包清工協議書

在現在社會，男女老少都可能需要用到協議，簽訂協議可解決或預防不必要的糾紛。那麼什麼樣的協議才是有效的呢？下面是小編收集整理的包清工協議書，希望對大家有所幫助。

甲方：______________(姓名，身份證號碼)

乙方：______________(姓名，身份證號碼)

甲方擬建房屋一座，位置在______縣_____鎮_____村_____組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。

一、雙方權利義務

⒈乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

⒉乙方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料，所提供建築材料應符合相關國家標準。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從___________年______月______日開始建設，工期為______天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的`安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

⒈乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方須進行免費維修。

三、付款方式

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣______元。

⒉付款時間：第一次付款在施工開始後______天內，第二次付款在______，第三次付款在______，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後__________天內給付。

四、違約責任

⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金______元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金______元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金______元(或每日承擔違約金__________元)。

五、爭議解決辦法

⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

⒉如協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

⒉本合同自簽訂之日起生效。

⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：_______________

乙方簽字：_______________

____ 年 _____ 月 _____ 日