塗料承包合同15篇【合集】
現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多的人通過合同來調和民事關係，合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的塗料承包合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
塗料承包合同1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築工程承包合同條例》經甲、乙雙方友好協商將_______工程以包工形式承包給乙方施工，為了保證工程質量、進度和安全文明施工，特制定條款以證明雙方責任，希望共同遵守。
工程質量要求：
一：乙方在施工過程中，要服從甲方指揮監督，不得任意變更圖紙及本合同條款。對本工程所需要的民工，工具，和工程所要的.一切輔助材料均乙方自己負責落實。
二．包工範圍：按外牆效果圖紙施工，施工完畢應清理乾淨牆體上所有門窗，並將施工垃圾搬運下樓統一堆放。
三．包工單價：元/㎡（按實際施工面積計算總價）
四．施工人員由：乙方調配和安全監督，施工期間必須佩戴安全帽和做好防護措施以免發生意外，如有意外責任事故應由乙方完全負責。
五．付款方式：進場施工後付部分生活費，餘下的工程款待工程完工驗收合格後3天內付清。
六．乙方在裝修施工中途，不得以任何理由提出改變包工單價或提出終止包工協議，否則按違約處理，不給予結算工程款。
七．甲方交付的材料，乙方要負責保管，如有遺失或浪費，乙方照價賠償損失。
八．本協議書一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字立即生效。
甲方： 乙方：
_年_月_日
塗料承包合同2
甲方：_________________身份證：_________________
乙方：_________________身份證：_________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定將公司所有外牆塗料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況事項本合同為工程承包合同，甲乙雙方無僱傭關係。
1、乙方在承包過程中應嚴格執行國家安全生產法律法規及施工規程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員(3人)購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的`人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償(甲方出於人道主義，如發生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償)。
第二條違約責任合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第三條爭議解決本合同履行期間，雙方如發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第四條本合同自雙方蓋章或簽字後生效。
第五條本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
電話：_________________電話：_________________
簽約日期：_______年____月____日
塗料承包合同3
發包單位（甲方）： 身份證號碼：
承包單位（乙方）： 身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，經協商簽訂本合同，以便共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 承包方式：
三、 承包單價及結算方式
1、 承包單價為每平方米人民幣：完全價格。
2、 結算方式：本合同簽訂之日起至工程全部結束後，甲方支付乙方
總工程量的 ，餘款將在驗收合格後一次性付清。中途甲方支付乙方的工人生活費，乙方無任何理由其他付款 ，工人生活費標準為每人每月人民幣元整。
四、 工期要求：按照甲方施工進度要求完成
五、 質量標準及驗收要求：乙方承包的工程為精裝修工程，質量要求及驗收標準要達到精裝修的質量要求及驗收標準。質量要求為陰陽角必須做角，保持筆直，大面必須批三遍膩子，一遍底漆，兩遍面漆，保持平滑、光潔，顏色一致無色差。驗收標準要達到甲方、監理及業主的驗收標準，達到樣板房的'效果。如驗收不合格，乙方必須進行修理及返工，直到驗收合格交房為止，並負擔由此造成的人工費、材料費。
六、 安全責任：乙方進入工地後不得在工地上打架鬧事，不得進行無理取鬧鬨抬價格，在施工中乙方必須時刻注意安全，杜絕一切安全事故的發生。如有違反，一切責任由乙方自負，和甲方無關。
七、 乙方在施工中必須服從甲方的管理，遵守甲方各項規章制度，如乙方不按照甲方管理要求施工，甲方有權終止合同，甲方在乙方全部人員退場後一週結清已完成工作量的50%的費用，其餘50%作為後續班組的補償和乙方中斷協議的違約金。
八、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字後生效。本合同餘款付清後自行失效。
甲方： 乙方：
電話號碼：電話號碼：
塗料承包合同4
發包方（甲方）：___________________
承包方（乙方）：___________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平原則，甲、乙雙方就本工程外牆塗料施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執行。
第一條 工程概況
（一）工程名稱：
（二）工程地點：
（三）工程內容：外牆膩子、塗料滾塗全部施工
（四）結算方式：以實際塗刷面積計算。
（五）承包方式：包工包料
第二條 質量標準
符合國家質量驗收標準，並滿足工程部、現場監理人員對質量的要求。
第三條 合同預算工程量及合同預算金額：
本合同預算工程量及合同預算金額按發包方提供的圖紙及相關資料計算，工程面積按實際塗刷面積的工程量計算：
工程單價_____元/m2合同預算總工程量______m2 合同預算金額____元
第四條 施工條件
發包方有義務無償提供給承包方施工現場，通水通電，並提供
施工人員的住宿和一些施工設備，如發包方未能及時提供以上施工條件，造成承包方損失及工期延期，由發包方負責，塗裝施工前由承包方對前一道工序進行交底檢查驗收，對不合格的工序承包方可拒絕進行下道工序施工。
第五條 施工人員：
承包方組織專業的塗裝施工隊伍，人員數量應能滿足工程進度的要求，保證工程質量，服從業主單位，監理單位及甲方的管理，接受對其施工質量安全的`監督。
第六條 工程驗收：
工程結束後由甲方向工程部申請報驗，由工程部負責組織相關人員進行驗收。
第七條 工程變更
若工程變更，均需發包方下達書面工程變更通知，由此引起的工程變更，按實際發生的工程量計算，發包方必須在工程變更通知單下達後三日內為每一項工程變更籤定工程變更結算單，作為結算依據，工期相應順延。
第八條 工程結算
工程量按實際施工的工程量計算，並在工程驗收合格後半年內累計結清。
第九條 本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，合同履行完成自動終止。
發包方：承包方：
簽約時間：年月日
塗料承包合同5
甲方：
乙方：
為了順利完成商定的建築工程，明確發包方和承包方的相互權利、義務關係，根據有關法律法規，結合本工程的實際情況，經甲乙雙方多次協商，達成以下合同條款：
一、工程名稱及地點：
工程地點： 陝西省榆林市馬紮樑榆橫電廠
工程名稱：#2 主廠房
二、工程勞務承包內容及範圍：
承包內容：清理基層、內牆塗料、腳手架搭拆、清理現場等。
三、承包方式及工程結算：包工包料
結算價格：乙方包工包料(不包面漆)，內牆塗料 27 元/平方米，搭拆鋼管架每平方米扣除4元，不包含腳手架。
四、工期要求：
乙方必須嚴格按照甲方合理的工程進度要求組織施工。
五、工程質量：
1、使所承包的工程符合施工規範、建築安裝工程質量評定標準合格要求，每道工序搭接必須通過甲方技術人員或項目經理驗收合格後方可進入下道工序施工，施工後出現起皮、空鼓等現象應立即主動無條件返工、處理。
2、施工工序要求：
(1)基層膩子必須最少不得少於二遍，膩子層必須平整、堅實、牢固、不起皮;膩子乾燥後應打磨平整。
(2)牆面在塗刷面漆前必須塗刷一遍底漆。
(3)塗料面層必須按甲方提出的正規施工工序進行施工;塗料的塗刷必須均勻、粘結牢固，不得漏塗、透底、起皮和掉粉;顏色必須均勻一致。塗刷面漆時，等第一道面乾燥後，方可施工第二道面漆。
(4)施工主要工序應滿足以下程序。
基層處理、找平——牆面、頂棚刮膩子——打磨平整、保養——塗刷封閉底漆——第一遍罩面塗料——第二遍罩面塗料。按打下的樣板施工，按樣板交工。
六、工程價款支付：
甲方按月進度支付乙方已完工程量70%的`進度款，工程竣工驗收合格一個月內，支付合同總結算款的餘款。
七、雙方義務：
(一)甲方負責：
1、施工所需的水電引入施工現場。
2、負責現場技術交底及質量跟蹤檢查，考試合格後持證上崗。
(二)乙方負責：
1、新進場人員必須按受三級安全教育，考試合格後持證上崗。
2、按甲方的質量要求、工期要求、技術要求施工。
3、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因發生人為的質量、安全事故所發生的費用由乙方承擔，甲方概不負責。
4、服從甲方領導和指揮，遵守甲方的有關規定製度。
八、違約責任：
1、若不按項目部施工進度計劃時間完成，每延期一天按合同總價款的3‰進行罰款。
2、乙方若地場地內打架、偷盜、賭博，以上根據情節輕重，有其一者罰款50-200元。
3、未經甲方同意，乙方將工程轉包他人，甲方有權終止合同，並追究其民事責任。若因甲方原因造成的責任由甲方負責。
4、甲方已施工完畢的成品或半成品的保護，若因乙方人為原因造成的損壞，將視情節給予一定的罰款(100-10000元)。
5、若甲方無故損壞乙方的材料或成品，照價賠償。
6、本工程完工後交驗達不到合格標準，乙方必須無條件返工並承擔返工損失。
九、安全責任：
1、乙方在施工期間做好現場防火、防盜以及人身安全工作。乙方必須在進場前將施工隊人員名單提供給項目部備案，施工期間，乙方應遵守操作規程，做好安全保護，操作層外架必須鋪腳手板，施工人員在施工期間必須佩帶安全帶，安全帶的正確使用符合相關規定。進入工地，必須帶好安全帽，不得穿拖鞋進入施工現場，不得酒後施工，施工用水用電必須遵守工地規章制度，嚴格遵守土建方工地的各項規定、規範。不按上述要求遵守的，由此導致的一切事故責任由乙方自行承擔。
2、乙方隨時接受甲方及廠內安全檢查人員的監督檢查，服從甲方領導安排，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
3、乙方必須在現場設專職安全員負責現場的施工安全，不得發生任何安全事故，如因乙方違反安全操作規程或自己麻痺、疏忽而造成的安全事故，由乙方自己負責。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，經甲乙雙方共同協商解決。竣工驗收清算後，本合同失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
塗料承包合同6
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外牆彈性拉毛塗料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包範圍： 1-3號外牆塗
1.4 承包方式：包工包料 (外牆膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知後 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工後按實計算.
1.8 合同價款採用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成後按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同後3天內向乙方明確施工範圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衞、消防和垃圾清理等工作，並承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,採取有效的措施確保鋁合金門窗不污染塗料,若有污染要及時清理,若完成後有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關於工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂後3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此後3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯繫單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免税憑證。
第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建築裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的'國家驗收標準時，則以建築行業裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗，複驗合格，甲方應承擔複驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗，無論複驗是否合格，甲方不承擔應複驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用。
第六條 關於工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工後，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收後，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算後支付至結算價的95%，餘款作為保脩金。 保脩金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年後一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯繫單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關於材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責採購。塗料進場後,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，並且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8.3 由於甲方確認的圖紙或作法説明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由於乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，並承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認後，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告後仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對於不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後，工程完工結清全部工程款後自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯繫單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代理人：
代表人：
年月日：
塗料承包合同7
甲方：
乙方：
甲方將座落在建湖縣上岡鎮蘭卡影視基地1號棚南立面的GRC 鋼架工程承包給乙方施工，為了明確雙方的責、 權、利，保質、保量、按期完成施工任務，根據我國現行的《建築法》、《合同法》、《建築工程質量管理條列》及有關法律行政法規，遵守平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商同意，達成如下條款：
1. 承包內容：蘭卡影視基地，GRC鋼架工程。
2、承包方式及單價： 包工包料; GRC鋼架綜合單價/平方米(綜合單價包括製作及安裝人工費，保險費、材料費等，具體按實際施工工藝施工)。
3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延誤的，應由甲方書面簽證為準。如應乙方原因延誤工期的，每延誤一天罰款 元，工期截止日期為工程驗收合格為準。
4、工程量計量方法： 面積以實際施工面積為準。
5、工程款支付：
6、工程質量：乙方施工按照國家鋼結構製作及安裝相應標準執行。
1)、鋼架與牆連接時，必須用16mm穿牆螺栓，內側用150x150x15鋼板作為墊片與螺栓共同受力。
2)、焊縫必須飽滿，每豎向角鋼必須加設斜撐，斜撐中部加設支點與內側鋼架連接，外側立面設中部通長角鋼兩道，內側(與牆連接處)中部設一道。
7、安全責任：乙方在施工過程中必須確保工人的安全，工人施工時，必須佩戴安全帽、繫好安全帶，如乙方在施工過程中，安全設施不到位，甲方發現後，要求整改並進行經濟處罰;乙方在施工過程中，發生的'任何安全事故與甲方無關，發生的任何經濟損失及責任與甲方無關。
8、質保範圍：牆面在施工驗收合格後一年內，牆壁面層接縫及面層無裂縫、無干裂等缺陷，如一旦出現以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必須無條件的及時維修和處理。
9、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章並簽證後生效。雙方各執一份。
10、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決，協商不成可申請仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
塗料承包合同8
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定將公司所有外牆塗料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：外牆塗料粉刷，總面積約_____平方米
3、工程開工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程總天數：_____天，雨天順延。
第二條工程價款
工程價款按照每平方米_____元包工計算（大寫）_____（_____元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。
第三條質量要求
1、工程驗收標準：根據業主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、凡由男方採購的材料，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第四條付款方式
合同簽訂後，甲方在乙方開工_____天內付工程款_____（_____），施工完成後再付款_____（_____），經業主驗收合格，並測量工程量後計算工程餘款，承諾：_____年_____月_____日前結算清楚工程的.餘款。
第五條_____工程工期
乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。
第六條工程驗收
雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。
第七條其他事項
本合同為工程承包合同，甲乙雙方無僱傭關係。
1、乙方在承包過程中應嚴格執行國家安全生產法律法規及施工規程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出於人道主義，如發生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償）。
第八條違約責任
合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第十條本合同自雙方蓋章或簽字後生效。
第十一條_____本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（蓋章）：_____
乙方（蓋章）：
電話：_____
電話：
簽約日期：_____年_____月_____日
塗料承包合同9
甲方：___________
乙方：____________
雙方本着平等互利的原則，根據國家有關法律、法規的規定，自願就工程的外牆、屋面（以上）等外塗料工程施工達成如下和約：
一、施工承包範圍：
工程的外牆、屋面（以上）等外塗料分項工程。
二、施工承包工期：
1、自_____年____月____日至____年____月____日。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期每拖延一天，承包人受罰人民幣20xx年元，並承擔由此引起的一切直接或間接的後果。
三、施工承包價格：
1、工程單價：行福建省定額計算規則每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、運輸等）
2、工程量：工程量結算根據實際施工面積、變更及甲方簽證據實結算。
四、施工質量要求：
1、工程質量必須符合《建築工程施工質量驗收統一標準》（gb50300—20xx年）、《建築裝飾裝修質量驗收規範》（gb50210—20xx年）等現行相關專業規範、標準的規定，質量等級合格以上。若工程質量達不到要求，承包人應承擔由此引起的重新施工、返工、整改或重新請人整改的所有費用（材料費、人工費），並承擔由此引起的一切直接或間接的後果。
2、外牆在塗料前必須塗刷抗鹼封閉底漆；子必須平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫，膩子乾燥後應打磨平整光滑，並清理乾淨。牆面必須使用耐水膩子；
3、材料進場均須提供產品合格證、性能檢測報告和進場驗收記錄；
4、塗料塗飾工程應塗飾均勻、粘結牢固、不得漏塗、透底、起皮和掉粉；
5、基層膩子必須最少不得少於三遍，塗料面層最少不得少於三遍；
6、塗料的顏色、必須均勻一致，不得出現泛鹼、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋、等現象；裝飾線、分色線直線度不得超過1mm。
7、施工主要工序應滿足以下順序：
修補——清掃——填補縫隙、局部刮膩子——磨平——施塗封底塗料——施塗主層塗料——滾壓——第一遍罩面塗料——第二遍罩面塗料——第三遍罩面塗料。
8、施塗罩面塗料時，不得有漏塗和流俯現象，等第一罩面塗料乾燥後，方可施工。
五、承包方式：包工包料
六、付款方式：
（1）、工程款的支付根據實際情況而定，但每次支付不得超過已完成工程量的80%。
（2）、單項工程完工驗收合格後5日內支付至合同總額的95%；
（3）、餘款5%自工程竣工驗收一年且無質量問題的1個月內付清。
七、工程條件
為了保證工程質量，甲方必須提供以下條件：
1。施工基面滿足相關規範要求。
2。提供施工所需腳手架，進入現場交叉施工時雙方配合。
3。施工現場所需水、電。
八、安全施工要求：
1、乙方施工人員進入施工現場，甲方事先對施工人員進行三級安全教育。
2、遵守甲方管理，遵守各項安全管理制度，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，接受安全管理。
3、由施工方所造成的施工質量事故及個人傷亡事故，由施工方承擔。
4、乙方按文明施工要求組織施工，保持場地整潔衞生，建築垃圾按甲方指定地點堆放，完工後乙方應將建築垃圾運出屋村外處理，費用乙方自負。
九、其他
1、承包人不得將所承包的工程轉包給第三者，否則，由此造成的.工程拖延每天罰款人民幣20xx年元，並承擔由此引起的其它責任（總工期、質量、安全），發包人並將馬上終止合同。
2、承包人應對本組工人的勞保等所需證件及時辦理，費用有承包人自負，否則由此引起的後果有承包人自負，並不得以次為藉口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。
4、在保修期限內，承包人不在要求的期限內保修，發包人可委託其它人員進行修理，費用從保脩金中扣除，承包人並應負責由此產生的後果。
十、本合同一式二份，發包人、承包人各執一份。
十一、本合同自簽定之日起生效。
甲方（簽章）：___________乙方（簽章）：____________
____年____月____日 ____年____月____日
塗料承包合同10
委託方（以下簡稱甲方）
承包方（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願和誠實守信的原則，經雙方友好協商，就油漆塗料工程承包事宜在互惠互利的基礎上，達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包範圍：
5、質量標準：
二、工期
計劃開工日期：______年_____月_____日，竣工日期：______年_____月_____日，總_____天。（日曆天）
三、材料的調差與使用
1、乙方須按施工圖紙指定的產品購買，材料進場要經甲方和監理及建設單位等共同驗收認可後方可使用，乙方應在符合國家質量規範技術標準的前提下自主購買油漆塗料工程所需材料。如甲方和監理及建設單位認定所購買材料不合格，乙方所進材料自動清出場地，並處罰金________________元/次。
2、材料調差：按照工程所在地當時季度的信息價，如信息價和實際購買價存在較大差異的，以甲乙雙方、監理和建設單位共同認定價格，經認定後辦理認證手續為準，進行決算。
四、工程變更
工程施工中如經建設單位確認需變更項目，以建設單位簽字並蓋章的文件通知及設計單位出具的加蓋章簽字的變更圖為準。工程量增減總量在______%內不調整。
五、工程量與造價
1、以工程所在地省份的預算定額決算下浮______%為承包價。
2、按所承包的施工圖紙施工的工作量據實決算。
3、支付方式：
六、工程施工及驗收標準
1、承包方的施工人員須嚴格依照施工工藝和操作程序進行施工。
2、乙方須保證安全生產、文明施工，遵循國家、省以及甲方的安全生產規範。
3、不得酒後作業，無關人員不得進入施工場地。
2、國家制定的施工工藝規程和驗收規範為驗收標準。
七、保修承諾
1、乙方在裝飾施工質量範圍內承擔保修責任，自工程竣工驗收之日起，為期_____年。
2、保修期間，由乙方施工不當造成的油漆塗料施工費用均為乙方負責。
3、保修內容均採用修復形式，只對油漆塗料負責，不承擔其他連帶責任。
4、在保修期內，乙方應在接到通知後，確認是保修範圍內的_____個工作日內派人修復。
5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素（自然老化、結構層降、温差收縮、碳化收縮等原因）所產生的'結果不屬於保修範圍。如須乙方維修，則材料和人工費用均由甲方負責並承擔。
八、雙方責任
1、甲方職責：
（1）甲方應給承包方人員辦理進場施工手續（出入證等）、提供施工所需的水、電和施工設備。施工中如需要臨時使用公共部分，甲方應負責協調好，做好交叉作業的施工環境。
（2）甲方有對乙方監督管理的權力，應按合同約定向乙方撥付工程款。
2、乙方職責：
（1）乙方須按甲方所提供的圖紙、方案進行施工。
（2）乙方施工人員進入施工現場應嚴格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有專職安全員負責施工安全，若施工期間乙方管理不善所引起的安全問題由乙方自行處理。
（3）乙方施工人員必須遵守施工現場各項管理制度，必須做到文明施工，乙方施工中給其它工序造成污染的要自行清除。
九、違約條款
合同生效後，在合同履行期間，因履行有瑕疵或擅自解除合同方，給守約方造成的損失，應進行賠償。
十、附則
1、合同履行期間雙方發生爭議，由甲乙雙方協商解決；協商不成的，均可向合同履行地的法院起訴。
2、本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。
3、本合同壹式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力，經雙方簽字蓋章後生效，合同履行完畢後失效。
甲方：
住所：
代表人：
聯繫電話：
簽訂地點：
_______年_____月_____日
乙方：
住所：
責任人：
聯繫電話：
簽訂地點：
_______年_____月_____日
塗料承包合同11
發包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。
第一條工程概況
工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外牆彈性拉毛塗料工程
工程地點：寶楊路3320號
承包範圍：1-3號外牆塗
承包方式：包工包料(外牆膩子甲方提供)
工期：自接到甲方通知後10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質量：合格
工程面積:暫定3000M2,竣工後按實計算.
合同價款採用固定單價，單價淺色元/每平方,深色元/每平方。合計金額為(人民幣)：元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成後按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條甲方工作
指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
甲方簽訂合同後3天內向乙方明確施工範圍及施工要求。
第三條乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
做好施工現場保衞、消防和垃圾清理等工作，並承擔相應費用。
施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,採取有效的措施確保鋁合金門窗不污染塗料,若有污染要及時清理,若完成後有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關於工期的約定
乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
乙方在合同簽訂後3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此後3天內提供修正的施工組織設計。
非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯繫單為準，工期可以順延。
工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免税憑證。
第五條關於工程質量及驗收的約定
本工程質量應達到國家建築裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建築行業裝飾標準為準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗，複驗合格，甲方應承擔複驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗，無論複驗是否合格，甲方不承擔應複驗而引起的'產品損壞、停工損失，工期不予順延。
由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用。
第六條關於工程價款及結算的約定
支付方式：
工程開工後，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收後，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算後支付至結算價的95%，餘款作為保脩金。保脩金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年後一次性無息退還。
如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯繫單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條關於材料供應的約定
工程所需材料全部由乙方負責採購。塗料進場後,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，並且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
由於甲方確認的圖紙或作法説明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條爭議與違約責任
違約
(1)工期：施工過程中由於乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，並承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認後，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告後仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對於不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條其它約定
工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條附則
本工程需要進行保險時，應另訂協議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後，工程完工結清全部工程款後自動失效。
本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯繫單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)：_____________
代理人：_____________代表人：_____________
年月日：_____________
塗料承包合同12
發包方：
承包方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用原則，雙方就外牆及室內塗料工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：外牆及室內塗料裝飾工程
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料，包腳手架
三、承包內容及價格
本工程現有外牆塗料裝飾分項工程項目，採用“立邦”牌外牆塗料，調色外牆塗料每平方米38。00元；其他外牆塗料每平方米_____35。00元；內牆樓梯水泥漆每平方米15。50元；以上所有單價不含配套費及税費，所需腳手架搭拆費用包含在塗料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現行規範標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、塗刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛鹼、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差範圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和麪漆要由甲方會同監理人員共同驗收，符合要求後使用。
4、底漆和麪漆按產品説明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式：內牆塗料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格後乙方提供工程結算資料並將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，餘款3%作為質量保脩金，待工程竣工驗收合格後壹年後壹個月內付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，採取必須的.安全防範措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協調乙方和現場其他施工單位工作關係；
2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，並對乙方進行質量、安全技術交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時通知乙方，否則應予簽證；
3、甲方應提供現場水、電，費用由甲方負責；提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術交底和現場檢查，發現問題及時解決提供水電至施工作業現場；
九、乙方職責
除甲方提供的機械設備外，其餘的工具均由乙方負責（包括雨具），嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質量；
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協商可另行簽訂補充協議，其補充協議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份；
3、本合同自簽字後生效，至工程竣工驗收，工程款項結清後終止。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
開户行：
賬號：
簽訂日期：_____年_____月_____日
簽訂日期：_____年_____月_____日
塗料承包合同13
甲 方：
乙 方：
乙方承接甲方項目，結合本工程的具體情況，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為了甲、乙雙方更好履行合同條款，便於以後現場施工管理，雙方在確保工程質量、文明施工、安全、施工進度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規範前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 承包範圍：
1、乙方承包範圍內的塗裝工作包括：平整層、打磨、上底油、噴面漆;
2、現場材料保管;
3、乙方負責分色、分格;
4、掩蓋不同或不動部位的工作。
四、 承包方式：以包工包料的方式。
五、 工程量計算：按實做工程量以平方米計算。(按圖紙的展開面積計算)
六、 承包單價：按包工包料方式，承包單價為元/m2。
七、 付款方式：
1民幣
支付方式：以現金結算或支票、轉賬結算。
八、 工期條款：
1、本塗裝工程施工自年月完成工期為(在甲方配合之下完成工期)
九、 施工驗收標準：
1、 工程竣工後，乙方應及時通知甲方驗收，甲方應自接到通知後五天內組織驗收。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，如驗收合格應按乙方申請驗收之日起算保質期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。
2、 工程以塗裝施工效應向乙方支付此增加的費用效果圖、施工方案、作法説明、設計變更及現行國家和行業的規範為質量驗收標準。達到所列出的標準色，實樣板效果為合格標準，甲方要求部份或全部超過樣板及實樣標準時，。
3、 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，工期順延。
十、甲乙雙方責任：
1、指派,負責合同履行,對塗裝工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收,變更登記手續。在工程管理過程中,對乙方提出問題和所遇到的難題及時協調解決。
2、開工前,向乙方提供經確認的施工圖紙或確認的施工方案,並向乙方進行現場交底。
3、 甲方負責組織建設單位、監理單位進行各類驗收工作。負責提供工地人員住宿用房及生活、施工用水電。
4、 施工期間，甲方負責做好施工現場的保衞及消防等項工作，及時提供本工程滿足施工要求的施工場地作業面給乙方施工。
5、甲方負責檢驗所提供的作業面要符合現行的有關建築施工驗收規範標準，如未達到施工規範要求，應由甲方整改至達標;如由乙方負責整改，則乙方收取由此而增加的費用。
6、甲方須為乙方施工提供滿足施工要求的腳手架(腳手架須為乙方施工提供操作面)直到乙方完成塗料施工的相關工序。
7、乙方指派 為乙方代表,負責合同履行,嚴格按照國家有關質量標準、施工規程以及甲方設計要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
8、乙方嚴格執行有關施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線不受損壞，不得擾民和污染環境。
9、乙方工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的`設施和工程成品進行保護。
十一、爭議解決：
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方面應通過友好協商解決;如果協商不能解決，任何一方均可向人民法院起訴。
十二、其他：
1、按施工規範、施工方案、技術交底、質量驗收標準執行。
2、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，結清餘款後自行終止。
3、雙方認可的來往工程紀錄、會議紀要、均為合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，每份均具同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
簽約代表： 簽約代表：
聯 系 人： 聯 系 人：
聯繫電話： 聯繫電話：
傳 真： 傳 真：
簽約時間： 年 月 日
塗料承包合同14
甲方：_____________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________(以下簡稱乙方)
現甲方擬將湘橋佳苑項目的內裝飾工程發包給乙方，本着公平、公正、誠信的原則，經甲乙雙方共同協商，為明確雙方義務和責任，特簽訂本合同。
本合同所陳述的內容為雙方一致認可的結果，所約定的權利與義務是雙方應共同遵守的準則，任何一方出現違約行為或損害對方的合法利益，另一方都有權依法追究其違約責任。具體合同條款如下：
一、工程名稱：湘橋佳苑住宅小區1#~3#棟及地下室。
二、工程地點：長沙市嶽麓區黃鶴村
三、承包範圍：_____________棟
油漆塗料裝飾工程以甲方提供的湘橋佳苑建築施工圖紙所描述的工程量為準，包括現場材料的轉運、堆碼、清理、施工場地的維護以及施工現場文明施工措施所發生的人工費、材料費，具體承包範圍如下：
1、外牆刷勾滴水線子、天溝底、坡屋面上底面、屋面女兒牆、屋面構架、電梯機房、空調板底、面等所屬外面未貼磚部位刷外牆防水白色乳膠漆。
2、室內廳、房、過道、入户內花園等天花板刷水泥膠漿。
3、陽台天花及樑刷外牆防水白色乳膠漆。
4、電梯前室、天花，公區過道、天花刷內牆白色乳膠漆。
5、樓梯間牆面、天花內牆刷白色乳膠漆。
6、樓梯歇台、踏步刷深灰色505乳膠漆。
7、地下室牆面、頂棚刷888仿瓷塗料。
8、配合項目部及上級領導來工地檢查的一切用工並承擔其用工費用。
9、甲方至負責提供本色水泥。
以上包括表面清渣，接頭清鑿補平，鋼筋頭、鐵釘等清理、滿刮膩子、陰陽角修整、打砂紙、施工所用腳手架、修補、成品保護、衞生工作等所有工序都在承包範圍內。
四、承包方式及工期：
1、包工包料、包工期、包質量、包安全、包驗收等直至驗收交付使用及維保。
2、工期：自進場之日起天內必須全部完成，延誤工期在7天以內，從延誤工期第八天開始，每延誤一天罰款5000元/天，直至本項目完工，如提前完工，提前7天以內不獎不罰，超過7天從提前的第八天起計算獎勵5000元/天(考慮施工質量和施工投入成本，不建議提前15天以上即獎金4萬元封頂。)
3、承包範圍內負責所需用的.電動工具、電纜、照明燈具等，甲方只提供電源開關箱到樓層。
五、承包單價與結算方式：
1、本項目包乾單價應包括但不限於以下內容：
1.與本工程有關的零星用工、物資裝卸碼放用工、安全文明施工用工、成品保護用工、材料二次倒運用工，現場不再簽證任何零星用工。
2.單價中含完成本項工作內容的人工工資、輔材費、臨時照明費(除垂直運輸機械除外)、管理費、利潤等一切費用，以及市場風險和乙方在充分了解本工程現場情況後為實現合同約定的工期目標、安全文明施工、質量等級而投入的一切費用，任何情況下不得提出調整合同單價。
2、實物量包乾單價明細：
1.外牆刷勾滴水線子、天溝底、坡屋面上底面、屋面女兒牆、屋面構架、陽台滴水線。煙帽、電梯機房、空調板底、面、窗頂線等所屬外面未貼磚部位均刷外牆防水白色乳膠漆元/m2。(按建築面積計算)
2.室內廳、房、過道、入户內花園等天花刷水泥膠漿元/m2 (按實際面積計算)
3.陽台天花及樑刷外牆防水白色乳膠漆元/m2。(按實際面積計算)
4.電梯前室、天花，公區過道、天花刷內牆白色乳膠漆元/m2。(按實際面積計算)
5.樓梯間牆面、天花刷內牆刷白色乳膠漆元/m2。(按實際面積計算)
6.樓梯歇台、踏步刷深灰色505乳膠漆元/m2。(按投影面積計算)
7.地下室牆面、頂棚刷888仿瓷塗料元/m2。(按實際面積計算)
3、工程結算：
1.結算方式：本工程採用實物量單價包乾方式。
2.結算辦法：審定工程量×固定包乾綜合單價±工程變更洽商-違約金等。
3.現場經濟簽證必須經項目預算員、主管施工員。總工三人共同籤認後方可生效。
4.乙方在所承擔項目全部完工後20天內提交結算資料，一式叁份，乙方提交的結算(含工程量計算式、相關的現場經濟簽證單等)經項目負責人審定後生效，否則無效退回，結算生效後返回乙方一份。
六、付款方式：
1、第一次付款：外牆工程量完成70%，按實際完成合格的工程量支付合同單價的70%。
2、第二次付款：外架開始拆除，按實際完成合格的工程量支付合同單價的70%。
3、第三次付款：外架全部拆除，按實際完成合格的工程量支付合同單價的80%。
4、第四次付款：完成竣工驗收付至實際工程總價的95%(留足工程總價的5%作為質量保證金，在保修期滿1年後的三個月內無質量問題，將全額返還給乙方，若有質量問題，甲方將直接扣除相關費用，直至扣完為止)。
七、安全管理與文明施工：
(一)安全管理
1、乙方有權拒絕甲方違反安全規程的指定。
2、簽訂合同人為第一責任人，有責任採取一切積極安全措施，組織安全生產，深入施工現場抓安全管理。
3、安全指標：零死亡，零重傷，一般性安全事故降至最低水平。
4、(1)乙方施工嚴守操作規程，不得違章作業。若發生安全事故，一切責任及費用全部由乙方負責。
(2)若因班組造成其它班組的安全事故由項目部出面協調，一概費用由責任班組承擔。
5、遵守工地的各項安全制度和安全措施，責任人必須24小時堅守施工現場，協助項目管理。特殊情況需向項目部請假同意，無故離崗罰款每次1000元。
(二)文明施工
1、作業人員，進入施工現場必須佩戴安全帽;穿着潔淨。
2、作業完畢，做到電斷機停人離，中餐晚餐前工完場清，餘料歸堆與再利用。否則按每次每處200元罰款，並責令改正。不改正者加倍罰款。
3、文明施工費用：合同價款的1%，若因乙方原因達不到省文明工地標準，甲方有權直接工程款中予以扣除。
4、嚴禁打架鬥毆或聚眾鬧事，否則，罰款20_元/次。
5、工地範圍內不得另開爐灶，應統一在食堂就餐，不得帶小孩住工地承包人應勸退，否則每次罰款200元。
6、乙方材料按不同規格分別有序堆放，應保證場地隨時乾淨、無散灰、無積水、設備保持潔淨，每次運輸隨時打掃，否則按每次罰款200元，並立即改正，不改正者則加倍罰款。
7、嚴格遵守甲方的各項規章制度，否則除按規章處罰外，甲方有權解除乙方的合同，乙方自負由此產生的損失。
八、施工進度與施工質量：
1、乙方必須服從項目負責人和總工的領導與指揮，按照項目部提供的施工進度表，組織與協調施工作業，否則依據相關制度予以處罰。
2、乙方必須科學管理，合理施工，做到多快好省、安全文明連續有序作業。乙方提出合理化建議被甲方採納所產生的經濟效益，可獲得其中50%的獎勵。
3、乙方必須緊密配合甲方保證各節點施工進度和總工期，同時必須保證配合開發商售樓部和樣板間的精裝修及景觀園林施工，並與建設方其它分包單位協同合作，否則依據相關制度予以處罰(詳見施工進度獎罰制度)。
4、乙方如不能達到工程進度，甲方可另安排施工隊伍完成乙方所承包工程的部分或全部項目，其費用由乙方承擔，甲方也可直接終止合同，由此造成的甲方損失由乙方承擔。
(二)施工質量
1、工程質量必須達到國家現行施工及驗收規範要求，建設、監理和甲方認可的樣板間及交房標準驗收，否則處以合同價款5%的罰款。
2、加強施工質量管理，嚴禁發生空鼓、乾裂、起皮等質量問題。
3、按規範施工，確保牆體表面光潔、平整，顏色均勻一致，無起皮脱落情況。
4、本工程內外牆所用塗料品牌必須為華潤牌或立邦牌。(嚴禁使用其它品牌)
九、違約責任：
1、如乙方有違反上述條款的行為或在進度和質量上達不到甲方要求，甲方有權更換施工隊伍，清退出場時按已完成合格工程量的60%結算。
2、如乙方不能按期完工，則每推遲一天罰款1000元整。
3、如乙方無明顯行為過錯時，甲方無權終斷合同的正常履行，否則同樣應負違約賠償責任。
4、如任何一方違約，在協商不過的情況下，均可向簽訂合同所在地仲裁委員會申請仲裁解決。
十、其它事宜：
未盡事宜，雙方協商解決。如在合同履行過程中遇到本合同未能約定的情況或有確需修改之處，雙方另行協商，形成書面補充協定，經雙方簽字認定後，作為本合同的補充條款與本合同把內容具有同等效力。
本協議一式四份，甲乙雙方各執二份，具有法律效力。
甲方簽字：_____________蓋章電話號碼：_____________
乙方簽字：_____________蓋章電話號碼：_____________
身份證號碼：_____________
家庭住址：_____________
____年____月____日
塗料承包合同15
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全法》、《建築工程質量管理條例》、《建築工程安全管理條例》及有關法律、法規和公司文件相關規定，遵行平等、自願、公平、誠信的原則，明確雙方在施工過程中的權利和義務，經雙方協商一致簽訂本施工合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：甘泉縣下寺灣鎮惠民家園及夢澤園小區
1#—6#樓
1.2 工程地點：甘泉縣下寺灣鎮
1.3 結構形式：磚混結構
第二條 工程承包範圍和承包方式
2.1 工程承包範圍：外牆保温塗料
2.2 承包方式：包工包料。
第三條 承包工程造價
3.1 外牆保温;塗料二項按實做面積含税結算，外牆保温按實做 元每平米，外牆塗料按實做面積 元每平米。
3.2 乙方負責工程材料的檢驗，備案等，材料檢驗備案費用乙方自理。
第四條 工程質量標準
4.1 乙方必須按照施工圖紙設計文件和國家現行行業標準、行業規範、材料標準、工藝標準、驗評規範、規範強制性條文以及甲方項目部有關人員的技術交底等進行施工。
4.2 乙方在質量管理中按標準自檢配合甲方檢查驗收，如質量達不到要求，所有停工、返工、材料損失均由乙方自行承擔。
4.3 因質量達不到標準和項目部的要求，甲方有權強行使其：①返工;②停工;③清場退出。
4.4 乙方必須做好工人的安全、質量、進度交底。班前教育及班前檢查工作，做好安全質量自檢工作，發現問題及時報告處理。
第五條 施工工期
根據公司和項目部對該工程進度的安排，乙方承包工程於___年__月__日完工。因開工條件及不可抗力因素工期相應順延。
第六條 安全文明施工
6.1 甲乙雙方必須貫徹執行國家和政府行業主管部門頒佈的有關安全生產的法律、法規及各項規定。乙方要嚴格按甲方要求施工，杜絕死亡、重傷事故，如發生傷亡事故全部由責任乙方自行承擔。
6.2 乙方進場前必須購買工傷保險，乙方組織的'自己作人員學習、掌握並執行現行安全生產的法律、法規及各項規定以甲方的各項規章和管理制度，乙方必須執行"三級"安全教育制度，乙方負責人及特殊工種人員必須持證上崗，嚴禁出現"三違"現象，如出現任何事故後果全部由乙方自負。
6.3 乙方必須接受甲方及其上級主管部門的安全生產檢查，乙方所用的施工機械設備除現場有的，其它自行解決。施工機械必須符合國家規定標準，且機械性能良好，安全防護裝置齊全、靈敏、有效，且經有關部門檢驗合格，同時必須按規定為工作人員配發合格的安全勞務保護用品。
6.4 乙方發生人員傷亡時，必須按要求及時上報並保護好現場。不管其事故責任在何方，必須做好傷員的搶救和事故善後處理。
第七條 材料要求
1. 外牆保温為40厚B1級擠塑聚苯板(其他不同部位、不同厚度聚苯板除厚度不同，其它不變)。 保温網格布及膨脹螺絲、砂漿、滴水線條、外牆塗料、膩子等符合項目部指定標準。
2. 因乙方施工造成的廢料，乙方必須清理乾淨。
第八條 工程付款的結算及保修期
8.1 工程付款：乙方墊資 萬後，按工程進度付給
乙方工程量的 %，在公司和項目部驗收合格後付給乙方 %，扣留乙方保脩金為按工程總造價的5%，保修期為二年、保修時限從竣工之日算起。
8.2結算方式：按實做面積計算。
本合同一式三份雙方簽字後生效。甲乙雙方各式一份，一份保存公司財務室。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
聯繫電話：______ 聯繫電話：_ _
年 月 日 年 月 日
