【必備】加工協議書3篇

在日常生活和工作中，協議書使用的情況越來越多，簽訂簽訂協議書是最有效的法律依據之一。一起來參考協議書是怎麼寫的吧，下面是小編整理的加工協議書3篇，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

一 總則

１．乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件，以及擴建廠房建築安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規格要求詳見附件一、二），全套設備分新舊兩部分，屬於全新的，其性能是國際先進水平；屬於半舊的設備，其主要零部件需全部換新，並經過全面檢修，其性能與同類型號全新的設備一樣，設備及零部件價款是優惠價格。

全套設備的生產能力必須達到年產漁網５００噸以上，機械性能的正常運轉由乙方負責確保，在設備投產後１年６個月內，如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件，由此產生的停工停產所造成的損失，由乙方負責補償，一年半後發生機械故障，查明原因，雙方友好協商解決。

協議簽訂後，乙方應着手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能，以運抵＿＿＿工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。

２．乙方負責提供足夠４６台編網機為中心的全套設備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委託加工，並保證按月均衡供應。

３．甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費用由甲方向乙方結算），並負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網，收取加工費，產品全部交由乙方銷售。

４．雙方同意，設備價款和加工費均以日元結算。

二 加工數量和加工費

乙方保證每年提供漁網加工數量在５００噸以上，每年加工費收入不低於２．４億日元，甲方保證每年提供加工上述５００噸以上或相當於加工收入２．４億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做為試產和工人培訓期，在此期間內的加工費，以雙方同意暫定的產品方案中的加工價為基礎，第一個月提高６０％，第二月提高４０％，第三個月提高２５％，第四個月提高１０％。上述增加的加工費由乙方負擔。

試產培訓期滿後，應根據不同規格與生產的實際情況，參照雙方初步議定的產品方案和加工價（詳見附件三，漁網加工費一覽表），雙方另行議定加工費，以後半年議定一次。調整幅度以不超過１０％為限。

三 付款辦法

１．設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為：ＣＭＴ汕頭６．０９１５２億日元（此數為原價扣除合作減價數３６．０３７萬日元，具體規格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提取６０％分期償還，直至償完為止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率為７．６０％，利息以最後一批設備的裝船提單日期起算。

２．加工費的支付由乙方在第一批漁網裝運前１５天將不可撤銷的即期循環信用證開到甲方。

３．加工費憑汕頭裝船提單結匯。

四 、運保費

乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費；甲方負責將製成品運抵香港或日本，運保費由乙方承擔。設備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。

五 交貨期

為使甲方正常生產，乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料，正常生產所需的原輔料，以甲方實際驗收的數量為準。為使供料正常，甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數量，在第二個月初通知乙方，為使乙方業務正常開展，甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內按時、按質、按量將產品發運給乙方。若在執行中發生問題，由雙方友好協商解決。

承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。

六 次品處理和損耗率

產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定為５％，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐後，雙方另行協商確定。

試產期滿後，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。

試機所需的原輔料由乙方負擔。

七 技術交流

設備運抵汕頭工廠後，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的祕密，甲方負責保守祕密。

甲乙方同意正式投產後，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。

八 協議期限

本協議有效期為＿＿＿年，在協議有效期內，甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協議。協議期滿後，若乙方提出要求，經雙方同意可延長＿＿＿年。乙方提出願意與甲方長期合作，甲方表示讚賞，並希望乙方儘早提出建議書，以利進一步洽談。

本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文為準。

甲方：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿

中國＿＿＿漁網線廠 日本國＿＿＿＿＿制網株式會社

中國輕工業品

進出口總公司：＿＿＿＿＿ 日本國＿＿＿＿＿產業株式會社

承攬方：

委託方：

合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。

一、承攬標準

品名 材料

規格（mm) 計量單位 單價（含税） 金額（元） 備註

見附件

合計（大寫）：具體金額於實際出貨為準

二、質量要求及技術標準：

以客户提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。

三、版費承擔責任及起訂量：

所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值税發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開户銀行為準。

五、驗收標準和方法：

按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

六、運輸方式及交貨時間：

承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客户確認後 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定後15天交貨。

七、加工承攬地：

承攬方所在地。

八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。

十、交貨期的約定：

交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

十一、驗收時間：

自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的'數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

十二、知識產權：

委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任

十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），QS證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。

十四、除外責任：

因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一週以上，委託方方有權取消本合同。

十五、違約責任：

1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。

十六、本合同訂立後委託方以訂單追加併為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。

十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

承攬方 委託方

單位名稱

法定代表

委託辦理人

簽訂地點： 簽訂時間：

簽訂日期：年月日 完成日期：年月日

一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經過雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。

二、合同條款：（共12條）

1、合同簽定雙方就以下 加工零件簽定加工合同。

2、自合同簽定生效之日起，甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。

3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。

4、所加工的零件經過甲方複檢合格後，甲方可按合同總額的50%支付乙方。

5、所餘合同總額的30%在零件裝配調試完成，乙方開具税率為17%的全額增值税發票後，15日內甲方酌情付清餘款。

6、合同的交貨日期根據雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。

7、加工件所需材料由乙方負責，加工完畢後，乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。

8、甲方複檢時，出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象，甲方通知乙方後，乙方負責及時修復或補件；如甲方通知後，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產生的一切費用從合同總額中扣除。

9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執行外，再處以合同總額10%的扣款。

10、本合同附件：甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙，式兩份，甲乙各執一份，與合同具有同等的法律效力。

11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。 12、合同未盡事宜，甲乙雙方本着互敬互諒的原則協商解決。

甲方代表：（簽字蓋章）乙方代表：（簽字蓋章）