商品房買賣合同 15篇

來源:文萃谷 4.65K

現今很多公民的維權意識在不斷增強,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢?以下是小編幫大家整理的商品房買賣合同 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

商品房買賣合同 15篇

商品房買賣合同 1

售房人(以下簡稱甲方):__________

購房人(以下簡稱乙方):__________

身份證號:__________

聯繫電話:__________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方於__________年__________月__________日在平等自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,達成如下協議:

一、乙方所購商品房位於

二、該商品房的具體幢號、建築結、設計用途、建築面積如下:該商品交付時如有面積差異,以房屋產權監理機關實測面積為準。

三、甲方應向同示所售房屋的下列證件:

1、國有土地使用證,編號:

2、房屋所有權證,編號:

3、商品房預售許可證,編號:

四、該商品房銷售價格為:實得建築面積(即套內面積)__________元/平方米(公攤面積按建造成本折算計入實利面積單價),房款共計__________元,大寫人民幣:__________。

五、付款方式及付款時間甲、乙雙方按下列第__________種約定辦理。

1、乙方在合同簽訂之日起__________日內一次性付清全部房款,甲方給予乙方__________%優惠,即實付房款總額__________元。

2、乙方在合同簽訂之日起__________日內首付房款__________元,餘款在__________付清。

3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項內容另訂補充合同。

六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第__________種約定追究乙方違約責任。

1、終止合同,乙方按應付房款的__________%向甲方支付違約金,甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2、合同繼續履行,乙方按__________向甲方支付違約金。

七、甲方須於__________年__________月__________日前將竣工驗收(包括建築工程質量驗收和規定必須的綜合驗收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙協商同意解除或變更合同外,甲方可據實延期。

八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約。乙方按下列第__________種約定追究甲方違約責任。

1、終止合同,甲方按乙方應付房款的__________%向乙方支付違約金,乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、合同繼續履行,甲方按__________向乙方支付違約金。

九、甲方所售商品房面積與產權監理機關實測面積差異在±%(含本數)至±%以內,按實測面積結算房款;差異超過±%(含本數),乙方按下列第__________種約定辦理。

1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起__________日內,將乙方已付房款退還乙方,並按__________利率給付利息。

2、合同繼續履行,雙方約定。

十、預售商品房在開發建設過程中,甲方對原設計方案進行調整和修改,必須在調整和修改的方案批准後__________日內書面通知乙方,乙方應在收到該通知之日起__________日提出退房或與甲方協商一致簽訂補充協議。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內將乙方已付房款退還乙方,並按__________利率給付利息。

十一、甲方所售商品房在交付給乙方時,該商品房的配套環境和配套設施,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假、裝修、配套設施、設備的標準、保修責任和質量要求,必須符合附件《商品房使用説明書》和《商品房質量保證書》中所作的説明、規定和承諾。

十二、甲方將該商品房交付乙方後,應協助乙方在__________日內到房地產管理部門辦理權屬登記手續,如因甲方過失造成乙方不能在規定期限內辦理權屬登記的,乙方按下列第__________種約定辦理。

1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起__________日內將乙方已付房款退還乙方,並按乙方已付款房款的__________%支付違約金。

2、合同繼續履行,甲方按__________向乙方支付違約金。

十三、甲乙雙方在簽訂本合同時,應當依照政府相關規定,同時簽訂前期物業管理服務協議。

十四、本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。

十五、本合同邊同附件及補充協議共__________頁,一式三份,經甲乙雙方簽字後生效,雙方各執一份,新都區房地產交易管理所備案一份,均具有同等法律效力。

十六、本合同在履行中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成的,甲乙雙方同意按下列第__________種約定辦理。

1、由仲裁委員會仲裁。

2、向人民法院起訴。

十七、其他約定:

甲方(簽章):__________

乙方(簽章):__________

__________年__________月__________日

__________年__________月__________日

商品房買賣合同 2

甲方(賣方): 簽訂地點: 乙方(買方): 簽訂時間:年____月____日 甲、乙雙方就乙方向甲方購買摩托車一事,經過協商,達成以下協議,以茲共同遵守摩托車型號、單介、數量: 摩托車品牌: 型號: 顏色: 數量: 車駕號: 發動機號: 單價:

一、交車方式及驗收標準

1、甲方負責三包,具體按《摩托車商品修理更換退貨責任實施細則》執行。

2、乙方收到摩托車當場驗收,若有質量問題,立即通告甲方,否則視為貨物符合質量標準並已驗收。

二、貨款結算方式及期限

1、乙方同意收到甲方貨品後,首付款 結清: A:於 B:於年每月固定償還元,於________年____月____日前結算清。

2、乙方不能按上述方式付清貨款,該貨物所有權仍歸甲方所有,甲方有權採取任何方式收回貨物。

三、違約責任 乙方保證提供的身份證、駕駛證、住址、電話等個人資料真實有效,否則自願承擔法律責任。

1、乙方不能按第三款規定向甲方按時支付貨款的,則乙方除向甲方清還所有欠款,應向甲方甲方支付滯納金,其標準為每逾期____日按應付金額百分之一計時。

2、如在規定還款時間內,如乙方未即時還款的由甲方收回乙方車輛,且由乙方承擔往返路收回車費用,如甲方收回摩托車之日起一個月內乙方仍舊沒有付款的,甲方有權將摩托車拍賣,拍賣得收入歸甲方所有。

3、如摩托車損壞的,乙方同意用家庭中任意財產賠償歸還甲方,其中車款未付清尾款,乙方所購買的保險受益人為甲方。

4、如果乙方拖欠欠款,甲方每次到家索要拖欠欠款,按每次補償甲方。

四、合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不能,任何一方均可向本協議簽訂地之有管轄權的法律提起訴訟。

五、本合同一式二份同,經雙方簽字蓋章或手印後生效,甲、乙雙方各執一份。

甲方: 乙方: 地址: 身份證號: 授權代表: 地址: 電話: 電話: 簽訂日期: 家庭擔保人簽字

商品房買賣合同 3

甲方(賣方):_______________身份證號碼:___________________________

乙方(買方):_______________身份證號碼:___________________________

甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協議:

第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

1.1座落於______________________________,建築面積為_________平方米;套內建築面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積__________平方米;

1.2出售房屋的所有權證(不動產權證)證號為___________________________;

1.3房屋平面圖及其四至見房產證。

3.1該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

3.2該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。甲方還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衞生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給乙方,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。若因此發生相關糾紛,其後果由甲方承擔。甲方需付乙方違約金_________萬元。甲方保證出售房屋中未曾發生過重傷、非正常死亡、嚴重刑事案件等可能導致乙方心理不安的嚴重情況,不存在不正常輻射及其他致病等情況,若有,甲方必須盡到告知義務。如果乙方發現房屋中曾經發生過上述情況而甲方未曾予以書面披露的,乙方有權解除合同或者要求甲方支付違約金____________萬元。

第三條計價方式與價款按建築面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_________元整;

第四條履約定金乙方在________年____月____日前付給甲方定金人民幣(大寫__________________)元,(小寫_________)元。定金在乙方最後一次付款時充抵房款。

第五條價款支付:乙方分三期付給甲方:

第一期:在________年____月____日前付人民幣______萬元;

第二期:在不動產權證過户手續辦理完畢之日,付款______萬元;

第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。每期付款,甲方收到後向乙方出具收據並簽字畫押。乙方以轉賬方式向甲方支付款項,甲方收款信息如下:開户:____________________________________。開户名稱:____________________________________。  賬號:____________________________________。

第六條不動產權變更

1、甲、乙雙方同意,雙方應於本合同生效之日起____日內辦理過户手續。

2、在乙方辦理相關產權轉移時,如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過户登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過户登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本合同

第九條承擔違約責任。

3、辦理以上手續應當繳納的税費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

第七條附屬設施等相關手續辦理時間約定:

1、甲、乙雙方定於________年____月____日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

2、雙方定於________年____月____日前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

3、甲方應在房屋交付前將其落户於該房屋的户籍關係遷出。

第八條共有產權人情況甲方確認本合同所售房屋(有無)共有產權人。如果有,無論不動產權證上是否登記了共有權人,甲方需提供共有產權人同意甲方出售房屋的書面意見。

第九條違約責任

1、甲方如不按合同規定的日期辦理房產過户以及交付房屋,每逾期______天按房價的總額________計算違約金給與乙方。逾期超過____個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並按房屋總價的______%向乙方支付違約金。

2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日__________計算的違約金給與甲方。逾期超過______個月時,甲方有權解除本合同,並要求乙方向甲方支付合同總價________%的違約金。

3、違約方要承擔守約方為實現債權而產生的律師費、差旅費、誤工費等。

第十條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方,轉移前滅失的風險由甲方承擔。

第十一條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,由________承擔。

第十二條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十三條甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。

第十四條本合同一式______份。其中甲方留執______份,乙方留執______份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關______份。均具有相同的法律效力。

第十五條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

甲方(簽章):________________

乙方(簽章):_____________________

聯繫地址:______________________

聯繫地址:________________________

聯繫電話:______________________

聯繫電話:________________________

________年____月____日

________年____月____日

商品房買賣合同 4

甲方(賣方):_________

乙方(買方):_________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋買賣達成如下合同:

一、標的物

1、甲方所擁有的坐落於_________市_________號房屋,建築面積為_________平方米,其現用途為自住。

2、甲方於_________年_________月購買上述房屋,總價款_________元,其中銀行貸款_________元,貸款期限為________年________月________日至________年________月________日止,現有銀行貸款_________元尚未償還。

3、甲方保證上述房屋所有權再無其他債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。

二、房屋價款

買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元(包括乙方替甲方償還的剩餘銀行貸款)。

三、付款方式

買賣雙方同意按下述_________種方式支付房款:

1、一次性付款,乙方於辦理該房屋買賣立契過户之日起7日內一次性支付全部購房款。

2、分期付款,乙方於簽訂本合同之日起7日內支付甲方總房款30%的購房款,剩餘購房款於辦理房屋立契過户之日起7日內支付。

3、貸款付款,乙方於簽訂本合同之日起7日內支付甲方總房款30%的購房款,剩餘購房款由乙方向_________申請貸款支付,乙方應於本合同簽訂之日起7日內向_________提交貸款申請。

四、剩餘銀行貸款還款事項

因該標的房屋在____________銀行存在房屋按揭貸款的事實,甲方尚欠銀行貸款數額____________元,該筆款項由乙方按照甲方與銀行簽訂的《房屋按揭貸款合同》約定的內容予以承擔。

五、房屋交付

甲方應於銀行貸款償還完畢並贖回房屋產權證之日起_________日內將合同約定房屋交付乙方,並配合乙方辦理房屋過户手續。

六、甲、乙雙方權利與義務

1、在辦理產權過户手續時,甲乙雙方按國家規定各自承擔有關税費。

2、甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉讓一併轉讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網絡費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付後發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網絡費及有線電視信號費由乙方承擔。

3、乙方應按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本合同約定的應付款期滿第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

乙方逾期付款達60日,甲方有權解除合同,並可向乙方要求逾期應付款3%的違約金。甲方願意繼續履行合同的,自本合同約定的應付款期滿第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

4、甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

甲方逾期交房達60日,乙方有權解除合同,並可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方願繼續履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

5、因甲方原因,致不能交易過户的,甲方應退還乙方已付購房款,並向乙方支付總房款5%的賠償金。

七、爭議

因訂立本合同和履行本合同產生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協商解決,協商不成的,按下述第_________種方式解決:

1、提交________仲裁委員會仲裁;

2、向房屋所在地法院起訴;

八、本合同未盡事宜

雙方可協商簽訂補充合同。補充合同及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。

九、生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十、附則

本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份,各份具有相同效力。

甲方:_________乙方:_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

商品房買賣合同 5

出售方(稱甲方):_________

購買方(稱乙方):_________

第一條 本合同依據中華人民共和國法律和《_________商品房產管理規定》制定。

第二條 甲方經_________市人XX文件批准,取得位於_________市_________地段佔地面積_________平方米的土地使用權,使用期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止共計_________年,土地所有權屬中華人民共和國。

甲方在上述土地興建樓宇,屬_________結構,定名為_________,由甲方出售。

第三條 乙方自願向甲方購買上述樓宇內的第_________座(幢)樓_________單元,建築面積為_________平方尺,佔地(分攤面積_________平方尺)由甲方於_________年_________月_________日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:

(1)人力不可抗拒的自然災害;

(2)施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;

(3)其它非甲方所能控制的事件。

上述原因必須經_________市有關主管部門的證明文件為依據,方能延期交付使用。

第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_________元整。

付款方式由乙方按指定收款銀行付款:帳户名稱:_________;帳號:_________。

第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至付款之日止,按_________市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期三十天內,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉售盈益屬甲方所有。

第六條 甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按合同規定交付日第二天起至交付日止,以當時_________市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。

第七條 在簽訂本合同時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金_________退回給乙方或抵作購樓價款。

第八條 甲方出售的樓宇須經_________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。

第九條 乙方在交清購樓款後,由_________市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利,並依照國家和_________省對_________的有關規定,享受優惠待遇。

乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。

乙方所購樓宇只作_________使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。

乙方購置的樓宇所佔用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。

第十條 乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經_________市公證處辦理公證後,由_________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。。

第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。

第十二條 本合同自簽訂並經_________市公證處公證之日起生效。

如發生糾紛,雙方應本着友好精神協商解決,不能解決時,應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。

第十三條 本合同共_________頁,為一式三份,甲乙雙方各執一份,_________市公證處一份,均具有同等效力。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商品房買賣合同 6

原告:天津市xxx房地產開發有限公司

住所:天津xxxxxxxxxxx

負責人:xxxxxxxxxxxx 職務:董事長

被告:天津市yyyyyyyyyy置業有限公司

住所:天津xxxxxx,郵編xxxx

負責人:xxxx 電話:xxxxxx

被告:zzzzzzzzz公司

住所:天津市xxxxxxxx

負責人:xxxxxxx 電話:xxxxxxxxxxxxxxx

訴訟請求:

1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續、房屋產權登記手續;

2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產權登記手續辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;

3、訴訟費用由二被告承擔;

事實和理由:

20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司(下稱“yyyyyyyyyy置業”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市xxxxx樓底商四套,合同編號分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協議》,約定買賣雙方違約責任,並由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業提供連帶保證責任。

20xx年x月x日,原告按照約定將總房款xxx萬元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業至今沒有給原告辦理合同登記備案手續、房屋產權登記手續。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業簽訂《補充協議》進一步明確被告yyyyyyyyyy置業的違約事實和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業應當賠償原告因此遭受的經濟損失和權益,直至房屋所有權登記手續辦理完畢。

以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協議》、《預售款專用收據》、《補充協議》等證據予以證明。根據我國《民法通則》及《合同法》等相關法律規定,原告依法被告履行合同義務,並承擔違約責任。請求貴院查明事實,判如所請。

此致

天津市xxxx人民法院

具狀人:

年 月 日

商品房買賣合同 7

賣方:______________(以下簡稱甲方)

買方:______________(以下簡稱乙方)

見證方:______________(以下簡稱丙方)

甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:

第一條甲方對產權的聲明

甲方根據國家規定,已依法取得______市_________區(縣)的房屋所有權證書,所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為_____________________,建築面積為_________平方米。

第二條甲方對買賣權的聲明

甲方保證該房屋是符合國家及______市房屋上市的有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及______市相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。

第三條乙方對購買權的聲明

乙方願意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議,並認可僅在此種情況下籤訂才具有法律效力。

第四條房屋售價

雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣元,價款合計為人民幣元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)

第五條付款方式

(一)無須銀行貸款

1、乙方應在簽訂《______市房屋買賣合同》時,支付相當於總房款的______%的定金。

2、乙方應在辦理立契過户手續前______個工作日內,支付剩餘______%房款。

(二)銀行貸款

1、乙方應在簽訂《______市房屋買賣合同》時,支付相當於總房款的______%的定金。

2、乙方應在辦理立契過户手續前______個工作日內,支付首期房款。

3、銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第六條違約責任

1.甲、乙雙方合同簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在______個工作日內,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起______個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2.乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的'______%作為滯納金,逾期超過______天,即視乙方違約,定金不予返還。

3.甲方應在獲得全部房款後______個工作日內將房屋搬空,每逾期______天,甲方應按乙方已付房款的______%向乙方付滯納金,逾期超過______天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執行。

第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1)沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;

2)沒有固定不可移動裝修物品的破壞;

3)房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

4)其它:.

第八條關於產權辦理的約定本協議簽訂後,甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過户手續,並按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的税費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業交驗時提供相應票據。

第九條有關爭議本協議未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議為本協議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時,雙方協商解決。協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條生效説明本協議一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋所在區(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:______________ 經辦人:______________ 電話:______________

乙方:______________ 經辦人:______________ 電話:______________

丙方:______________

_______年_____月______日

商品房買賣合同 8

出售方(甲方):

地 址:___________________________________

郵 碼:_______________

電話:_____________

購買方(乙方):_________________________

姓名:

性 別:

出生:________年____月____日

國藉:

身份證號碼:

址:

郵 碼:

電話:

分 協 議 書

第一條 甲方經批准,取得位於____市用地面積____㎡的土地使用權。 地塊編號:____使用年期________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。甲方在上述土地興建XX,系____定名____,由甲方預售。

第二條乙方自願向甲方定購上述XX的第____幢____號(第__層)。建築面積____㎡,土地面積㎡(其中:基底分攤____㎡、公用分攤____㎡、其他____㎡)。

第三條 甲方定於________年____月____日交付乙方使用。 如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過____天:

1。人力不可抗拒的自然災害;

2。施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;

3。其他非甲方所能控制的因素。 上述原因必須憑____市有關主管部門的證明文件為依據,方能延期交付使用。

第四條甲乙雙方同意上述訂購之XX售價為:____單價元㎡,總金額____幣____千____百____十____萬____千____百____十____元(小寫_____萬元)。 付款方式:乙方按甲方指定收款銀行: 帳户名稱:________________帳號:_______________ 分期(一次)付款(見附表一)

第五條乙方如未按本合同

第四條規定的時間付款,甲方有權追索違約利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將XX出售他人。

第六條 甲方如未按本合同

第三條規定的日期交付給乙方使用,應按合同規定交付日

第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。

第七條甲方出售的XX須經市建築質量檢驗部門驗審合格,並負責保修半年,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將已付款項及全部利息在30天內退回乙方。

第八條 甲乙雙方在XX交付使用並付清樓款後,簽訂《房地產轉讓合同書》,經市府主管部門辦理轉讓登記手續,發給《房地產權證》,乙方才能獲得房地產權。 乙方在使用期間,有權享用與該XX有關聯的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。

第九條 乙方所購XX只作____使用,在使用期間不得擅自改變該XX結構和用途,如有損壞應自費修繕。 乙方購置的XX所佔用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。

第十條 預售的XX,乙方不許轉讓、抵押,否則,後果自負。

第十一條 後面的附表一、二均為本合同內容的組成部分。

第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發生糾紛,雙方應友好協商解決,不能解決時,按下列( )項解決:

1。由仲裁機關仲裁;

2。由人民法院裁判;

第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關、房地產權登記機關各一份。

甲 方:____________ 乙 方:____________

代 表:____________ 代 表:

________年____月____日

________年____月____日

商品房買賣合同 9

甲方:(買方)____________________

乙方:(賣方)____________________

簽訂地點:________________________

一、成交房屋:_____________________________________________________

二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計劃。

三、房屋交付日期:_______年______月______日。

四、雙方協商房屋單價一次包定。

五、乙方代收煤氣管道費每户____________元,電視天線費每户____________元。

六、預購付款結算辦法

1.簽訂協議時,甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行協議,無權請求返還定金。乙方不履行協議,應當雙倍返還甲方定金。協議履行完定金可抵作購房價款。

2.自簽訂協議後,甲方應在10日內預付第一次購房價款。工程主體完工後預付第二次購房價款。工程竣工移交時結清購房價款。

甲方逾期付款,按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期滯納金。

七、乙方如因計劃、設計變更等原因不能履行協議,應提前通知甲方,經雙方協商可另行安排房屋,甲方亦可解除協議。乙方在___日內返還預收房款,不計利息。

八、本協議自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關鑑證後正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。

九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個月內發現因施工質量影響生產、生活的,由乙方在限期內負責維修。

十、產權歸屬:_______________________________________________________

十一、如需提供擔保,另立協議擔保書,作為本協議附件。

十二、解決協議糾紛的方式:___________________________________________

十三、本協議正本二份,副本_______份。

十四、其他約定事項:______________________________________________ __

甲方(買方)______________ 乙方(賣方)_____________

單位名稱(章)____________ 單位名稱(章)___________

地址:______________________ 地址:_____________________

法定代表人:________________ 法定代表人:_______________

委託代理人:________________ 委託代理人:_______________

電話:______________________ 電話:_____________________

開户銀行:__________________ 開户銀行:_________________

賬號:______________________ 賬號:_____________________

郵政編碼:__________________ 郵政編碼:_________________

鑑(公)證意見:__________________

鑑(公)證機關(章)____________

經辦人:__________________________

商品房買賣合同 10

賣方(以下簡稱甲方):_________

買方(以下簡稱乙方):_________

甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,通過_________方式,取得_________市_________區(縣)_________地塊的土地使用塊,土地面積為_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設的_________現已竣工,取得房屋所有權證(證號為_________)。經_________市房屋土地管理局審核,准予上市銷售,_________市商品房銷售許可證號為_________。

乙方自願購買甲方的_________房屋,房屋用途為_________。甲方出售該房屋時亦同時房屋分攤的土地使用面積轉讓給乙方。

雙方經協商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。

第一條_________房屋,建築面積為_________平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產權過户之日起至_________年_________月_________日止。

上述面積已經_________房地局測繪。

第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣_________元,價款合計為(大寫)_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整(小寫:_________元)。乙方預付的定金______元,在乙方最後一次付款時轉為購房價款。

第三條乙方同意在本契約簽定_________日內將購房價款全部匯入甲方指定銀行。

甲方指定銀行:

銀行帳號:

第四條甲方同意在_________年_________月_________日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_________。

甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

第六條雙方同意在簽定本契約後三十日內,持本契約和有關資料到_________市_________房地產交易管理部門辦理房屋買賣立契過户手續,並按有關規定申領房地產權屬資料。

辦理上述手續時發生的税費,由雙方依照有關規定繳納。

第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之_________(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過_________日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率人民幣計算。

第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之_________(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過_________日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。

第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另籤補充協議。本契約的附件和雙方簽定的補充協議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

第十條本契約在履行中如發生爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第_________(大寫數字)種方式解決糾紛。

(一)提交_________仲裁委員會仲裁。

(二)任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本_________份,房地產交易管理部門壹份,_________。

甲方:_________(簽章) 乙方:_________(簽章)

法定代表人:_________(簽字) 法定代表人:_________(簽字)

身份證號碼:_________ 身份證號碼:_________

地址:_________ 地址:_________

聯繫電話:_________ 聯繫電話:_________

郵政編碼:_________ 郵政編碼:_________

代理人:_________ 代理人:_________

聯繫電話:_________ 聯繫電話:_________

簽約地點:_________

簽約時間:_________年_________月_________日

商品房買賣合同 11

甲方(賣方):_________身份證號:_________

乙方(買方):_________身份證號:_________

甲、乙雙方就位於_________(注意:應與商鋪產權證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據《合同法》、《城市房地產管理法》等有關法律之規定,雙方在遵循平等自願、誠實信用的原則下,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。

第一條甲、乙雙方協商一致,乙方受讓甲方位於_______________,商鋪具體狀況如下:

(1)產權證號為_________,土地使用權證號為_________ 。

(2)商鋪座落在_________,結構為磚混_________;

(3)商鋪產權面積_________平方米。

(4)商鋪佔用範圍內的土地所有權為國有,國有土地使用權以出讓方式獲得;

(5)商鋪目前部分被租賃(承租人為_________,租期截止為_________,租金為_________,具體詳見租賃合同)。

以上系甲方對商鋪基本情況的陳述,甲方保證對所轉讓的商鋪擁有完全的所有權、處分權和收益權,不存在任何權利瑕疵(包括但不限於抵押權、優先購買權等)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎,決定整體買受上述商鋪。

甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關租賃性質的合同,原租賃合同在未徵得乙方書面同意的情況下不得展期、續租。否則導致商鋪遲延交付的,甲方應按每遲延一日_________元的標準向乙方承擔違約金。

第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述商鋪轉讓包乾價款共計人民幣_________萬元,小寫(_________元)。

乙方的付款方式和付款期限:

本合同生效後乙方應向甲方支付給定金人民幣_________萬元,合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。

甲方應在合同生效後_________日內將商鋪過户至乙方名下,乙方應在妥商鋪過户手續的當日將餘款_________元一併付清。

第三條上述商鋪的過户費用由乙方承擔。

第四條甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過户為準,過户前所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由甲方承擔或享有;過户後所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由乙方承擔或享有。

第五條如因甲方原因導致上述的商鋪無法按照合同約定的時間辦理過户手續給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權單方解除合同,甲方除應立即退還乙方已付款項外,還應向乙方支付違約金_________元。

如因乙方原因導致商鋪無法與甲方履行合同(即過户至乙方),視為乙方重大違約,甲方有權單方解除合同並沒收乙方訂金。

第六條本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不成,雙方均有權向商鋪所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第七條合同未盡事宜,經協商一致,雙方可以訂立補充協議。補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。

第八條本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方:_________

乙方:_________

住所地:_________

住所地:_________

電話:_________

電話:_________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

_________年_________月_________日

商品房買賣合同 12

合同雙方當事人:_________

出售方(甲方):_________

註冊地址:_________

營業執照註冊號:_________

法定代表人:_________

聯繫電話:_________

認購方(乙方):_________

身份證號碼(或營業執照號):_________

地址:_________

電話:_________

甲、乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產權有關事宜,經友好協商,達成如下協議以便共同遵守:

1.轉讓鋪位基本情況

1.1.地址:位於_________現代商業中心(項目推廣名)_________區_________層_________號_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)

1.2.該鋪位建築面積共_________平方米,(其中套內建築面積平方米,分攤建築面積_________平方米,層高_________米。(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準);

1.3.聚福現代商業中心(項目推廣名)甲方已於_________年_________月_________日申請產權登記,並領取了《房地產權證》,證號為_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續;

1.4.乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現狀已充分了解,並願意購買該商鋪。

2.購買價款及付款方式

2.1.雙方約定該鋪位之計價面積以建築面積為標準,該鋪位之轉讓單價為每平方米人民幣_________元(¥_________元);總價為人民幣_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。

2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須於_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款

(1)首期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,乙方須於_________年_________月_________日前支付;

(2)二期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付後15日內一次性支付。

甲方銷售商鋪收款銀行帳户如下:

户名:_________

開户行:_________

帳號:_________

3.交鋪時間

3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;

3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應按《委託經營管理協議》的約定向乙方支付租金收益;

3.3.該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。

4.登記過户手續辦理

4.1.本合同簽訂之日起九個月內,甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產管理局辦理過户分證手續。

4.2.自辦理過户分證手續之日起180天內,甲方應將辦理過户後的《房地產權證》交付給乙方。

5.面積確認及面積差異處理

5.1.根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以建築面積為依據進行面積確認及面積差異處理;

5.2.合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,並按照合同第1.2條及第2.1條約定據實計價結算。

6.鋪位管理及委託經營

6.1.甲方負責該鋪位之統一規劃,樹立市場形象,提供商業信息諮詢及承擔鋪位的物業管理職能;

6.2.該鋪位轉讓時,乙方需按《委託經營管理協議》的約定將該鋪位委託給甲方或甲方指定的公司實行統一管理,統一招租,整體規劃經營。

7.税務承擔

經雙方協商同意按第_________種方法處理:

7.1.辦理上述房地產過户所需繳納的税、費,由甲、乙雙方按規定各自負責。

8.雙方權利義務

8.1.甲方權利義務

8.1.1.有權按時足額收取轉讓價款;

8.1.2.應當按時將符合約定之該鋪位交付給乙方;

8.1.3.對該項目提供有償的物業管理服務。

8.2.乙方權利義務

8.2.1.有權按時接收該鋪位;

8.2.2.應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;

8.2.3.委託期滿後,如乙方需要改變商鋪的經營範圍,需經聚福現代商業中心的全體業主半數以上同意;如乙方不同意甲方之統一經營管理,甲方在同等條件下有權優先購買該鋪位。

8.2.4.向甲方交付相關的物業管理費用。

9.合同的變更和解除

發生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同:

9.1.由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行;

9.2.由於一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必要;

9.3.情況發生變化,經雙方協商同意變更或解除合同。

10.回購條款

10.1.乙方在本合同簽署並支付清轉讓價款十二個月後,三十六個月內可要求甲方以本合同價款回購,而甲方不得推諉,但由此產生的所有相關税、費概由乙方承擔。

11.違約責任

11.1.甲方應在悔約之日起七天內將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;

11.2.甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本合同,解除本合同時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;

11.3.乙方決定中途不買時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;

11.4.乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本合同,解除本合同時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。

12.不可抗力

12.1.雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務均不負責任。

13.法律適用及管轄

13.1.本合同之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規,司法解釋等廣義上之法律)。

14.爭議的解決

14.1.本合同履行過程中如有爭議,雙方應友好協商解決;

14.2.如果協商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。

15.通知

15.1.本合同項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應採取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發出方按本合同所列之聯繫資料發出掛信後生效;

15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本合同允許之方式告知對方更改情況。

16.其他

16.1.本合同未盡事宜,由雙方另行協商簽署補充協議進行約定,補充協議為本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力;

16.2.本合同一式四份,甲方執兩份,見證單位、乙方各執一份,均具同等法律效力;

16.3.本合同由雙方共同簽署並經見證後生效;

16.4.以下附件作為合同的一部份,與本合同同時生效。

附件一:甲方《營業執照》複印件;

甲方:(蓋章)_________

法定代表人:_________

乙方(簽名/蓋章):_________

身份證號碼(或營業執照號):_________

簽約日期:_________年_________月_________日

簽約地點:_________

商品房買賣合同 13

出賣人:

註冊地址:

法定代表人:蔡建新

買受人:朱巖竣

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下補充協議: 一、20xx年3月18日,出賣人與買受人簽訂商品房買賣合同,合同約定,出賣人將百萬莊商品房第三幢六號房出售給買受人,現對該商品房買賣合同第六條第十五條第三款予以變更。

二、該商品房買賣合同第六條及第十五條第三款變更為:“買受人以分期付款的方式向出賣人支付房款,總房款為694915.15元,買受人自本協議簽訂之日起,每半年支付房款 元,在三年內付清全部房款”。

三、如買受人未能按上述期限支付房款,仍按原商品房買賣合同

第七條承擔違約責任。

四、其他事項約定:以原出賣人及買受人20xx年3月18日簽訂商品房買賣合同為準。

五、在本協議有效期內,買賣雙方不得擅自變更或解除本協議。需變更協議條款時,應經雙方協商同意。

六、買賣雙方在履行協議過程中發生的爭議,由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成,向出賣人所在地人民法院起訴。

七、本合同由買賣雙方簽字並加蓋單位公章後生效。

八、本協議正本一式貳份,甲、乙雙方各執一份。

出賣人:

買受人:

___年___月___日

商品房買賣合同 14

賣方(下稱甲方)_________

買方(下稱乙方)_________

甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得南京市_________區_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,甲方在上述土地上建設的商品房項目名稱_________坐落_________.項目總平面見附件1.

甲乙雙方經協商一致,就上述項目之商品房買賣,訂閲本契約。

注意

1、如房屋為共有,共同購買人的名字要寫全。

2、看清土地使用權的年限以避免權益受損。

3、此條為買賣契約標的的詳細狀況,應儘量詳盡、明確,以便交付、驗收時對照。

第一條:標的

第一款:乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋;該房屋使用功能為

住宅(住宅/辦公/商業)

該房屋主體建築總層數_________層,其中_________米以下_________層,_________米以上_________層;屬框架框架/框剪/磚混)結構,層高_________米。

該房屋建築面積_________平方米,其中套內建築面積_________平方米,公用分攤面積_________平方米。

與該房屋正常使用直接關聯的公共配套設施及其標準見附件2,該房屋的套型及分層平面位置見附件3,裝修裝飾及設備標準見附件4.

第二款:本契約所稱“該房屋”,包括其佔用土地範圍內國有土地使用權,該房屋的土地面積在乙方辦理國有土地使用權登記時由政府主管部門核定。

第三款:甲方已申領寧內銷_________第_________號《南京市商品房銷售/外銷許可證》,依法可以銷售該房屋。

注意

1、審查開發商的銷售許可證所列房屋是否已包含所要購買的房屋在內。

2、不要疏漏層高,註明套內建築面積及公用分攤面積。

第二條:價格

乙方購買該房屋以建築面積計算單價為_________元/平方米,房款合計(大寫_________元整)(小寫:_________),幣種為人民幣。

注意:購房單價應以雙方實際商定的價格為準,謹防出現多重價格,如有讓利,應當明示。

第三條:定金及其處理辦法

第一款:乙方應於_________年_________月_________日前向甲方支付定金(大寫_________萬)(小寫:_________元),幣種為人民幣。

第二款:甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:

1.在乙方履行附件5最後一次付款時,充抵房款。

2.在空白時,甲方一次性返還乙方。

注意:為使購房手續簡化,此款建議選擇第一種方式處理。

第四條:付款方式及時間

第一款:乙方按照本契約附件5載明的付款方式和時間向甲方支付房款。

第二款:如乙方違反本契約附件5的約定,乙方承擔下列第2種違約責任;但甲方解除本契約的除外:

1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。

2.按照每萬分之_________計算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。

3._________

第三款:(以下適用於一次性付款)經甲方催告後_________天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款式_________%的,甲方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:

1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金.

注意:賠償金的比例與甲方違約的情形應當對等,購房者更要考察甲、乙雙方哪一方違約的可能性最大。

2._________

第四款:(以下適用於分期付款)經甲方催告後_________天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款_________%的,甲方有權要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:

1.甲方於解除本契約後_________天內將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金。

注意:提示事項同上

2._________

第五款:(以下適用於分期付款方式)甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:

_________

注意:

1、就付款方式的期限以及遲延付款所應承擔的責任須明確約定,以防產生糾紛無約可依。

2、如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批准時的解決辦法和處理方式。

第五條:(本條適用於預售商品房)預售款的專用

第一款:該房屋竣工前,《_________》商品房的預售款應用於有關該房屋的工程建設,由開户銀行監管。

第二款:甲方如將該預售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務能力;乙方有權中止履行本契約,甲方在_________天內不提供相應擔保的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:

1.甲方應於本契約解除後_________天內將已收房款及雙倍定金返還乙方;並按總房款的_________%向乙方支付賠償金。

注意:賠償金的比便應不低於乙方按揭貸款的利率,否則購房者的權益無法得以真正的維護,最終遭受損失的仍將是購房者。

2._________

第六條:房屋交付時間

第一款:甲方應於_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。

第二款:甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔下列第_________種違約責任;但乙方解除本契除外:

1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。

2.按照每天萬分之_________計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。

3._________

注意:

1、選擇第2種方式處理的應注意違約金的比例與乙方逾期付款的違約金等。

2、有些開發商往往要會求購房者給予以3個月左右的交付寬限期,但並不承擔違約責任,此處“陷阱”一定要防。

第三款:甲方逾期交付該房屋,經乙方催告後30天內仍未履行的,乙方有權解除本契約,並按下列第1種方式處理:

1.甲方應於本契約解除後15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款_________%向乙方支付賠償金。

注意:

1、逾期交房的催告期不要約定太長。

2、在選擇解約的情形下,違約金的比例應高於銀行貨款利率,以防開發商在房屋漲價時,不惜違約而另賣高價。

2._________

第七條:(本條適用於分期建設、分期驗收交付的項目)公共配套設施的交付時間

第一款:甲方應按附件2載明的時間將與該房屋正常使用直接關聯的公共配配套設施交付使用。

第二款:如甲方逾期交付上述公共配套設施的,甲方承擔下列第_________種違約責任;但乙方解除本契約的除外:

1.按照每天萬分之_________計算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。

注意:此處應明確約定清楚,有些開發商經常將此處填為空白,而交房時,很多配套設施如道路、水、電、氣等根本無法使用,以致房屋實際無法使用,貽害不淺。

2.雙方約定其他處理方式。

第三款:甲方未按前款約定的時間交附件2中第1-6項公共配套設施,經乙方催告後30天內甲方仍未履行的,乙方有權解除本契約,並按下列第1種方式處理:

注意:明確註明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統等。

1、甲方應於本契約解除後15天內,將已將房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款的_________%向乙方支付賠償金。

2、_________

第八條:房屋交付標準

第一款:甲方應按第一條約定的標準交付該房屋。

第二款:第一條約定的該房屋建築面積為甲方預測,如與實際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:

1.按《南京市房地產交易管理辦法》第17條規定的處理辦法執行。

2.按建設部《商品房銷售管理辦法》的規定處理。

注意:

1、面積誤差選擇按《南京市房地產交易管理辦法》或建設部《商品房銷售管理辦法》的規定處理,不能選擇按實際面積多退少補。

第三款:甲方交付該房屋與第一條約定標準不符合的,甲方承擔下列第1種違約責任,但本條前款和第4、5款另有約定除外;乙方也可以解除本契約:

1.單價降低每平方米_________元,並一交付該房屋後30天內與乙方結算。

注意:此處交付的標準應包括房屋結構、層高、室內及公用分攤面積,如不符合要求,則乙方有權選擇解除合同,甲方降價或甲方按總房款的百分之_________承擔責任,並加倍賠還定金。此處用“空白”是不明智的。

2._________

第四款:甲方交付該房屋的公共配套設施低於附件2約定標準的,甲方承擔下列第1種違約責任;甲方低於附件2約定標準交付附件2中第_________項公共配套設施的,乙方也可以解除本契約:

1.單價降低每平方米_________元,並於交付後30天內與乙方結算。

2.採取補救措施使其達到附件2約定標準。

3._________

注意:如甲方交付房屋的公共配套設施裝飾裝修低於約定標準,可根據具體情況約定由甲方進行補償,直至解除契約。

第五款:甲方交付該房屋的裝修及設備低於附件4約定標準的,甲方承擔上列第1種違約責任:

1.按有關裝飾裝修及設備的重置價差價雙倍賠償乙方。

2.採取補救措施使其達到附件4約定標準。

3._________

注意:此處可約定,如爭取補救措施仍不能達到約定標準的,則按重置差價雙倍賠償乙方。

第六款:乙方依本條上述約定解除本契約時,按下列第1種方式處理:

1.甲方應於本契約解除後15天內,將已收房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款的_________%向乙方支付賠償金。

2._________

第九條:工程質量驗收

第一款:甲方取得有關工程驗收合格證明文件後,方可將該房屋交付乙方使用。

第二款:該房屋交付後,如有關建設工程質量監督機構責令停止使用的,甲方承擔下列第1種責任:

1.視同甲方自始未交付該房屋,並賠償乙方因此蒙受的一切損失。

2._________

注意:可選擇甲方承擔第一種責任。

第十條:房屋交接手續

第一款:甲方交付該房屋時,應書面通知乙方;乙方應在書面通知送達之日起30天內對該房屋進行驗收並與甲方辦理交接手續,甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單(見附件6),即為交付。

第二款:若乙方在上述書面通知送達之日起30天內未對該房屋進行驗收的,按下列第_________種方式處理:

1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費;該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。

2.注意:此處交接時間不宜太短且管理費不宜太高。

第十一條:質量保證書和使用説明書

甲方交付該房屋時,應當向乙方提供附件6《質量保證書》和附件7《使用説明書》。

第十二條:房屋保修

第一款:保修期按甲方提供的《質量保證書》執行,但該《質量保證書》規定的保修期不得短於國家規定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計算。

第二款:該房屋在保修期內因質量問題造成乙方經濟損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:

1.乙方實際損失。

2._________

注意:此處可約定實際損失的範圍。

第三款:該房屋在保修期內發生重大質量問題,嚴重影響正常使用的,經有關部門認定系甲方責任的,乙方有權解除本契約。

第十三條:物業管理

有關該房屋的物業管理約定見附件8.

第十四條:權利瑕疵擔保

第一款:下述第三人對該房屋享有下列第_________項權利;甲方保證,該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方:

1._________(第三人)的抵押權。

2.承租人(第三人)_________的權利。

注意:

1、儘可能不購買存在權利瑕疵的房屋。

2、可以該房屋有對外出租,抵押的情形,應予明確。

3、可以補充約定如甲方隱瞞權利瑕疵情況下的賠償責任。

3._________

第二款:甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權利:

1.(以下適用於抵押權)甲方應於本契約生效後_________天內取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權的書面保證,並於辦理該房屋產權交易過户手續前消滅該抵押權。否則乙方有權立即解除本契約,並要求甲方賠償佔總房款_________%的賠償金。

(以下適用於承租人的權利)甲方應於本契約生效後_________天內徵得上述第三人同意,從_________時起將甲方的有關租賃合同權利義務轉讓給乙方;並對預收租金按實與乙方結算。

2.雙方約定的其他處理方式。

第十五條:產權轉移手續

第一款:該房屋交付後90天內,甲乙雙方應按有關規定準備完備的資料,協助對方輸該房屋產權交易過户及申領有關權證手續。

第二款:如違反前款約定,則不協助方向對方承擔上列第1種違約責任:

1.按每天_________元計處,不協助方向對方支付逾期期間的違約金。

注意:應約定如果甲方的原因現使乙方不能取得房地產證的情形如何處理及賠償責任。

2._________

第十六條:通訊

一方向對方發送的有關本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達目的地。若需變更通訊地址,應當及時通知對方;否則,造成有關通訊不能送達或送達不到的,在一定合理期限後即視為送達。

第十七條:期間

本契約關於期間的約定適用《中華人民共和國民法通則》關於期間的規定。

第十八條:生效條件

甲乙雙方約定,本契約在南京市房地產市場管理處辦理登記手續後生效。

第十九條:爭議解決方式

因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉讓及終止等發生爭議的,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,按下列第1種方式解決:

1.人民法院提起訴訟;

2.向南京仲裁委員會申請仲裁;

3.向_________仲裁委員會申請仲裁。

注意:解決爭議的方式只能選擇一種。建議選擇向人民法院提起訴訟。

第二十條:附件及空格部分填寫內容的效力

本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附件9的補充協議。本契約的附件是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附件內空格部分填寫的內容與鉛印部分具有同等法律效力。

第二十一條:文字

甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本;若其他文字文本與漢語文本有衝突,以漢語文本為準。

第二十二條:合同文本及留存

本契約一式五份;正本二份,甲乙雙方各執一份;副本三份,甲方一份,乙方一份,南京市房地產市場管理處一份。

附件

附件1、總平面圖(略)

注意:索要並粘貼總平面圖,以防小區總體規劃的隨意變更。

附件2、公共配套設施

甲方應按照下列標準和時間交付與該房屋正常使用直接關聯的公共配套設施:

1.名稱:_________

標準:_________

交付時間:_________

2.名稱:_________

標準:_________

交付時間:_________

3.名稱:_________

標準:_________

交付時間:_________

4.名稱:_________

標準:_________

交付時間:_________

5.名稱:_________

標準:_________

交付時間:_________

6.名稱:_________

標準:_________

交付時間:_________

附件3、套型及分層平面位置圖(略)

注意:

1、套型圖應當標明尺寸,以房屋結構隨意變動。

2、層平面位置圖應標明所購房屋的具體位置。

附件4、裝飾裝修及設備標準

注意:交付標準應儘量詳細、具體,用材應當明確面非簡單的“毛坯”、“豪華”等形容詞。

地面:_________

天花:_________

單元防盜們:_________

分户門:_________

內們:_________

窗:_________

內牆:_________

外牆:_________

廚房:_________

衞生間:_________

附件5、付款方式及時間

注意:付款方式,時間應明確、具體,如選擇按揭的應約定按揭申請,如不被銀行接受怎麼辦。對已付房款及定金如何處理.

附件6-1質量保證書

房屋交接單

甲方:_________

乙方:_________

物業管理公司:_________

房屋座落:_________

交接日期:_________

交接情況

1、鑰匙:_________

2、水錶、電錶齊全,運轉正常。

3、燈具、開關、插座按圖施工,不缺件,使用正常。

4、水龍頭齊全,不滲水、滴漏,使用良好。

5、下水暢通,無阻塞現象。

6、門窗開關靈活,五金配套齊全,玻璃完好。

7、地面平整,無跑砂現象;牆面粉刷完好。

8、廚房設備、設施:

9、衞生間設備、設施:

10、_________

以上各條經雙方核驗合格後簽字。

甲方簽署:_________

乙方簽署:_________

物業公司簽署:_________

附件6-2質量保證書

説明事項

保證人(甲方)_________

保修實施單位:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

報修電話:_________

監督電話:_________

1、保證人保證在本保證書規定的保修範圍和保修期限內承擔保修責任。

2、在保修期間內屬於保修範圍內的質量問題,請業主填寫《房屋質量問題通知書》投寄保證人或撥打報修電話。

3、在收到《房屋質量問題通知書》或接到報修電話後,保證人將及時派人調查核實;確係保修範圍之內的,將在三天內安排人員人門維修。

4、若確係業主非正常使用以及超過設計要求承受能力的自然災害造成的質量問題,保證人不負責保修;但可接受業主委託,提供維修服務。

5、保證人將對維修人員的服務質量和服務態度進行反饋跟蹤。業主接受保修範圍內的維修服務均可獲得《維修完畢顧客意見單》一份,特殊情況可撥打監督電話舉報。

附件6-3質量保證書

保修範圍及期限

自房屋交付使用之日起,房屋工程質量保修期如下:

1、基礎設施、房屋的地基基礎和主體結構,為設計文件規定的合理使用年限。

2、房屋防水、有防水要求的衞生間、廚房、房間和外牆面的防滲漏,為_________年(不低於5年)

3、供熱與供冷系統,為_________個採暖期、供冷期(不低於2個)

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修,為_________年(不低於2年)

5、牆面、頂棚抹灰層脱落,為_________年(不低於1年)

6、地面空鼓開裂、大面積起砂,為_________年(不低於1年)

7、門窗翹裂、五金件損壞,為_________年(不低於1年)

8、管道堵塞,為_________個月(不低於2個月)

9、衞生潔具,為_________年(不低於1年)

10、燈具、電器開關,為_________個月(不低於6個月)

商品房買賣合同 15

原告:_______________,女,_______________年_______________月_______________日出生,_______________族,住成都市高新區蘭天路號棟25號。身份證號:_______________

被告:_______________,住所地:_______________。

法定代表人:_______________

工商登記註冊號:_______________

訴訟請求:

1、請求判令被告承擔逾期交房的違約金7608、58元。

2、請求判令被告承擔逾期辦理房產證的違約金09 、73元。

3、請求判令由被告承擔本案的訴訟費。

4、請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。

事實與理由:

原告與被告先後於xx年5月5日和xx年0月28日分別簽訂兩份《商品房買賣合同》,由原告購買被告位於雙流縣華陽鎮華龍大橋側的戛納印象、歐洲商業公園A幢227號和3幢223號商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產證的應由被告承擔違約責任,並約定了違約金的計算方式。

一、根據《商品房買賣合同》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。

1、A幢227號的交房日期為xx年9月30日,被告交房日期為xx年6月30日,逾期273天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣2370、xx年3月3日,被告交房日期為xx年6月30日,逾期9天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238、38元。

二、根據《商品房買賣合同補充協議》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產證的違約責任。雙方約定辦理房產證日期為原告交清全部資料、各項税費、房屋專項維修資金後365日內(xx年6月30日已交付資料、繳付各税費)。

1、A幢227號實際辦理時間為xx年8月日,逾期3天,被告應承擔支付違約金人民幣702、 5元。

2、3幢223號實際辦理時間為xx年6月26日,逾期36天,被告應支付違約金0389、58元。

綜上所述,被告應支付原告違約金共計28700、3元。

三、根據《商品房買賣合同》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。根據《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續。……、。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,並提供必要的證明文件。《商品房買賣合同》第十五條約定的“權屬登記”既包括房屋產權證登記,也包括國有土地使用權證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權證。

被告違約後,原告曾多次找被告協商未果。根據《中華人民共和國合同法》有關規定,為維護原告的合法權益,現訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理並判決如前訴請。

此致

_______________

起訴人:_______________

_______________年_______________月_______________日

熱門標籤