關於房屋合同模板集合九篇

隨着人們對法律的瞭解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你知道合同的主要內容是什麼嗎？以下是小編精心整理的房屋合同9篇，僅供參考，歡迎大家閲讀。

甲方（出賣人）：身份證號： 乙方（買受人）：

鑑於乙方購買甲方房屋暫不能辦理產權過户，依據《中華人民共和國合同法》等法律法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，達成如下協議：

第一條 甲方自願將坐落在市鎮村號的房屋，建築面積為平方米（含地上附着物），房屋產權證號： ，出售給乙方。

第二條 甲、乙雙方商定該房屋售價為（人民幣）拾萬仟 佰元整（含附屬設施費用），乙方自合同簽訂之日一次性將房款全部付給甲方。

第三條 甲方應於本合同簽定之日將房屋交付乙方，同時向乙方交付該房屋產權證、土地使用證及相關手續,該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓，該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓，出賣人還應當附屬於該房屋的裝修及其他設施，設備轉讓給買受人，其轉讓價格包含在上述房屋價格中，不在另行支付價款。

第四條 甲方自本合同簽定之日不得再對該房屋進行任何物權處分及附加任何物權、債權負擔，不得再與乙方以外的任何第三人簽定該房屋的買賣合同、贈與合同、抵押合同等，甲方保證已如實陳述房屋的權屬狀況和其他具體情況，保證該房屋沒有經濟糾紛，保證該房

屋不受他人合法追索。如因甲方不如實陳述告之引起的其他相關糾紛，由甲方向乙方承擔違約責任並對第三方負擔處理衣服，與買受人無關。

第五條 該房屋在交付乙方使用前，所發生的水、暖、電、訊、有線電視費等一切由均由甲方承擔 以上相關的開户情況甲方有義務協助乙方辦理；房屋自交付乙方使用後的一切費用均由乙方自行承擔。

第六條 在該房屋符合規定產權過户條件時，甲方應積極配合乙方辦理房屋產權過户，過户時所需税、費由甲、乙雙方按照國家規定各自承擔，甲方應在_____天前將其落户於該房屋的户籍關係遷出。

第七條 甲方不得以經濟上漲，房價過低等任何理由拒絕履行合同，拒不配合乙方辦理過户等相關事宜。由於甲方違約致使乙方無法履行，除全部退還乙方支付的購房款和同期銀行貸款利率4倍的利息以外，還應向乙方支付萬元人民幣違約金。

第八條 乙方有權將該房屋賣與第三人，若乙方將該房屋賣與第三人，甲方應在乙方提出要求時，積極配合與第三人辦理產權過户等事宜。

第九條 該房屋在正式辦理產權過户前，若因城市規劃建設需要，被政府徵收，政府給予一切補償權益歸乙方所有。甲方不得以房屋尚未過户之名要求享受相關補償權益。

第十條 甲方應告之直系親屬該房屋的所屬權益歸乙方所有，若與直系親屬發生產權糾紛，甲方屬違約，按第七條賠償乙方違約金。

第十一條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行簽訂補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十二條 本合同一式三份，甲、乙雙方各一份，為申請房屋所有權轉移登記交房屋權屬登記機關一份，均具有相同的法律效力。

第十三條 本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：聯繫電話：

見證人（簽章）：

聯繫電話： 年 月 日

委託方(甲方)：__________________

受託方(乙方)：__________________

甲方自願將房屋委託乙方代為租售及相關服務。現甲乙雙方經協商約定，簽訂以下合同：

第一條、委託事項

甲方將自己位於__________________的房屋，全權委託給乙方代為租售，在委託過程中，乙方有義務對甲方的房屋及相關的資信嚴格保密。

第二條、委託房屋基本情況

1、房屋居住年限：________年;

2、房屋結構：________，________室________廳________衞;

3、房屋範圍：總建築面積________平方米，實際使用面積________平方米;

4、樓層層數：________樓，該租售房屋位於________樓。

5、房屋傢俱：________;

6、房屋費用：租金________元/月，除租金外其他費用有采暖費：________元/年;物業費：________元/月;其他：________。

第三條、委託範圍

甲方委託乙方以自己的名義代為租售房屋，處理一切相關事務，關於房屋租售具體情況，乙方應及時告知甲方，雙方協商解決。

第四條、委託期限

委託期限共________月，即自________年________月________日至________年________月________日止。

第五條、甲乙雙方責任

1、甲方責任：甲方承諾”房屋信息”中登記情況和如下條件屬實，如有不實造成一切糾紛及損失由甲方負責：

(1)該房屋已經騰空。

(2)該房屋本身及各項附屬設施無欠費、損壞，符合環保要求。

(3)該房屋沒有產權及使用糾紛。該房屋如系共有財產，共有人需全部簽字。

2、乙方責任：

(1)乙方有義務對該房屋進行策劃宣傳，積極尋找有承租或者購買的意向人、介紹房屋並將信息及時反饋給甲方。

(2)安排客户看房，為外籍客户提供外文翻譯。

(3)提供《租房合同》範本、代表房東與客户協商合同條款並安排簽約。

(4)安排客户入住。

(5)協助房東催促客户按期支付房租及各項費用。

(6)在租賃期內，乙方有義務溝通雙方的意向並協調相關事宜。

第六條、服務費及支付

1、在委託期內，如乙方將甲方房屋租出時(簽訂租賃合同，或實際開始履行出租行為時)，甲方一次性支付租房合同總金額的1/12給甲方作為服務費。(以一年租期為標準，相當於一個月的房租，不足一年或超過一年以此標準類推計算)

2、甲方與乙方介紹的租房人私自成交，也將視為中介成功，甲方也應按六(1)款規定支付乙方服務費。

3、支付費用日期：甲方應在收到房客首期房租後即將上述服務費支付給乙方。

4、房客提前解除合同，服務費不予退回。但如系房客原因，乙方可協助甲方向房客追究違約責任。

第七條、爭議糾紛解決

甲、乙雙方在履行本協議過程中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成，可以向人民法院起訴。

第八條、其他約定

1、此合同委託期間，不影響甲方通過其他渠道出售。此合同委託期間滿後，如不另行續約則自動終止。

2、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商階級。

3、本協議一式兩份，雙方各執一份。

委託方：__________________受託方：__________________

代表人：__________________代表人：__________________

地址：____________________地址：____________________

電話：____________________電話：____________________

根據《中華人民共和國合同法》及《建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，現將河堤工程承包給乙方施工，雙方本着平等自願、友好協商的原則，達成如下協議望共同遵守：

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

　　一。工程概況：

工程名稱：

工作地點：

工程內容及性質：

　　二、承包方式及範圍

1、承包方式：

本合同採用包工包料的方式進行總價發包。合同價內含材料費、人工費、轉運費、設備機具購置、租賃、使用費、臨時設施費、施工措施費及材料檢驗、試驗費等所有費用在內包乾，乙方不得以任何藉口再次轉、分包。

2、承包範圍：對所有經雙方確認的滲漏區域進行防水堵漏修繕施工（明細如下：

　　三、計價方式

計價方式：採用總價包乾方式，合同價 xx萬元。

　　四、工程工期

1、工程工期：乙方必須按甲方規定的工期要求，編制項目的施工進度計劃，經甲方核定後，按工期計劃執行。

2、因不可抗力因素造成工程停工，經甲方確認，工期可按實順延，但由此造成的費用損失不予補償。

3、施工期限： xx年 xx月 xx日至 xx年 xx月 xx日。

　　五、質量要求

必須按國家頒佈的工程防水技術規範中規定的要求達到滴水不漏的質量標準進行工程質量驗收。

　　六、付款方式

1、對合同範圍內乙方施工的工程，經甲方和監理按相應施工質量驗收規範檢查驗收合格後，甲方按月進度支付工程款，支付進度款累計不超過總價的 %；

2、對合同範圍內乙方施工的工程經竣工驗收合格後，甲方支付工程款總價的 %；

3、本工程合同總價餘額 %作為工程質量保修保證金，保修期限為 年。保修期內乙方承擔的工程若出現質量問題，乙方應在甲方電話通知24小時內到場進行維修，若乙方不能按時到場進行維修，或維修達不到甲方要求，甲方有權另外通知人員進行維修工作，所產生的維修費用從乙方的工程保修保證金中扣除。保修期滿後，甲方將由甲方支付的維修費用與乙方預留保脩金進行結算，多退少補。

4、乙方因施工質量不符合要求造成返工，乙方自行承擔所有費用。若不能保證工程質量和工期進度，甲方有權中止合同。

　　七、甲乙雙方的權利與責任

（一）甲方的權利與責任

1、甲方向乙方提供施工圖紙及相應設計文件等。

2、負責工程統一指揮和協調，安排總體工程施工進度計劃，負責對工程技術內容進行交底。

3、按合同要求及時支付工程款。

（二）乙方的權利與責任

1、做好工程施工各項原始記錄、隱蔽工程驗收記錄和材料的檢驗檢測記錄等技術資料、確保資料的收集、整理、歸檔工作，待工程竣工交驗後移交甲方。

2、乙方施工、生活的用水、用電和食宿由乙方自行解決；乙方的施工機械、安全防護、運輸、照明及水電由乙方自行承擔；乙方管理人員工作時間內必須隨時在施工現場例行管理工作。

3、服從甲方的領導，並按甲方編制的施工進度計劃，安全施工有關規定，工程質量要求等進行安全和文明施工。

4、及時處理勞資糾紛，杜絕投訴和上訪，嚴禁將勞資糾紛推向社會。如因乙方管理不善，發生違紀違法事件者，一切責任均由乙方負責自行解決。

　　八、安全生產

乙方應嚴格按安全操作規程進行施工。若乙方所屬人員在承包期間發生一切安全責任事故，責任和經濟損失均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任；同時視情節輕重將酌情對乙方進行懲罰。

　　九、其它事宜

1、違約的處理：甲、乙雙方任何一方不能履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償，賠償數額按工程造價的10%。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商確定。

3、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

發包方(簡稱甲方)：_________________

承包方(簡稱乙方)：_________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《蘇州市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2、裝飾施工地點：____區(縣)____路___弄(村)____號____樓___室。

3、住房結構：_____房型____房_____廳___套，施工面積_____平方米。

4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式：_______(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款：￥_____元，大寫(人民幣)：_______

其中：

材料費：__________，人工費：_________

管理費：_________，設計費：__________

垃圾清運費：_____，税金(3.41%)：_____

其他費用：__________

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7、工期：自__年___月__日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、關於材料供應的約定：

1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由______方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定：

1、工程款付款方式列下表：(略)

注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

2、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收籤

甲方；

乙方：

經甲乙雙方共同協議以全承包的形式修建磚混結構的一樓一底的'平房屋。一幢（外加廚房、豬圈）。以每平方米60%計算，具體商議如下：

一、甲方負責修建房屋的場地平整、基窩和地樑的開挖、回填、運輸材料的道路暢通，提供乙方的水電、住宿、做飯的場地等。

二、甲方負責給乙方約定的預期款按時到位，隨時檢查乙方的施工質量和安全工作。

三、乙方負責從地樑起到房屋封頂，具體如下：

1、乙方負責地樑鋼筋混凝土，正、負、零上的砌磚，內外粉水，外牆瓷磚，支模，鋼筋混凝土，一樓階沿水泥地板。

2、乙方負責房頂的排水管道安裝。廁所的排污管道和線澆板電線管預埋。

3、門窗要求：1樓的門以每道500。00元的價格計算，二樓的進户門以500元/道計算，窗户按160元/㎡的標準。

4、質量要求：主體要求：牆體平整、垂直，現澆板平整光潔，鋼筋混凝土達標。

5、安全要求：乙方在施工中隨時注意安全，若出現安全事故由乙方自己負責（天災和不可抗拒的情況除外）。

6、乙方必須在基礎完工後，4—5月內安全、質量達標的情況下，完成所有工程項目。

其它事宜：沼氣由甲方負責施工，乙方負責所有材料。

付款方式：自雙方合同形成後，甲方付給乙方拾萬元，一樓主體完工後付伍萬元，二樓封頂後付給乙方伍萬元，三樓伍萬元，餘下部分，甲方驗收質量合格後全部付清所有款項。

最後，在施工中，如甲方在房間或其他有所改變和設計，由甲乙雙方協商處理。

以上協議甲乙雙方必須共同遵守，如一方違約，將付給對方所有款項的5%的違約金。

以上協議甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方簽字： 乙方簽字：

二0xx年二月十四日

編號：

房屋認購協議書

雙方當事人：

出賣人（以下簡稱“甲方”）：認購人（以下簡稱“乙方”）：

根據相關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方認購甲方商品房相關事宜達成如下協議：

一、認購標的的基本情況

乙方所認購的商品房為甲方開發的位於 市 區__________________________________________（以下簡稱商品房）。該商品房的建築面積為 平方米。以上面積均以房地局測繪中心最終測繪面積為準。

二、認購標的的價款

該商品房按照建築面積計價，單價為人民幣 元/平方米，房款計人民幣 元（大寫： ）。

三、認購款

乙方於本認購書籤訂之日，一次性向甲方支付認購款計人民幣 ____________元（大寫：）。該商鋪屬一次性付清款項，出賣人和買受人無任何爭議。且在簽訂本協議時表示甲方已收到

該款項。

甲方在取得預售許可證後，應立即通知乙方。乙方在接到甲方的簽約通知次日起 日內，到銷售現場與甲方協商商品房買賣合同的相關條款，協商一致並簽署《商品房買賣合同》。

甲方應在取得預售許可證____日內通知到乙方，因甲方取得預售許可證後未在規定時間內通知到乙方，因此產生的不利於乙方的後果均由甲方承擔。

甲、乙雙方在上述約定的期限內協商商品房買賣合同的相關條款，但雙方未達成一致意見，自約定的期限屆滿次日起超過 日的，本認購書自行解除。甲方應當在本認購書解除次日起 日內將已收取的認購款返還給乙方，並承擔相關法律責任及乙方的一切經濟損失。

甲乙雙方協商一致簽訂《商品房買賣合同》的，乙方已交納的認購款抵作該商品房的購房款，無須再補購房款。

四、其他約定

在簽訂正式的《商品房買賣合同》時，變更認購人的，甲方應積極配合。

買受人已一次性交清購房款，甲方不得將此房進行調換，同樣甲方不得將此房另出售給其他人，否則將作為違約處理。

五、附則

本認購書未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致可簽訂補充協議，補充協議與本認購書具有同等法律效力。

本認購書經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。雙方簽訂的《商品房買賣合同》生效後本認購書自行終止。本認購書一式二份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力；

甲方(公章)：

乙方(公章)：

授權代表：

授權代表：

證件號碼：

證件號碼：

聯繫電話：

聯繫電話：

年月

賣方（甲方）：

身份證號碼：

買方（乙方）：

身份證號碼：

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

一、乙方同意購買甲方位於。

二、上述房產的交易價格為：總價人民幣元整（大寫：）。

三、買賣雙方在簽訂了房地產買賣合同及乙方付甲方全部購房款後，於六個月內到房屋所在區的房地產交易中心辦理產權過户手續。

四、付款時間與辦法：

乙方同意在本合同簽訂當日一次性向甲方支付全部購房款，共計人民幣。約定付款之後在房地產交易中心繳交税費，辦理房屋產權過户手續。

五、交房時間和交房條件：

交房時間為年月日，在收房時，必須確認甲方已結清水電、煤氣、電話、電視、寬帶、物業管理費等費用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。

六、税費分擔

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過户手續所需繳納的税費。經雙方協商，交易產生的一切税費由甲方承擔。

七、違約責任

本合同經雙方簽章後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償利益受損方的相關經濟損失。

八、權利保證約定

甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，並承擔相應法律責任，由此給乙方造成經濟損失的，由甲方負責賠償。

九、本合同一式兩份。甲乙雙方各執一份。

十、本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

十二、雙方約定的其他事項：

甲方應協助乙方辦理更名手續，如物業維修基金、水費，電費，煤氣，有線電視，電話，寬帶等的過户問題，由此產生的費用由乙方負責。

甲方：乙方：

年月日年月日

一、何時購房人能解除房屋買賣合同

依據高法的司法解釋規定，在開發商存在如下行為時，購房人依法可以解除合同並可以要求賠償損失：

(1)商品房買賣合同訂立後，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人

(2)商品房買賣合同訂立後，出賣人又將該房屋出賣給第三人

(3)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明

(4)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實

(5)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實

(6)房屋主體結構不合格或存在嚴重質量問題的

(7)面積誤差比絕對值超過3%的

(8)由於開發商的原因，逾期辦理產權證超過一年的。購房人亦可請求解除合同。儘管目前尚無司法解釋對上述解約權行使的合理期限作出規定，但是按照《合同法》第九十五條的規定，上述解約權均存在除斥期間，該除斥期間更多的取決於法院的自由裁量。

(9)對於房地產商違約，購房人的索賠權同樣首先要由購房人提出，如果房地產商對購房人的索賠存有疑義、不肯賠償，購房人需要通過法律途徑解決的則存在訴訟時效問題，《民法通則》第一百三十五條規定：“向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年，法律另有規定的除外。”

二、解除商品房買賣合同房價損失如何計算

我國《合同法》和最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用若干問題的解釋》第8條第9條規定，因出賣人的過錯導致商品房買賣合同被解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息，賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

因此，從立法上看，我國已經確認了商品房買賣合同的解除與損害賠償請求權能並行而非相悖的制度。但，具體到司法實踐中，大部分法院都只支持部分損失，很少有全部損失都支持的。

確定房屋的差價損失，一般在法院都是首先主持調解，調解不成申請鑑定按照鑑定價格判決。

購房人如對房地產商交房存有疑義的，一定要書面提出，並注意保全證據，如果和房地產商不能通過協商解決又想通過法律程序解決的，要注意千萬別錯過法院可以接受的訴訟時間。這樣才可以拿到我們應該有的賠償，在必要時，還可以聘請專業律師協助維權。

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲方委託乙方進行房屋裝修。為保證工程順利進行，特簽訂本合同。

第一條：工程概況

1.施工具體地址：___________________________________

2.房屋規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衞，總施工面積____________平米。

3.施工內容：房屋裝修。

4.委託方式：____________________________________________

5.開工時間：______年______月______日

6.竣工時間：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(大寫)___________________元。

1、材料費__________元;

2、人工費用__________元;

3、設計費用__________元;

4、施工垃圾清運費用__________元;

5、搬卸費用__________元;

6、管理費用__________元;

7、其他費用(註明具體內容)______________元。

第三條：質量要求

1.工程使用材料的數量、規格、牌子，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或其他要求，雙方應確認，額外增加的費用另籤補充合同。

4.凡由甲方採購的材料、設備，產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前告知乙方。

第四條：材料供應

1.乙方須對本合同中所用材料明碼標價。甲方提供的材料均用於本合同規定的裝修工程，非經甲方同意，不得另作他用。乙方擅自挪用，須支付雙倍價款給甲方。

2. 乙方提供的材料、設備等如存在質量問題，或規格有異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

3.甲方負責供應的材料和設備，應符合設計要求，並按時供應。如延期到達，導致施工期順延，須將甲方提供的材料金額的______%給乙方。乙方驗收材料後，因保管不當造成的損失，由乙方賠償。

第五條：付款方式

1. 合同簽訂後，甲方須支付材料款和施工費的______%;工期過半( 年 月 日)，甲方第二次付施工費的______%。剩餘______%驗收後支付。

甲方在應付款時間不付款屬於違約，乙方有權停止施工。驗收合格未結清款項，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或變動，雙方應籤補充合同。增減項目的款項當場結清。

3.甲方未按規定預付工程款的，每逾期一天按未付工程款的______%付給乙方。

4.甲方在裝修中如向銀行按揭，須將按揭憑證及相關資料的複印件交給乙方。

第六條：工程工期

1.因乙方原因延遲完工，每日按工費的______%付給甲方，直至工費扣完為止。因甲方原因，每延遲一日，以人工費的______%付給乙方。

2.甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影工期、質量等，其返工費由甲方承擔，由於乙方原因造成的，返工費由乙方承擔，工期不變。

3. 因工程質量、雙方意見不同而造成工程停滯，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應要求有關部門調解或仲裁部門協調處理。

4.因甲方原因需返工，或因甲方更改施工內容而延誤工期，需重新簽約，甲方承擔相關費用；因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.未經乙方同意，甲方私自要求施工隊更改施工內容，引發的質量問題和工期延誤，由甲方負責。

第七條：工程驗收

1.除隱蔽工程進行分段驗收外，工程結束後，乙方組織甲方進行驗收，辦理工程移交和結算手續。

2.接到驗收通知後，甲方應在XX天內前往驗收，逾期的視為甲方放棄驗收權利，並視為驗收合格，如有問題，甲方責任。

3.甲方若不能如期驗收，要及時通知乙方，更改驗收日期。但甲方應承認工程竣工時間，並承擔乙方看管費和相關費用。

第八條：其他事項

1. 甲方責任

1)須提供物業部門認可的房屋平面圖及水、電、氣的線路圖。

2)如需拆改原建築物結構、設備、管線，應到所屬房管部門辦理手續，並承擔有關費用。

2.乙方責任

1)主動出示企業營業執照、施工資質;經辦業務員須有法人代表的委託證書。

2)指派XX名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行。

3)負責施工現場的安全，文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，須儘快修復或賠償。

4)實行信譽工期，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

5)在施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為XX個月。

第九條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應支付合同總金額的______%給對方。因擅自解除合同，使對方實際損失超過違約金的，應補償。

第十條：爭議解決

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。協商不成時，可按本合同約定向法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1.合同簽字生效後，雙方須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應重籤補充協議。若終止合同，提出終止合同的一方以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，並辦理終止手續。

第十二條：合同生效

1.本合同自雙方蓋章簽字後生效。

2.補充合同與本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。

甲方（委託方)： (蓋章) 乙方（承接方）： (蓋章)

住所地址： 企業地址：

工作單位： 法人代表：

委託代理人： 委託代理人：

手 機： 手 機：

簽約地址： 簽約日期：