工程尾款支付協議書3篇

來源:文萃谷 1.39W

在生活中,需要使用協議的場合越來越多,簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。到底應如何擬定協議呢?下面是小編收集整理的工程尾款支付協議書,僅供參考,大家一起來看看吧。

工程尾款支付協議書3篇

工程尾款支付協議書1

甲方:北京xx物業發展有限公司

乙方:北京xx集團有限責任公司

鑑於乙方承建甲方開發建設的“中國xx商城”一期工程項目(以下簡稱“一期工程”)的特殊歷史背景情況,及甲方重組後對一期工程後續開發建設所付出的巨大努力,現甲、乙雙方就甲方未支付乙方一期工程尾款事宜,經雙方友好協商共同達成協議內容如下:

一、甲方尚欠乙方一期工程尾款約為萬元人民幣(不含工程質保金萬元人民幣,質保金的返還時間按雙方簽訂的合同(註明是哪一個合同)約定執行)。

二、甲方自20xx年7月1日起至20xx年12月31日止,向乙方支付完畢上述工程尾款。具體付款日期及方式如下:

1、20xx年7月日前萬元

2、20xx年8月日前萬元

3、20xx年9月日前萬元

4、20xx年10月日前萬元

5、20xx年11月日前萬元

6、20xx年12月日前萬元甲方按上述時間的約定,將款項匯入以下帳號:

三、雙方同意在支付上述最後一筆工程款前,對雙方可能產生的差異進行確認調整,並按最終確認結果支付。雙方確認差異並進行調整的依據是:合同、結算單、甲供材料。若雙方無法就調整達成一致,甲方必須按本協議第二條第6項規定的時間向乙方支付不少於該項支付數額的95%,即萬元的.一期工程尾款。

四、由於甲方未能嚴格履行甲、乙雙方於20xx年9月18日簽訂的《中國xx商城工程補充協議》,另應向乙方支付違約金萬元。但考慮到雙方的友好關係及乙方履行本合同的誠意,乙方同意甲方在嚴格履行本協議約定的義務前提下,免除其中萬元的支付義務,即甲方只須向乙方支付50萬元違約金,該50萬元違約金應於20xx年12月日前支付。若甲方未能全面履行本合同約定的義務,則仍應向乙方支付本條所述全部違約金萬元,且該違約金自本合同生效之日起按人民銀行同期貸款利率計算利息。

五、本協議經雙方簽字、蓋章後生效。

六、本協議未盡事宜,甲、乙雙方可另行簽署補充協議,補充協議與本協議均有同等法律效力。

七、由於履行本協議引發的爭議,任何一方均應向北京仲裁委員會提起仲裁,仲裁裁決是終局的。

八、本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份。

甲方:北京xx物業發展有限公司(蓋章)地址:

電話:

法定代表人(或授權代表)簽字:

乙方:北京xx集團有限責任公司(蓋章)地址:

電話:

法定代表人(或授權代表)簽字:

簽訂日期:20xx年6月日

工程尾款支付協議書2

定作方:

承攬方:

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本着誠實信用,互惠互利的原則,經過雙方充分協商一致,訂立本合同。

第一條 加工承攬的定作物

1.1品名:腳手架表面鍍鋅處理

1.2規格:以實際交付為準

1.3數量:以實際交付為準

第二條 合同價款

2.1合同價款總額或計價方式:元每噸。

2.2付款方式:按季結算,每季度底支付

第三條 加工成品質量要求及技術標準:

3.1質量要求:按照國國家標準

3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1主要原材料腳手架由定作方提供。

4.5承攬方收到定作方提供的原材料之日起1日內檢驗完畢,不符合鍍鋅要求的,應在收到後3日內通知定作方。

第五條 特別承諾

5.1定作方在合同期內不再另行將腳手架產品鍍鋅工序交由第三方加工,承攬方為確保定作方產品產出量,不再承攬其他第三方的表面處理業務。

5.2任何一方違反上述約定,對方均有權解除被合同。

第六條 驗收標準和方法

6.1驗收標準:、國家標準

6.2驗收方法:全部驗收

6.3定作方驗收承攬方所完成定作物的時間:收貨後3日內

6.4定作方驗收承攬方所完成定作物的地點:定作方產內

6.5驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明

6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後1年內發現質量缺陷,定作方有權要求賠償損失。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。

第七條 交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由承攬方自提待加工物,送交定作物。

7.1.1自提定作物的時間:定作方通知後3日內

7.1.2自提定作物的地點:定作方單位內

7.2雙方約定由承攬方送交定作物

7.2.1送交定作物的時間:通知定作方後3日內

7.2.2送交定作物的地點:定作方單位內

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔:

8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

8.2費用負擔:包裝費用由承攬方承擔

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1定作物的運輸方式:汽車

9.2運輸費用由承攬方承擔。

第十二條 承攬方的違約責任:

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責重作。經過重作後,仍不符合合同約定的質量標準,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

12.2交付定作物少於合同約定的數量,定作方仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應當向定作方支付未交定作物加工價款總價的20%違約金。

12.5未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

12.6不能交付定作物的應當向定作方支付不能交付定作物貨值總價的20%的違約金。

12.7由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方承擔相應的損失。

12.9擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求完成,並承擔逾期交付的責任。變賣定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權解除合同。

12.10超出本合同規定的材料消耗定額使用定作方提供的材料,承擔超過部分的材料費。

12.11違反本合同5.1的.,按照已發生定作業務加工價款的20%支付違約金。

第十三條 定作方的違約責任:

13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬方造成的損失。

13.2在合同履行過程中由於定作方的原因導致合同無法繼續履行,定作方應向承攬方支付未履行部分價款總值的20%的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬方提供原材料的,承攬方有權解除合同並賠償因此給承攬方造成的損失;承攬方不要求解除合同的,交付定作物的日期應當順延。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8違反本合同5.1的,按照已發生定作業務加工價款的20%支付違約金。

第十四條 不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內,由於不可抗力(不包括第三人違法侵害)致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失。

14.2在定作方遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬方不承擔責任。

第十五條 爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第一種方式解決:

(一)向無錫仲裁委員會申請仲裁。

(二)向人民法院起訴。

第十六條 本合同簽訂地點無錫市錢橋鎮馬芮腳手架廠

第十七條 其它事項

17.1雙方約定加工地點在。

第十八條

18.1本合同一式貳份,雙方各執壹份。

18.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同期限為年,自20xx_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。甲方的全權授權代表為,甲方其他工作人員簽署的所有文書必須經全權授權代表簽字認可方發生法律效力,未經全權授權代表簽字認可的文書不得作為雙方結算的依據。

第十九條 合同未盡事宜雙方共同協商。

以下無合同正文。

定作方(章):

承攬方(章):

法定代表人:

法定代表人:

委託代理人:

委託代理人:

地址:

地址:

電話:

電話:

開户行:

開户行:

賬號:

賬號:

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

工程尾款支付協議書3

甲方:_______________________________________________________

乙方:_______________________________________________________

甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規,遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致,具體內容如下:

一、工程概況

(一)工程名稱:__________________________________________________________________________________________________________________________________。

(二)工程地點:_______________________________________________________________________________________________。

(三)工程範圍:道路標線施劃、道路標誌標牌安裝,具體施工內容見附圖。

(四)承包方式:包工包料。

(五)材料及工藝補充説明見施工附圖。

二、合同工期及順延條 件

(一)施工工期

合同總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期為20xx年11月25日。

(二)工期順延條 件

1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

2.設計變更或工程量增加;

3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

(三)乙方滿足工期順延條 件後1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告後1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視為同意順延工期。

三、施工及安全要求

(一)施工要求

1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續,協調各方面關係。

2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償為甲方設計施工規劃,在合同簽定後七個工作日內,將規劃方案提交甲方。

3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後,七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。

4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工,並提相關材料供質量保證書。

5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

(二)安全要求

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,並接受甲方代表的監督檢查。

四、工程質量、驗收及質保

(一)質量標準

乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設Z規範》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。

(二)工程驗收

1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回覆乙方,並另行商定驗收日期。

2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視為工程竣工併合格。

3.自工程竣工驗收合格後,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

(三)工程質保

自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿後,乙方提供終身維護服務。

五、合同金額及費用結算

(一)合同金額:人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓,小寫¥2,836,483元。

(二)自合同簽訂後五個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

(三)自設施安裝完成後七個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。

(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的15%,作為第三階段進度款。

(五)合同總額的5%作為質保金,保修期壹年,在質保期內未出現質量問題的,甲方於質保期界滿後十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。

六、違約責任

(一)甲方違約

因甲方原因未能按合同約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的`材料保管、誤工等附加費用。

(二)乙方違約

1.除不可抗因素,由於乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。

2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金,並承擔因此給甲方造成的各項損失。

3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

七、爭議解決

甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決,若協商不成,任何一方可向合同履行地法院起訴。

八、附則

(一)本合同一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽字蓋章後生效。

(二)本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議,與本合同具有同等效力。

(三)合同附件

1.標準、規範及有關技術文件;

2.施工圖紙;

3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。

甲方:__________________________________________________________________________________________

地址:_______________________________________________________________________________________________

代表人:

電話/傳真:__________________________________________________________________________________________

開户行:___________________________________________________________________________

賬號:________________________________________________________________________________

乙方:__________________________________________________________________________________________

地址:____________________________________________________________________________________________________

代表人:

電話/傳真:________________________________________________________________________________

開户行:________________________________________________________________________________

賬號:_______________________________________________________________________________________________

簽約時間:_____年_____月_____日

熱門標籤