房屋裝修承攬合同範文
甲方(定作人):身份證號碼:
住址:乙方(承攬人): 身份證號碼: 住址:
甲方擬裝修房屋一套,位置在 室,由乙方負責承攬部分裝修工程,為明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程(含 面積的防水)。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。
3、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的`故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設並交付建設成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6、乙方履行承攬合同過程中,對甲方造成的一切損失,按照市場價格對甲方進行賠償。
二、質量和工期要求
1、工期從20XX年 月 日開始建設,到20XX年 月 日止,工期為 天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本着保質保量的原則,加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時,甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。
4、房屋建成自交工後壹年內,甲方發現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以 面積計算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價為 元。
2、工程款付款時間:第一次付款在施工開始後工程過半支付 元,第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後15 天內給付。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作。
2、由於工程質量達不到要求的,甲方有權解除本承攬合同,並拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。
3、超過雙方約定工期的,每超過一日扣工程款 元。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交 區人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印): 乙方簽字(手印): 年月 日 年月 日