電力工程承包合同
篇一:電力工程承包合同
工程名稱:安裝工程 發包人: 承包人: 合同編號:簽訂時間:簽訂地點:
發包人(全稱):__________
承包人(全稱):__ _ __ ___
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程地點:廠內__
工程內容:_配電櫃安裝工程___
資金來源:____自籌______ ___
二、工程承包範圍
承包範圍:____包工包料____
三、合同工期:
合同工期總日曆天數___15__天
四、質量標準
工程質量標準:___合格____________
五、合同價款(構成見附表)
金額(大寫):壹萬圓整 (人民幣)
¥:_10000.00_元
六、合同約定其它內容
1、承包人需遵守相關對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產的有關規定、並按規定辦理廠區進出相關手續。
2、已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:工程未交接前由承包人保護並承擔費用,交接後由發包人保護及承擔費用。
3、安全文明施工:施工安全、文明施工等由乙方負責,因乙方原因發生事故由乙方負責處理並負擔其所有費用和責任。
4、工程結算支付方式:
工程竣工驗收合格後一個月內,一次性付清。
5、延期工程的違約責任:承包人未按本合同約定日期竣工,延誤工期的,每天支付違約金100元,因雨天或其他原因不能施工的工期順延。
6、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工。
7、發包人向承包人承諾按照合同約定期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。
8、工程竣工結算支付工程款時,承包人需提正式發票。
七、合同份數:肆份,發包人、承包人各兩份。
八、合同生效:
合同雙方約定:雙方代表簽字並加蓋公章後生效。
九、補充條款
1、承包人須與發包人積極配合,服從發包方的安排指揮,不配合發包方管理的,發包方有權撤銷及更換,更不得以任何理由停工或降低施工標準,否則有承包人承擔全部責任。
2、承包方收到款項時首先提供同等額數的發票。
3、承包方做到現場安全、文明施工,確保工程質量,所發生的一切安全、質量事故全部有承包人承擔所有損失及責任。
4、其他未盡事宜,雙方另行協商。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委託人: 委託人:
年 月 日 年 月 日
篇二:電力工程承包合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《電力安裝工程承包 合同條例》的原則,結合本工程具體情況,為明確雙方經濟責任,保質、保量、保工期、安全順利完成工程任務,甲、乙雙方經相互協商,特簽定以下合同,以便共同遵守執行。
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 承包範圍: 設計以甲方圖紙為準,甲方配電工程線路架設施工( 米)。
四、開竣工時間: 年 月 日 至年 月 日。
五、配電工程線路架設總造價為人民幣 元整(¥元),經甲、乙方雙方協商,本工程承包方式為包乾制,乙方負責本工程所需材料及施工。
六、工程款支付方式:甲方於 年 月 日一次性支付乙方前期施工材料款:¥ 元,乙方收到款後,日內組織施工,施工完畢驗收合格後付全部工程款。
七、技術資料:
凡是乙方施工承擔工程,必須做到資料齊全,手續完備。
八、損失責任:工程開工後,乙方嚴格按圖施工,工程項目變更影響結構的必須經甲方同意,凡擅自變更項目或質量事故不合格項目均由乙方承擔全部經濟損失。
九、安全生產:
工程開工前,乙方必須接受甲方的安全教育並做好隊、組二級安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作,乙方必須嚴格實行安全操作規程,安全崗、安全帽、安全標牌、警牌、安全施工日記等不許齊。本工程的安全事故均由乙方承擔,包含國家強制規範要求、人身傷害保險費用,甲方不負責。
十、違約責任:
按《電力工程施工合同》示範文本通用條款的有關規定執行。
十一、保修條款:
以國家電力部門出台的保修週期一年為準,因施工質量造成的一切損失均由乙方承擔,不可抗拒的因素除外。 十二、合同以雙方簽字之日起生效。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效,工程驗收決算完畢一年後失效。
合同簽訂日期:年 月
甲方(簽章):乙方(簽章): 代表: 代表: 電話: 電話:
篇三:電力工程承包合同
甲方:
乙方:
某某公司因生產需要安裝******kVA配電變壓器**台以及架設**等級線路**km。根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定,本着平等、自願、公平和誠實守信的原則,經甲乙雙方協商決定,甲方將此受電工程以包死形式承包給乙方並達成本協議,雙方共同遵守。
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條工程內容:
第四條 施工期限: 年月日至年月日確因不可抗力或民事工作影響而被迫停工時,工期順延。
第五條 合同價款
合同價款總額(大寫) (人民幣),(小寫)
¥ (元。)
第六條付款方式:甲方於合同簽訂後兩日內向乙方支付合同價款的80%;工程結束,驗收合格送電前結清剩餘工程款。
第七條 甲方責任
1、甲方負責本工程的青苗賠償、樹木砍伐、附着物的拆遷和賠償以及保證施工正常進行而採取的地方性行政協調工作,負責為線路
施工所跨越的公路、電力線、通訊線、河流辦理相應的'審批手續。若因甲方協調工作未及時處理,而導致乙方的怠工,甲方應承擔相應誤工費用。
2、甲方按合同規定撥付工程款。
3、甲方負責監督乙方的施工進度與工程質量。
第八條乙方責任
1、按照施工圖和有關規範要求組織文明施工,服從甲方代表的監督。
2、按照施工工藝保質、保量、按期完成施工任務,並負責竣工驗收等事宜。
3、嚴格執行《電力安全工作規程》、《電力建設工作規程》,依據有關規程要求組織施工。乙方在施工中因違反安全工作規定和現場工作要求,以及由於個人違章所造成的人員、設備、工程質量等方面的事故,均由乙方自行承擔,與甲方無關。
4、乙方承包工程範圍內的項目,必須自行組織施工,不得轉包、分包,否則甲方有權停止其轉、分包施工,由此發生的全部經濟損失由乙方承擔。
第九條驗收及移交
1、工程驗收:工程竣工驗收由乙方書面通知甲方,由甲方會同驗收單位按施工圖紙及《電力建設施工、驗收及質量驗評標準彙編》作為質量評定和驗收標準。在驗收中發現屬乙方施工質量問題,乙方
應及時無償返工處理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付違約金。(如因設計和材料存在問題,由乙方負責。)
2、工程移交:工程竣工驗收合格後交付甲方。
第十條質量保修
本工程所使用材料質量保修期為 個月,保修期起始日自工程竣工驗收交付之日計算。保修期內因材料質量出現問題,由乙方無償進行返修。因甲方原因造成的維修,相關費用由甲方承擔。
第十一條爭議解決
因履行合同所發生的一切爭議,甲乙雙方應友好協商解決。如協商不能解決爭議,則應將爭議提交合同簽訂地法院進行裁決。除非法院另有裁定,訴訟費用應由敗訴一方承擔。在法院訴訟期間,除訴訟部分之外的其他合同條款應繼續履行。
第十二條附則
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同一式兩份,雙方各執一份,效力均等,完成合同規定的全部內容後終止。
2、本合同條款的任何變更,須經雙方協商一致並簽訂書面協議,該協議作為本合同的附件。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
委託人: 委託人:
時間: 年月日 時間: 年月日 合同簽訂地點: