有關設備租賃合同範文集合五篇

隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，合同的地位越來越不容忽視，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的設備租賃合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出租方(以下簡稱甲方)：

承租方(以下簡稱乙方)：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他的有關法律法規的規定，按照平等互利的原則，經雙方友好協商，達成此租賃協議。

一、當事人

甲方：

地址：

法定代表人：

電話：

郵編：

乙方：

地址：

法定代表人：

電話：

郵編：

二、租賃機械設備

甲方保證上述機械設備性能良好，絕對不影響使用。

三、甲方保證

甲方保證，甲方有權利就本合同第二條所列的機械設備進行對外租賃，這種權利既包括就機械設備的所有權、使用權或者處置權，也包括就機械設備進行對外租賃的經營權，若第三方主張對該機械設備的權利或者政府機構就甲方違法進行對外租賃業務而造成乙方的損失，甲方應承擔賠償責任。

四、租賃期限

1.設備租賃期限為_________月，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2.乙方根據施工需要可以提前退租，但應提前 天書面通知甲方。

3.若乙方因工程需要延長租期，應在本合同屆滿前_________日內，與出租方協商，延長租賃期限或達成續租協議。

五、調遣費、租金、燃油和油料，及支付方式

1.調遣費：

乙方應支付甲方調遣費(往、返) 元。除本條款規定外，甲方不再支付乙方任何形式的進場費、退場費。

2.租金： 租金_________元/台班 租金_________元/台班 租金_________元/台班 租金_________元/台班

乙方按照甲方實際提供的機械設備數量、實際的台班數支付租金;對於甲方應繳納的税費，由甲方自行承擔。實際使用中連續工作不滿1個小時的按1小時計;超過1小時的累加計算。每滿8個小時計為1個台班。不足1個台班的租金按1個台班租金/8*實際工作的小時數。

3、燃油：

燃油及其費用應由 承擔。

若本合同約定由乙方提供燃油並承擔費用的，要寫明：甲方同意乙方按租賃設備的實際用油量且不高於下列標準向甲方提供燃油， 提供_________升/台班 提供_________升/台班 提供_________升/台班

若租賃設備實際用油量超出以上標準的部分燃油，由甲方自擔。

4、支付方式：

租金每月結算一次。每月5日，甲方持乙方籤認的上個月完工證辦理結算，實際結算數量以乙方現場授權代表開具的完工證數量為準，結算總價款以乙方最終審計值為準。結算後付款前，甲方應向乙方提供符合税收法律規定的發票;在雙方辦完結算手續後，乙方視工程業主的付款情況向甲方支付租金。

5、其它油料由______負責並承擔費用。

六、工程項目、工作內容和工作地點

1、工程項目：_________________________________

2、工作內容：_________________________________

3、工作地點：_________________________________

七、機械設備的檢驗

甲方應在合同約定的租賃期限前 天達到工作地點;由甲乙雙方按照合同約定的數量、型號、規格、技術參數等進行檢驗，以保證機械設備符合合同約定。檢驗的時間不計入租賃期限，乙方也不承擔任何費用。

八、甲方的的責任和義務

1.負責提供符合合同約定的機械設備，並配備符合操作規範所要求的機械設備操作人員;機械設備和操作人員具備國家有關部門規定的各種有效證照;機械設備符合安全環保等相關要求。未經乙方同意，甲方及其操作人員不得私自退場，不得將用於本工程的機械設備用於其他工程;

2.甲方司操人員應身體健康，持證上崗並具有熟練的操作技術，應遵紀守法並嚴格遵守乙方的規章制度，服從乙方現場管理人員的調度和指揮，密切配合乙方的施工生產。若由甲方原因造成工期延誤，應賠償乙方相應的經濟損失。

3.甲方操作人員應按設備操作規程施工，必須按照有關規定配齊燈光、信號、救生、消防設備及通訊設備。在正常施工條件下，甲方操作人員不得拒絕乙方的施工要求以及連續施工要求;

4.甲方操作人員應嚴格填寫租賃機械設備施工表等簽證表格，按照合同規定的時間或者乙方現場管理人員要求的時間遞交給乙方進行審核、簽字、蓋章，以此作為計算租金的依據之一;

5.負責機械設備的.日常維護保養、保管和故障處理，確保機械設備狀態良好;對機械設備、司操人員進行投保，自行承擔費用;

6.負責操作人員的工資、獎金、福利、津貼等各種人工費用;負責自有人員的勞動保護用品;

7.應對司操人員進行上崗前安全教育，熟練掌握操作規程，嚴禁違章作業，避免發生安全及人身傷亡事故。甲方應做好特殊情況的應急預案處理;

8.對於甲方原因發生的人身傷亡、機損事故、交通事故等均由甲方承擔全部責任及經濟損失;對於第三方原因造成的人身傷亡、機損事故、交通事故等的經濟損失，由甲方直接向第三方索賠。

九、乙方的權利義務

1.負責租賃設備的進場籤認及每月租費的籤認工作。

2.承擔因乙方原因造成的機械設備的損壞、丟失;

3.嚴禁違章指揮，不得強迫甲方操作人員違章作業或超負荷作業;

4.應在約定的交貨地點檢查驗收機械設備，及時交付有關驗收單證;

5.應按照合同約定支付租金、調遣費等，及時進行施工機械設備施工表等簽證表格的籤認;

6.委派設備的調度、使用及單證籤認;

十、違約責任

1.任何一方都應按照合同嚴格履行，不得違反合同約定;沒有按照合同約定履行義務的，應承擔相應的違約責任。

2.甲方應按照合同約定嚴格履行，若有任何違約行為，甲方應按照以下規

甲方的機械設備或操作人員延期____日入場的或者甲方的機械設備或操作人員私自退場超過____日的，乙方有權隨時解除本合同，並對甲方進行相應處罰。

3、甲方機械因故障停機，應在 小時內恢復使用，如果超過 小時但不足一個工作日，扣一個台班的租金，如果一個月中因故障停機天數累加超過 個工作日，扣十五個台班的租金，如果一個月中因故障停機天數累加超過 個工作日，扣三十個台班的租金。

如果甲方的機械設備一個月內因故障停機天數累計超過2天(或48個小時)的，乙方有權隨時解除本合同，並對甲方進行相應處罰。

4、由於甲方原因造成乙方工期延誤的，甲方應相應賠償乙方的經濟損失。

5.因甲方其他違約給乙方造成經濟損失的， 。

十一、通知

根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(郵寄、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。雙方的有效通訊地址以本合同第一條所約定的地址為準，一方變更通知或通訊地址，應提前_____日以書面形式通知對方，並告知變更生效日期;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

十二、爭議的處理

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向 人民法院起訴。

十三、其他約定事項

1.甲方機械設備或服務不能滿足乙方要求，甲方應向乙方支付不低於相應費用2倍的違約金，且甲方可以隨時解除協議。

2.甲方機械設備的產品合格證書、特種設備安全檢驗合格證書、作業人員身份證和操作證書複印件作為本合同附件。

3.甲乙雙方可簽訂安全生產協議，並作為本合同的附件。

4.本合同未盡事宜，雙方協商解決。

5.本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效，結清租金後自行失效。

6.本合同一式六份，雙方各執三份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委託方全稱： (以下簡稱為甲方)

服務方全稱： (以下簡稱為乙方)

為了確保日常保潔工作的順利進行，甲乙雙方本着共同協作，互惠互利的原則，經充分協商制定本合同。具體承包合同條款如下：

第一條：保潔期限

灑水車保潔期限： 年 月 日至 年 月 日。

第二條：灑水車保潔費用

1、保潔費用為合計為元，大寫：元，大寫 ( 税金為6%)

第三條：付款方式

1、乙方進場進行保潔第10天，甲方應按灑水保潔費總價的 %( )預付保潔款給乙方，以保證三保潔所用的工人生活費等;乙方施工完成後，甲方一次性付清餘款(￥ )(乙方提供發票，甲方公司以現金方式支付保潔費)

第四條：雙方的權利和義務

1、甲方的權利和義務

(1)甲方有權對乙方保潔工作進行監督、檢查、實施指導，有權對乙方的服務提出意見和建議。

(2)甲方對乙方的服務及清潔質量不滿意時有權提出異議和整改。

(3)協助乙方解決工作現場遇到的特殊問題。

2、乙方的權利和義務

(1)堅持質量第一，客户滿意的原則，保證灑水車服務井然有序。

(2)乙方員工在工作期間要遵循職業操守，熱情服務，保持良好的形象，並服從甲方的監督和管理。

(3)愛護建築物及各種設施，注意節約水電，因乙方失誤造成的損壞，乙方應負責修復賠償。

(4)乙方派駐到甲方工作的員工工資、灑水車及油費由乙方負責。

第五條：服務人員安排及保潔範圍

1、乙方作業人員由經過專業培訓和具有專業知識的高素質人員擔任。

2、保潔範圍是國際賽車場公共場所灑水保潔。

3、規定工作時間：灑水保潔時間：08:00—17:00

4、在規定的工作時間內清潔人員必須隨時在位，有需要隨叫隨到，確保灑水保潔狀況一切正常。如遇超出規定工作時間的加班，按實際加班時長統計好加班時間後，由甲方按37元/小時支付加班費用。

第六條：合同的變更與終止

1、合同的變更須雙方協商，並採用書面形式。

2、本合同規定的履行期限屆滿，合同自動終止;無異議可順延續簽。

3、在合同履行過程中，如遇到不可抗拒的因素，雙方可協商變更合同的內容或者履行方式。

第七條：違約責任與合同解除

1、甲方未按合同規定向乙方支付服務費用，甲方應支付給乙方每日3%的滯納金。

2、本合同依法簽訂，具有法律約束力,雙方共同履行，無正當理由不得無故終止合同，否則違約方應向對方賠償違約金保潔費總額的20%。

第八條：爭議解決。

本合同在履行過程中如發生爭議，由雙方協商解決。保留必要時提起訴訟的權利。

第九條：其他

本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效;本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，同等有效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

甲方（攝影器材提供方）

法定代表人：

職務：

地址：

郵編：

電話：

乙方（承租方）

法定代表人：

職務：

地址：

郵編：

電話：

乙方因拍攝_______所需而租用甲方器材，經雙方友好協商簽訂合同，具體內容如下：

甲方將乙方（所出具的器材使用單為依據）器材清單內所列器材及物品出租給乙方使用。

一、本合同所租用器材物品只限於拍攝__________使用。不得轉租、轉用或給第三方使用。

二、租金結算：器材租用期自________年______月______日起至_______年______月____日止，共計______天，日租金額_________人民幣，共計_______元人民幣。

1、乙方在提取設備時，付第一期租金，即________元人民幣，計使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。

2、拍攝期間第二次付款________元人民幣，計使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。

3、拍攝期間第三次付款________元人民幣，計使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。乙方在每階段到期的前三天預付下一階段租金，如未按時付款，甲方在上階段截止日時有權要求乙方停止拍攝，返還所有器材。如提前拍攝完畢，甲方按乙方實際使用天數結算，收取的多餘租金退還乙方。

4、租用時間以乙方到甲方提取器材出庫當日開始計算。如乙方需要延長使用，應在截止日前48小時與甲方協商，簽訂續租協議，如雙方無異議，有關延期使用期間的有關事宜，仍按原合同繼續執行，如雙方對續租事宜異議，需要重新簽訂續租協議。延期使用期間租金每日_______元人民幣，每_____天付款一次，付款金額為_________元。

三、乙方在提取攝影器材時應認真核對器材的型號、規格、器材數量、完好程度和使用性能等，並在上述器材清單上做出書面確認。

四、乙方在器材租用期間應愛護器材，按照正常操作規則使用器材，並妥善安置及存放以確保器材及物品的正常使用和安全。

五、乙方在器材租用期間如因器材本身質量或技術問題而影響到正常拍攝時，甲方負責器材維修、調試。在器材維修、調試期間甲方應全力協助乙方解決替代器材的相應問題，但甲方不承擔乙方因此而產生的一切直接或間接經濟損失的賠償責任。

六、乙方未按正常操作和沒有妥善安置器材，而造成器材的丟失、損毀或人員傷亡，乙方應承擔全部責任並向甲方賠償全部的經濟損失，同時照常支付租賃期間的器材租金。

七、甲方向乙方派出器材人員，隨器材人員的職能器材維護和電池充電。

八、甲方的隨器材人員應嚴格遵守乙方劇組的規章制度，如隨器材人員在沒有正當理由情況下不服從乙方統一調度和日常管理，乙方有權利向甲方提出調換隨器材人員。

九、乙方應付予甲方隨器材人員日常補助________元（器材費以外），在租用期間甲方人員的食宿、差旅、正常的醫療、工傷等相關費用，由乙方支付，出現問題由乙方負責處理。

十、乙方應確保甲方的器材及物品用於合法使用，不得用於任何法律禁止或限制使用，並不得將甲方的器材及物品用做售賣、寄賣、留置、抵押、按揭、租賃等損害甲方合法權益的用途。

十一、在租賃期間甲方僅以暫時交託形式將出租的器材及物品租於乙方使用，始終保留其所有權。

十二、乙方在合同期滿後，需將有關的器材及物品運至甲方所指定的地址，歸還甲方並經甲方檢查器材及物品質量完好，雙方驗收簽字，完成返還手續。

十三、違約責任

本合同簽訂後，任何一方不得無故單方解除合同，提出解除合同的一方應交納總公司租金的30%作為違約金給未違約方。如其中一方不履行或未履行本合同，另外一方有權訴諸法律。

十四、爭議的解決

如因履行本合同發生爭議，甲乙雙方應本着友好的原則協商解決，協商不成可訴至_____人民法院解決。

十五、本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

十六、本合同自雙方代表簽字蓋章時生效。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯繫電話：

銀行賬號：

委託代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯繫電話：

銀行賬號：

委託代理人（簽章）：

_______年_____月______日

尊敬的審判長、審判員：

四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委託，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人於20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

2.被上訴人從未提交任何關於訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關於訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這裏，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關係，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關係

1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

2.《租賃合同》最後一條明確約定“經雙方加蓋公章後正式生效”，這屬於附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

3.候聯界確係岳陽設計院成都分院的負責人，但是，並不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務範圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

4.岳陽設計院的經營範圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬於“工程施工”範疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬於“在職務範圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什麼認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什麼認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬於是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要籤進出場單。被上訴人並沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關係。

3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關係。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的後果。

四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委託代理人。

2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那麼，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

綜上所述：

1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委託代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

2.候連書及侯穎淵並非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

此致

遂寧市中級人民法院

四川法銀律師事務所

杜正武付賢禹律師

二〇一三年一月十五日

出租方：(簡稱甲方)

承租方：____(簡稱乙方)

甲、乙雙方根據"中國工商銀行××市信託部設備租賃業務試行辦法"的規定，簽訂設備租賃合同，並商定如下條款，共同遵守執行。

一、甲方根據乙方上級批准的項目和乙方自行選定的設備和技術質量標準，向____購進以下設備租給乙方使用。

二、甲方根據與生產廠(商)簽訂的設備訂貨合同規定，於__年__季交貨。由供貨單位直接發運給乙方。乙方直接到供貨單位自提自運。乙方收貨後應立即向甲方開回設備收據。

三、設備的驗收、安裝、調試、使用、保養、維修管理等，均由乙方自行負責。設備的質量問題由生產廠負責，並在訂貨合同予以説明。

四、設備在租賃期間的所有權屬於甲方。乙方收貨後，應以甲方名義向當地保險公司投保綜合險，保險費由乙方負責。乙方應將投保合同交甲方作為本合同附件。

五、在租賃期內，乙方享有設備的使用權，但不得轉讓或作為財產抵押，未經甲方同意亦不得在設備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。甲方有權檢查設備的使用和完好情況，乙方應提供一切方便。

六、設備租賃期限為____年，租期從供貨廠向甲方託收貨款時算起，租金總額為人民幣____元(包括手續費____%)，分____期交付，每期租賃金____元，由甲方在每期期末按期向乙方託收。如乙方不能按期承付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收萬分之三的罰金。

七、本合同一經簽訂不能撤銷。如乙方提前交清租金，結束合同，甲方給予退還一部分利息的優惠。

八、本合同期滿，甲方同意按人民幣____元的優惠價格將設備所有權轉給乙方。

九、乙方上級單位____同意作為乙方的經濟擔保人，負責乙方切實履行本合同各條款規定，如乙方在合同期內不能承擔合同中規定的經濟責任時，擔保人應向甲方支付乙方餘下的各期租金和其它損失。

十、本合同經雙方和乙方擔保人蓋章後生效。本合同正本兩份，甲、乙方各執一份，副本____份，乙方擔保人和乙方開户銀行各一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日