙雙方各執一份，每份具有同︶出售等法律效力。 方第十六條，其它約定事項：如果以上條款與本約定事項發生衝突，則以本條為準： 第三聯?︵紅︶買受方

甲方（簽字）：乙方（簽字）： 委託 辦理人：委託 辦理人： 聯 系 電 話：聯 系 電 話：

簽約時間：年 月 日

（合同編號 ）

合同雙方當事人：

出賣人：

買房人：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產管理法》及其他有關法律、法規的規定，買房人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：

第一條 買房所購商品房的基本情況

買房人購買的商品： 第單元 層門。 商服樓東數第 門。

該商品房的用途為 ：屬混合結構層高為 ：建築層數：層。

該商品房建築面積 m2，其中套內建築面積 m2，公共部位與用房分攤建築面積 m2。

第二條 計價方式與價款

出賣人與買房人約定按建築面積計算，該商品房單價為人民幣每平方米元。 總金額人民幣：元。

第三條 付款方式及期限

買房人按下列第 種方式按期付款。付款金額以賣方收準。

1、一次性付清。

2、分期付款：預購之日起預付房款50%。餘額在200 年 月 日前全部付清，方可入住。

3、其他方式 。

第四條 交付期限

出賣人應當在200年 月 日前，經縣建設質檢部門驗收合格後，並符合本合同約定的商品房交付買房人使用。

但如遇下列特殊原因，出雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期。

1、遭遇不可抗拒力，且出賣人在發生之日起日內告知賣房人的。

2、持續大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞，影響正常工期的。

3、發生痛情，禁止勞動力流動的。

第五條 商品房達到交付使用條件後，出賣人電話通知買房人辦理交付手續。（買房人必須提供真實，有效的電話聯繫方式，如有變更馬上通知出賣人），雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示商品房驗收合格的批文，並簽署房屋交接單，所購商品房為住宅的，出賣人提供《住宅質量保證書》。

第六條 出賣人保證銷售的該商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債券債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。

第七條 保修責任

買房人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣原因造成的損壞東西，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購房

人承擔。

第八條 商品房室內裝修標準

該商品房住宅部分，客廳為落地門洞，廚房、衞生間水龍頭一，室內地面找平昨理，衞生間、廚房、牆面及地面不貼瓷磚。

第九條 買房人的房屋僅作 使用，買人使用期間不得擅自改變商品房的建築主體結構、承重結構用途。

第十條 出賣人統一安裝電話和閉路進户聯網費用買房人負責。價格由業務部門而定。排污入網費用，由賣房人負責。

第十一條 出賣人不負責契税和辦理房照，由買房人負責。但出賣負責出收據和辦理房照材料，物業管理由本公司物業管理，買房人要按期繳納水、電、取暖、衞生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納，甲方有權停水、電。

第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決。協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十三條 本合同一式三份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。

出賣人：（簽章） 買房人（簽章）：

年 月 日年 月 日

籤於籤於

甲方(賣房人): 身份證號碼：

乙方(買房人)： 身份證號碼：

甲、乙雙方經過友好協商，訂立本合同：

1、甲方自願將座落於 室的'房產出售給乙方。(產權人為: ;產權證編號： ;產權性質為: 出售住宅)

2、房產的建築面積為： 平方米。

3、房產的成交價格為人民幣： ，此房款包含 。凡本條款未約定的設施、物品出現糾紛，甲乙雙方互不追究責任。

4、付款方式：

① 甲乙雙方於 年 月 日簽定本合同，同時乙方付給甲方購房定金人民幣 。

② 甲乙雙方於 年 月 日之前辦理該套房產的過户手續，同時乙方將購房首付款人民幣 ，其中包含購房定金 )一次性付給甲方。

③ 因乙方需貸款付剩餘房款，乙方委託三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司辦理貸款事宜，則貸款到位後，由 將剩餘房款人民幣 一次性付給甲方。至此，甲方已收到乙方購房全部房款。

5、甲方保證所售該套房產產權清楚，無糾紛，未設定任何他項權利。否則，由此引發的一切後果均由甲方承擔全部責任。

6、該套房產過户時應交納的相關税、費 由 方全部承擔;貸款時應交納的相關費用及應支付給三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司的佣金由 方全部承擔。

7、甲方承諾收到乙方購房 的同時將該套房產及其全部手續移交給乙方,並保證房屋內部設施使用功能完好。

8、自房產交割之日以前，有關該套房產的物業費、取暖費、水費、電費等甲方使用期間產生的各項費用由甲方全部結清。如房產交割時甲方未能將各項費用結清,則暫押房款人民幣 在三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司,待甲方將各項費用全部結清後,由三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司退還給甲方。

10、逾期交房的違約責任:甲方每逾期一日交房，則按房價總額的 計算違約金,在房產交割當日以現金形式一次性-交給乙方。甲方逾期交房超過 日時,乙方有權解除合同,甲方除將已收房款全部退還給乙方外,應賠償人民幣壹萬圓違約金及乙方各種損失費(如佣金、搬家費、誤工費、過户費等實際發生的費用)交予乙方。

11、買受人逾期付款:乙方未按合同規定時間交款時,每逾期一日,按房款總額的 計算違約金,在房產交割當日以現金的形式一次性-交給甲方。如乙方逾期付款超過 日時，甲方有權解除合同，乙方除將該套房屋的全部手續退還給甲方外，應賠償甲方人民幣壹萬圓違約金，並賠償損失費(如佣金、搬家費、租房費、誤工費等實際發生的費用)交予甲方。

12、室內設施損壞或不全(與合同內容不符)，甲方應在 日內負責修繕，或 賠償給乙方。

13、甲乙雙方一經簽定本合同，即具有法律效力，甲乙雙方均不得違約。如甲方違約，則甲方無條件退還乙方已付全部房款並賠償乙方違約金人民幣壹萬圓整;如乙方違約，則乙方無條件從該套房產中搬出，甲方從乙方所付房款中扣除違約金人民幣壹萬圓整，歸甲方所有，剩餘房款全部退還給乙方。

14、如有未盡事宜，雙方協商解決或另立補充協議。

15、甲乙雙方如有爭議，任何一方都可在房產所在地的人民法院提起訴訟。

16、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執壹份， 壹份，三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司存檔壹份，本合同自雙方簽字之日起開始生效。

甲方： 乙方：

簽約地點：三河燕xx

簽約時間： 年 月 日【2】：貸款房屋買賣合同範本

甲方(出售方)： 身份證號：

乙方(購買方)： 身份證號：

為了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就房屋買賣自願達成協議如下：

第一條 經甲乙雙方共同協商，甲方自願將位於賓縣賓州鎮 區內獨立一二樓(建築面積 平方米)出售給乙方。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。

第二條 上述房屋的出售價為人民幣 元整(￥ 元)，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。

第三條 付款方式為現金交付，本協議簽訂之日乙方一次性將購房款交付甲方。

第四條 因甲方交房前需要搬家，乙方給甲方一個月的時間，甲方必須在20xx年1月 日將房騰出並交付給乙方。

第五條 因該房尚未辦理產權證，故本協議簽訂之日甲方必須把此房的原買賣合同原件及相關票據均由乙方保管。將來房產證及土地證發放後甲方必須積極辦理，以及必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過户手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過户手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權 1

及使用權等任何權利。

第六條自本協議簽訂之日起，如遇徵用、開發、拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔，在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。

第七條 上述住宅的交易過户費用由甲方承擔。

第八條 違約責任：

(一)甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間將房及產證交給乙方的，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行合同並承擔違約責任，也有權解除本合同並要求甲

編號

甲方（出售方） 身份證號：

乙方（購買方） 身份證號：

經貴州中房置業有限公司介紹，甲方 將位於 的住宅壹套，建築面積平米，出售給乙方，出售成交價為：人民幣 (￥ )，甲、乙雙方協商同意：

一、乙方於年 月 日將定金人民幣(￥)支付給甲方，定金折抵房款。

二、在年 月 日之前，在甲乙雙方資料齊全之日，丙方通知甲乙雙方即可辦理該出售房產權過户交易手續[注：若遇特殊原因延長 10個工作日]，簽定正式《存量房買賣合同》，並辦理與該出售房屋過户交易相關的過户手續，如甲、乙雙方中的任何一方到期不到該出售房所在地的房屋交易管理所辦理過户交易手續的，則視為違約處理。如乙方違約，則乙方不得向甲方索還定金，甲方有權另行處理該房產；如甲方違約，則甲方須在違約之日起五日內退還該定金給乙方，另支付乙方相等於定金額的違約金（即雙倍返還乙方定金）。

三、如果甲、乙雙方未能簽訂《存量房買賣合同》而造成該筆交易不能繼續進行，則得到違約金的一方負責支付違約金的一半給貴州中房置業有限公司，作為置業顧問的提成。

四、甲、乙、丙叁方簽字蓋章即生效，甲、乙、丙叁方各執壹份。

五、未盡事宜，見附件一（定金附屬協議）。

甲方（簽章）： 電話：

乙方（簽章）： 電話：

丙方（簽章）：貴州中房置業有限公司

經辦人： 電話：

年月日

定 金 協 議

編號

甲方（出售方） 身份證號：

乙方（購買方） 身份證號：

經貴州中房置業有限公司介紹，甲方 將位於 的住宅壹套，建築面積平米，出售給乙方，出售成交價為：人民幣 (￥ )，甲、乙雙方協商同意：

一、乙方於年 月 日將定金人民幣(￥)支付給甲方，定金折抵房款。

二、在年 月 日之前，在甲乙雙方資料齊全之日，丙方通知甲乙雙方即可辦理該出售房產權過户交易手續[注：若遇特殊原因延長 10個工作日]，簽定正式《存量房買賣合同》，並辦理與該出售房屋過户交易相關的過户手續，如甲、乙雙方中的任何一方到期不到該出售房所在地的房屋交易管理所辦理過户交易手續的，則視為違約處理。如乙方違約，則乙方不得向甲方索還定金，甲方有權另行處理該房產；如甲方違約，則甲方須在違約之日起五日內退還該定金給乙方，另支付乙方相等於定金額的違約金（即雙倍返還乙方定金）。

三、如果甲、乙雙方未能簽訂《存量房買賣合同》而造成該筆交易不能繼續進行，則得到違約金的一方負責支付違約金的一半給貴州中房置業有限公司，作為置業顧問的提成。

四、甲、乙、丙叁方簽字蓋章即生效，甲、乙、丙叁方各執壹份。

五、未盡事宜，見附件一（定金附屬協議）。

甲方（簽章）： 電話：

乙方（簽章）： 電話：

丙方（簽章）：貴州中房置業有限公司

經辦人： 電話：

年月日

定 金 協 議

編號

甲方（出售方） 身份證號：

乙方（購買方） 身份證號：

經貴州中房置業有限公司介紹，甲方 將位於 的住宅壹套，建築面積平米，出售給乙方，出售成交價為：人民幣 (￥ )，甲、乙雙方協商同意：

一、乙方於年 月 日將定金人民幣(￥)支付給甲方，定金折抵房款。

二、在年 月 日之前，在甲乙雙方資料齊全之日，丙方通知甲乙雙方即可辦理該出售房產權過户交易手續[注：若遇特殊原因延長 10個工作日]，簽定正式《存量房買賣合同》，並辦理與該出售房屋過户交易相關的過户手續，如甲、乙雙方中的任何一方到期不到該出售房所在地的房屋交易管理所辦理過户交易手續的，則視為違約處理。如乙方違約，則乙方不得向甲方索還定金，甲方有權另行處理該房產；如甲方違約，則甲方須在違約之日起五日內退還該定金給乙方，另支付乙方相等於定金額的違約金（即雙倍返還乙方定金）。

三、如果甲、乙雙方未能簽訂《存量房買賣合同》而造成該筆交易不能繼續進行，則得到違約金的一方負責支付違約金的一半給貴州中房置業有限公司，作為置業顧問的提成。

四、甲、乙、丙叁方簽字蓋章即生效，甲、乙、丙叁方各執壹份。

五、未盡事宜，見附件一（定金附屬協議）。

甲方（簽章）： 電話：

乙方（簽章）： 電話：

丙方（簽章）：貴州中房置業有限公司

經辦人： 電話：

年月日

原告：

住所地：

法定代表人

被告：。

訴訟請求：

1、解除原、被告雙方於20xx年12月 26日簽訂的《商品房買賣合同》，被告將房屋返還原告。

2、判決被告支付違約金610元。

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：

原告於20xx年12月26日與被告簽訂編號為130015255805的《商品房買賣合同》，被告從原告處購買位於鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑2單元16層1602號房屋一套。該房屋建築面積為96.6平方米，總價款為881049元。其中，被告應在20xx年12月26日向原告支付購房款271049元，剩餘610000元購房款被告應在20xx年2月6日向原告全部支付。

雙方在《商品房買賣合同》第七條第二款中另行約定：“逾期90日後，出賣人有權解除合同，買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”

合同簽訂後直至今日，被告僅向原告支付了購房款271049元，經原告多次催要，仍未能向原告支付剩餘的610000元的購房款。為維護自己的合法權益，原告特向貴院提起訴訟，望判如所請。

此致

金水區人民法院

具狀人：河南省置業有限公司

年月 日

賣房人(以下簡稱甲方)：_________，身份證號碼：___ ______ 買房人(以下簡稱乙方)：___ _____，身份證號碼：__ ______

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條 甲方在徵得共有人(配偶)同意下，自願將坐落在___ __ 的房屋有償作價轉讓給乙方。乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，願意購買上述房屋。

第二條 雙方約定上述房屋轉讓總價款為：人民幣_ __元整(大寫：_ 元整)。

第三條 付款時間與方式：乙方已於 年 月 日轉賬支付定金人民幣 元整(大寫： 元整)，剩餘房款人民幣_ __元整(大寫：_ 元整)，由乙方於簽訂本合同後，當日轉賬支付給甲方。

第四條 税費承擔：乙方需承擔公證等手續辦理過程中雙方應繳納的一切可能產生的税、費。

第五條 甲方保證簽訂本《房屋買賣合同》之日前，上述房屋權屬清楚，沒有附着户口、租約、設定抵押也未被查封，甲方對該房屋享有完全的處分權，日後如果房價上漲或涉及拆遷，均不得向乙方要求補償;乙方保證簽訂本《房屋買賣合同》之日起，如果房價下跌，不得向甲方要求補償。

第六條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將房屋鑰匙交付給乙方，乙方對該房屋附屬設施、電器設備、裝飾裝修等具體情況進行驗收並完成交接。自乙方完成驗收並接收該房屋之日起，該房屋內的用水用電安全、房屋質量等一切風險責任均轉移給乙方。

第七條 雙方約定水、電、有線電視等費用，以甲、乙雙方簽訂《房屋買賣合同》之日為結算日。水、電度數分別為：水 、電(住宅) 、電(商鋪) 。

第八條 甲方需積極配合乙方辦理水、電、有線電視更名或過户手續以及《房屋買賣合同》公證等手續，能提供的材料需積極提供。

第九條 甲、乙雙方因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給乙方。

第十條 違約責任：甲、乙雙方中任何一方違反本合同約定，導致另一方損失的，違約方需以該房屋轉讓總價款為基數，自約定的期限屆滿次日起至實際完結日止，按日萬分之 向守約方支付違約金。

第十一條 雙方如發生爭議，應友好協商解決。協商不成的，可申請仲裁或依法向房屋所在地人民法院起訴。

第十二條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。

第十三條 本合同自雙方簽字之日起生效。

第十四條 甲、乙雙方約定的其它事項：

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日