貨物買賣合同精選14篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你所見過的合同是什麼樣的呢？以下是小編幫大家整理的貨物買賣合同，僅供參考，歡迎大家閲讀。
貨物買賣合同 篇1
甲方：_________公司 代表人：_________ 地址：_________
乙方：_________公司 地址：_________ 代表人：_________
甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本合同。
第一條 根據乙方要求，甲方同意按甲方提供的“憑規格買賣”（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。於乙方支付本合同規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規定。關於本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________。（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用，但總金額包括下列費用：
1．_________型氣墊船的價格；
2．_________型氣墊船的繫泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1．凡與履行本合同有關的發生在甲方境內的税收、關税手續費等由甲方負擔。
2．凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的税收、關税、運輸、保險、手續費由乙方負擔。
第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產，並履行合同規定的支付進度，乙方同意下列付條款中規定的義務。
1．本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；
2．本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日前支付總金額_________％的預付款。．d．_________（大寫：_________美元）；
3．第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計。．d．_________（大寫：_________美元）；
4．第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計。．d．_________（大寫：_________美元）；
5．第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計。．d．_________（大寫：_________美元）；
6．每期付款乙方在二（2）周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1．本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。
2．本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規定的義務之後，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執兩份，並由甲方申請辦理海關放行手續。此時，abc型氣墊船轉移至乙方，此後所發生的風險和費用由乙方負責。
第六條
1．本合同_________型氣墊船的船體，機電設備在正常運行和維修保養條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。
2．在保證期內，凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷，甲方負責進行修理，或更換有缺陷部分。
3．甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞，均不負賠償責任。
第七條
1．雙方有義務對本合同保密，未經對方許可，不得將本合同內容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規定的產品和資料。
2．凡屬與本合同有關的通知和函電，應採用祕密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。
第八條
1．在本合同履行期間，雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。
2．本合同用英文書就正本兩份，各執一份。
3．本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。
4．本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表（簽字）：_________
乙方代表（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
貨物買賣合同 篇2
買方：________________________（以下簡稱甲方）
賣方：________________________（以下簡稱乙方）
第一條產品質量
符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。
第二條產品驗收及提出異議的期限
買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員____________或____________驗收後簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的，買方應在收貨後十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合合同規定。
第三條交貨方式：送貨上門；交貨地址：；運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。
第四條付款方式和付款期限：合同生效後，預付_________萬，第一次供貨開始在2個月內付_________%，餘款6個月內付清並支付賣方月息_________%，超出上述期限的買方自願支付給賣方的違約金每天按千分之一計算（所欠部分）。
第五條違約責任：按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。
第六條因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。
第七條本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入模板。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物買賣合同 篇3
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。
（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。
上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同 篇4
出賣人：________________
買受人：________________
茲為貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：
第一條甲方願將________貨________件賣予乙方，約定________年________月________日交付清楚。
第二條貨價議定每件人民幣________元整。
第三條乙方應自交貨日起算________日內支付貨款予甲方，不得有拖延短欠等情形。
第四條甲方如交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，於________日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算________日內答覆，逾期即視為承認延期。
第五條甲方如屆期不交貨又未依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催告交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除後________日內交付。
第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以約定相當期限催告交款，並請求自約定交款日期起算至實際交款日止，按每百元日折計算遲延利息。
第九條甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或更換或減少價金的義務。
第十條乙方發現貨品有瑕疵時，應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外並可請求損害賠償，甲方無異議。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人：________________________
買受人：________________________
貨物買賣合同 篇5
甲方：____________乙方：____________
甲、乙雙方經友好協商，本着平等、自願、有償、誠實信用原則，就雙方聯合購買土地事宜達成協議如下：
一、地塊概況
1.該地塊位於____________東鄰：____________西鄰：____________南鄰：____________北鄰: __________)，土地面積為________平方米(折________畝)。宗地四至及界址點座標詳見附件1國有土地出讓合同及其附件。
2.現該地塊的用途為工業用地。
二、甲、乙雙方共同確認：以甲方的名義依法取得本協議項下的該宗土地中，土地面積為____________平方米(折____________畝)系由乙方單獨出資借用甲方名義購買，該土地的實際使用權為乙方，乙方對該土地享有依法佔有、使用、收益及處分的權能。該地塊宗地四至及界址點座標詳見附件2。該宗土地中其餘部分系甲方出資購買，甲方享有依法佔有、使用、收益及處分的`權能。該地塊宗地四至及界址點座標詳見附件3。
三、鑑於甲方已與政府有關部門協商，該宗土地的價格為
2.5萬元畝，故甲、乙雙方一致同意，乙方應按
2.5萬元畝的價格在本協議簽署後當日內支付給甲方15萬元(壹拾伍萬元)。其餘部份在土地劃定後，按每畝
2.5萬元畝的價格215;乙方實際所得土地畝數，甲乙進行結算。
甲、乙雙方共同承諾，無論甲方實際取得本協議項下的該宗土地的價格與本條約定的單價是否存在差價，雙方均一致同意按本條約定的單價執行，雙方均自願放棄主張結算、支付差價的權利。
四、甲方取得該宗土地後，可在其實際享有權利(即本協議
第二條約定)的範圍內獨立經營，享有全部收益、承擔全部風險，所有的權利、義務均與乙方無關，乙方亦不得干涉甲方的獨立經營活動。
五、甲方取得該宗土地後，乙方可在其實際享有權利(即本協議
第二條約定)的範圍內獨立經營，享有全部收益、承擔全部風險，所有的權利、義務均與甲方無關，甲方亦不得干涉乙方的獨立經營活動。
六、甲方自願承諾：乙方有權在不破壞該宗土地整體規劃的情形下，可自由開發、使用、利用其享有權利的土地使用權;甲方自願承諾，無條件配合乙方所屬土地單獨辦理土地使用權證和土地開發、利用、變性的相關事宜等。
七、一方違約，違約方應向守約方支付違約金5萬元(人民幣)並賠償由此造成的全部經濟損失
八、甲方全部股東自願為本協議項下甲方的全部義務提供連帶擔保責任。
九、未盡事宜，雙方協商解決。
十.本協議一式四份，雙方各執兩份。
十一.本協議經雙方及擔保人簽字或蓋章後生效。
甲方：(簽章) ____________全體股東簽字：____________
________年____月____日
乙方：____________
簽字：____________
________年____月____________日
貨物買賣合同 篇6
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經協商，本着自願平等及互利原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致。
一、產品名稱、型號、數量、金額。
二、交貨方式
1、交貨時間：簽定合同的一日內，以乙方向甲方發出書面發貨申請之日起日分批發貨。
2、交貨地點：甲方自行組織車輛將貨物送達乙方所在地點，貨物運費由自行承擔。
三、驗收
1、驗收時間：乙方應當自甲方將貨物送達上述地點起天內驗收，逾期視為乙方已驗收。
2、驗收及標準：
3、驗收如發生爭議，由檢驗機構按檢驗標準和方法，對甲方的貨物檢驗。
四、提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發現貨物品種、型號、規格、質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物後日內向甲方提出書面異議；逾期未提出異議視為貨物合乎規定。
2、乙方安裝因符合管道工程技術規範，因安裝、保管不善造成產品質量下降，不得提出異議。
五、損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，運輸途中貨物的正常磨損，不計在產品質量範圍內。其後的損失風險由乙方承擔。
3、付款方式：乙方已向甲方支付萬元，剩下在年月號前付元，其餘剩下貨款在發完貨的個工作日內全部付清。
六、爭議處理：因本合同執行發生爭議，雙方協商解決。協商不成的需向甲方所在地人民法院提前訴訟。
七、本合同自雙方簽字之日起生效。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各保留一份。
甲方
乙方
單位名稱（章）：
單位名稱（章）：
單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委託代理人：
委託代理人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
簽訂日期:__年__月__日
貨物買賣合同 篇7
上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮。法定代表人：某某，職務：董事長
被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮中心村，系某革某縣某某建築模板廠業主。
上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書，現提出上訴。
上訴請求：
1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書。
2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
3、裁令被上訴人承擔上訴費用。
事實和理由：
被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律錯誤。
首先，根據法律規定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進行審理，屬於程序審查，不進行實體審理，未經雙方質證的證據不得作為認定事實的依據。而一審法院依據被上訴人提供的“發貨銷售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經上訴人質證的證據進行了審理，違反了程序審查的規定，認定的事實依據不足。
其次，上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質量及驗收：貨到現場，由甲方相關負責人員驗收確認。若發現模板有脱膠、起殼等質量問題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時協商解決”。説明被上訴人提供的作為雙方收發貨物憑證的發貨銷售單僅僅是證明了客户已經收到價值多少人民幣的貨物的收據，且貨到現場時上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質量的權利，並不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客户因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”的承認。
再次，一審法院依據“發貨銷售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據的此格式條款的內容“本公司如與客户因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發貨物時被上訴人未對此款內容向上訴人進行合理的提示和説明。因此依據《合同法》的相關規定，該格式條款無效。
第四，在上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同
中第七條約定“本合同若發生爭議雙方協商解決，協商不成，交某某市某某區人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區人民法院。
綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
此致
某某市中級人民法院
上訴人：某某建設集團有限公司
年 月 日
貨物買賣合同 篇8
賣方(全稱)(甲方)
買方(全稱)(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，為規範乾粉砂漿購銷行為，保護供需雙方的合法權益，明確雙方責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方友好協商，一致同意訂立本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱：
交貨地點：(工程地址)，運距KM。
二、預拌砂漿標的、範圍
備註：各種規格產品的單價：按常州市工程造價信息資料當月建築工程材料預算指導價執行。
三、供貨預結算方式：
甲方根據乙方所需產品的規格、型號及數量負責運送到乙方工程施工現場，甲方每車都簽發隨車《供貨單》。乙方應派專人驗收，在隨車供貨單上簽字確認，並由乙方開據材料入庫單。每月的25日為雙方的對賬結算日，雙方根據送貨單簽收數量、雙方約定的單價及入庫單作為雙方的結算依據，甲方開據正規税務發票交由乙方財務
四、付款方式及期限：
累計供貨金額達60萬元以上付款結算金額的70%，如春節前貨款未達60萬元，付已結算金額的70%，供貨結束質量達標3個月內結清尾款。
五、產品質量及驗收標準：
按江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》執行。
產品執行標準：雙方另有約定的按約定。
本合同履行過程中如遇國家有關技術、規範、標準有變動的，按照新的標準執行。
六、雙方約定：
1、乙方的貨物簽收人員為現場保管員。
2、乙方保證甲方為本合同所涉及工程項目預拌砂漿的供貨方，出現第二方供相同品種貨物，甲方有權利停止供貨並要求乙方從甲方停供之日起15日內付清已經結算的全部款項。
3、乙方收到甲方散裝罐基礎圖後，選擇安全位置按圖紙要求七天內完成基座，保證貨物到達散裝罐現場必經道路的暢通;散裝罐進場後離場前甲乙雙方做進退兩次完好性檢驗，遇到人為損壞乙方應按照雙方交接驗收計價清單承擔經濟損失。
4、甲方所供材料噸位以每車過磅計量為準。
5、在使用甲方所供的貨物過程中如發現質量問題，乙方應在收到貨物三日內通知甲方，且不再動用該批有質量異議的貨物，由甲方負責處理或調換。對有質量爭議貨物雙方聯合取樣由主張方委託雙方認可的第三方質檢部門檢測確認。連續出現質量問題乙方有權終止合同，選擇第二供應商，賣方提供產品試塊，如檢測後未達標，由此造成的一切損失均由賣方承擔。
6、甲方供應散裝砂漿應及時向乙方提供散裝罐放置基礎圖紙並適時免費提供散裝罐，正常使用中料罐發生故障，甲方接到通知白天三小時內派員搶修，逾期甲方承擔乙方相應經濟損失。
七、違約責任：
1、甲方違約責任：
(1)甲方所供的貨物不符合雙方約定標準(經有關質檢部門檢驗認定)，甲方應無條件退貨並承擔乙方由此產生的損失，因乙方摻入其他材料引起產品質量下降由乙方負責。
(2)出現甲方供貨不及時拖延乙方工期，停工待料甲方以人民幣計算20__元/天支付違約金給乙方。如拖延乙方工期達三天，乙方有權停止付款並單方面終止合同，並向乙方賠償相應的經濟損失。
2、乙方責任：
(1)乙方在使用甲方所供的產品過程中應嚴格根據相關施工規範且不摻入其他材料;如因此影響工程質量甲方不承擔任何責任;需要供貨必須提前一天知會甲方，否則甲方不承擔拖延工期損失。
(2)乙方不能按本合同按時足額給付甲方貨款，甲方可停止供貨並單方面終止合同，乙方向甲方結清餘款。
八、爭議解決方式：
本合同若產生糾紛，雙方協商解決，若協商不成，雙方均有權向原告所在人民法院訴訟解決。
九、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份。
由法定代表人或其他委託代理人簽字蓋章生效。
甲方：__________
乙方：__________
______年______月______日
貨物買賣合同 篇9
甲方夫妻：(出售方)：乙方：(購買方)
姓名： 身份證號： 姓名： 身份證號：
姓名： 身份證號：
為了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就住宅買賣自願達成協議如下：
第一條 經甲乙雙方共同協商，甲方夫妻自願將位於 市 區 號樓 單元 室的住宅壹套(建築面積 130多平方米)出售給乙方。房屋所有權證號為： 。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。
第二條 上述住宅出售價為人民幣叁拾肆萬圓整(￥ 340，000元)(以下金額均為人民幣)，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。
第三條 付款方式：甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付叁拾萬圓 ￥ 300，000，餘肆萬圓年底辦房產證過户時付清。
第四條 乙方支付甲方叁拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管(或甲方先保管，可協商)。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過户手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過户手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第五條 辦理房屋過户手續所繳納的税費(具體情況可協商)
一、賣房人(甲方)應繳納税費：
1、 交易費：3元/平方米
2、 營業税：差價*5.5%(房產證未滿5年的) (乙方願承擔一半)。
3、 個人所得税:房產交易盈利部分的20%或者房款的1%(房產證滿5年並且是唯一住房的可以免除)
一、 買房人(乙方)應繳納税費：
1、 契税：房款的1.5% (面積在144平米以上的需要繳納3%，面積在90平米以下並且是首套房的可以繳納1%)
2、 交易費：3元/平方米
3、 測繪費：按各區具體規定
4、 權屬登記費及取證費：按各區具體規定，一般情況是在200元內。
第六條 違約責任：房屋買賣協議簽訂後，甲方違約不出售上述住宅,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方五萬元整(￥50000元)違約金;如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款，無論哪一方違約，違約方應向對方支付違約金壹萬元整。
第七條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條 本協議經雙方夫妻均簽字後生效。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(夫妻簽字捺印)： 乙方(簽字捺印)：
簽約日期：
貨物買賣合同 篇10
合同號：______
日期：_______
地點：_______
買方：_____________
地址：_____________
電報：_____________
電傳：_____________
賣方：_____________
地址：_____________
電報：_____________
電傳：_____________本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條品名、規格、數量及單價
____________________________________________________________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產國別及製造廠商
第四條裝運港
第五條目地港
第六條裝運期
分運：_______________
轉運：_______________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮、防濕，防震，防鏽，耐野蠻裝卸，任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜na___________________
第九條_____
裝運後由買方投保。
第十條付款條件
（1）買方在收到備貨電傳通知後或裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的________％，計_______。中國_______行收到下列單證經核對無誤後，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：
a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，註明每包貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e.提供_____技術文件的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
（3）中國收到合同________中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付合同總值的_________％，金額為__________。
（4）買方在付款時，有權按合同第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
（5）一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條裝運條款
（1）賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米、寬2.7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，説明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通過賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和_____費由買方承擔。
（4）船按期抵達裝運裝港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
（5）在貨物越過船舷脱離吊鈎前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脱離吊鈎後，一切風險及費用由買方承擔。
（6）賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以致貨物未及時_____而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條技術文件
（1）下述_____英文本技術文件應隨貨物發運：
a.基礎設計圖。
b.接線説明書，電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件製造圖紙和説明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修説明書。
（2）賣方應在簽訂合同後60天內，向買方或用户掛號航空郵寄本條（1）款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成，嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予_____________天的保證期，此保證期從貨物到達_______起開始計算。
第十四條檢驗條款
（1）賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書_____貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
（2）在貨物抵達目的港之後，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物到港後_______天有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
（3）如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在本合同第13條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
（4）如果由於某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限_________天。
第十五條索賠
（1）如果賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第13條和第14條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
（2）如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
（1）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
（2）受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。
（3）如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條_____
（1）雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸_____。
（2）_____應提交中國國際經濟貿易_____委員會，根據該會的_____程序進行_____，也可提交雙方同意的第三國_____機構。
（3）_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，_____費用由敗訴方承擔，除非_____機構另有裁定。
（4）_____期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
___________________________________________
本合同由雙方於_______年____月___日用_______文簽署。原本一式______份，買賣雙方各執______份。本合同以下述第（）款方式生效：
（1）立即生效。
（2）合同簽署後_______天內，由雙方確認生效。
貨物買賣合同 篇11
買方：
地址：
郵政編碼：
電話：
法定代表人：
職務：
賣方：
地址：
郵政編碼：
電話：
法定代表人：
職務：
經買賣雙方在平等、互利原則下協商一致，達成本協議各條款，共同履行：
第一條貨物名稱：
第二條產地：
第三條數量：
第四條商標：
第五條價格：
第六條包裝：
第七條付款條件：買方於簽訂合同後7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出總金額%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條應附的單據：賣方向買方提供：
1。全套清潔提貨單；
2。一式四份經簽字的商業發票；
3。原產地證明書；
4。裝箱單；
5。為出口所需的其他主要單據。
第十一條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
第十三條裝船時間：
第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為立方（噸）。
第十五條延期費/慢裝卸罰款：對於載重噸船來説，每天
第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當於事故所影響的時間。
第十七條合同爭議的解決：
第十八條本合同於年月日在市用文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。
買方：賣方：
代表：代表：
日期：日期：
簽約日期：
貨物買賣合同 篇12
xx出口合同合同號：
簽約日期：
簽約地：
賣方：
地址：
中國北京電話：
傳真：
電傳：
買方：
地址：
美國洛杉礬電話：
傳真：
電傳：
雙方同意按照下列條款由賣方出售、買方購進下列貨物：
（1）貨物名稱、規格：
（2）數量：
（3）單價：
（4）總值：
（5）交貨條件：FBCFCF除非另有規定，“FB”，“CF”和“CF”均應依照國際商會制定的《國際貿易術語解釋通則》（－CE 1990）辦理。
（6）貨物生產標準：
（7）包裝：
（8）噴頭：
（9）裝運期限；
（10）裝運港口：
1）目的港口：
2）保險：當交貨條件為FB或CF時，應由買方負責投保；當交貨條件為CF時，應由賣方按發票金額110％投保險；附加險；
3）支付條款：
3.1信用證（C）支付方式買方應在裝運期前合同生效後____日，在銀行以電傳電信方式開立以賣方為受益人的不可撤銷的議付信用證。信用證應在裝船完畢後____日內在受益人所在地到期。
3.2託收（D或DA）支付貨物發運後，賣方出具以買方為付款人的付款跟單匯票，按即期付款交單（D）方式，通過賣方銀行及銀行向買方轉交單證，換取貨物。貨物發運後，賣方出具以買方為付款人的承兑跟單匯票，匯票付款期限為後____日，按即期承兑交單（DA____日）方式，通過賣方銀行及銀行，經買方承兑後，向買方轉交單證。買方按匯票期限到期支付貨款。
4）單證：賣方應向議付銀行提交下列單證：
（a）標明通知收貨人受貨代理人的全套清潔的、已裝船的、空白抬頭、空白背書並註明運費已付到付的海運提單。
（b）商業發票份；
（c）在CF條件下的保險單保險憑證；
（d）裝箱單一式份；
（e）品質證明書；
（f）原產地證明書。
5）裝運條件
1在FB條件下，由買方負責按照合同規定的交貨日期洽定艙位。賣方應在合同規定的裝船期前____日將合同號、貨物名稱、數量、金額、箱數、總重量、總體積及貨物在裝運港備受待運的日期以電傳傳真通知買方。買方應在裝船期前日通知賣方船名、預計裝船日期、合同號，以便賣方安排裝運。如果有必要改變裝運船隻或者其到達日期，買方或其運輸代理應及時通知賣方。如果船隻不能在買方通知的船期後____日內到達裝運港，買方應承擔從第____日起發生的貨物倉儲保管費用。
2在FB，CF和CF條件下，賣方在貨物裝船完畢後應立即以電傳傳真向買方及買方指定的代理人發出裝船通知。裝部通知應包括合同號、貨物名稱、數量、毛重、包裝尺碼、發票金額、提單號碼、啟航期和預計到達的目的港的日期。如貨物系危險品或易燃品，也應註明危現號。
3允許不允許部分裝運或轉運。
4賣方有權在%數量內溢裝或短裝。
6）質量數量不符和索賠條款在貨物運抵目的港後，一旦發現貨物之質量、數量或重量與合同規定的不符，買方可以憑藉雙方同意的檢驗組織所出具的檢驗證書，向賣方索賠。但是，應由保險公司或XX公司負責的損失除外。有關質量不符的索賠應由買方在貨物到港後30天內提出；有關數量或重量不符的索賠應在貨物到港後15天內提出。賣方應在收到索賠要求後3天內回覆買方。
7）不可抗力賣方對由於下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的，不負責任：水災、火災、地震、乾旱、戰爭或其它任何在簽約時賣方不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但賣方應儘快地將所發生的事件通知對方，並應在事件發生後幾內將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。如果不可抗力事件之影響超過12天，雙方應協商合同繼續簡行或終止簡行的事宜。
8）仲裁因履行本合同所發生的一切爭議，雙方應友好協商解決，如協商仍不能解決爭議，則應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會（北京），依據其仲裁規則仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有拘束力。仲裁費應由敗訴一方承擔，但仲裁委員會另有裁定的除外。在仲裁期間，除仲裁部分之外的其它合同條款應繼續執行。
9）特殊條款：本合同由雙方代表簽字後生效，一式兩份，雙方各執一份。
賣方：
授權代表：（簽字）
買方：
授權代表：（簽字）
貨物買賣合同 篇13
通用版貨物買賣合同範文甲方(買方)：乙方(賣方)：雙方本着保護動物，愛惜、尊重生命的人道主義精神，以誠信、公平、合理之原則，經雙方充分的平等協商，特訂立本合同，雙方共同遵守。寵物基本狀況：寵物品種：____________________，顏色：______，性別：_____，出生日：_______，體重：_____。於________年____月____日，_______(先生女士)，身份證號碼為_______________________(以下簡稱甲方)，雙方自願的原則，購買了_________(先生女士)，身份證號碼為________________________(以下簡稱乙方)的____________________(以下簡稱合同犬隻)。其合同犬隻的價格、數量、性別、健康狀況等方面，經雙方確認，簽署本合同，其條款如下：
1.合同犬隻為：____________________(樣子為附件照片)，個月(公母)犬。
2.數量：1只。
3.首次驅蟲：____月____日，驅蟲藥物：;首次疫苗：____月____日，疫苗種類：
4.買賣條件：
①甲方應支付給乙方金額為：人民幣元整(中文大寫)。
②乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況，為甲方飼養購買的合同犬隻提供必要的諮詢和協助。
③甲方承諾在乙方的指導下科學飼養該合同犬隻。
④乙方承諾該合同犬隻為____________________，並保證該合同犬隻出售之時健康狀況良好，無犬瘟熱、犬細小病毒。
5.索賠條件：
①從甲方接走合同犬隻之日算起，在甲方飼養方面無失責的情況下，若15天內發現該合同犬隻患有細小、犬瘟病，乙方應負責支付該合同犬隻的全部醫療費用。
②該合同犬隻若因本條款4-
①所述病症死亡，則由乙方賠付購方全額購買金額(即元整)。
③寵物售出十五天直至以後，乙方不再承擔4-
①所述寵物的任何責任。
⑤若非寵物健康原因，甲方在購買該寵物後五天內請求退換，應繳納該寵物出售價格50%的違約金。
6.仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好協商方式在甲方或乙方仲裁委員會衝裁解決。仲裁裁決是終局的，對雙方具有同等的約束力。仲裁費用，除仲裁機構另有決定外，均由敗訴方負擔。
7.其他：對本合同之任何變更及增加，僅在以書面經雙方簽字後，方為有效。任何一方在未取得對方書面同意前，無權將本合同規定之權利及義務轉讓給第三者。
8.本合同經雙方簽署後生效，本合同一式兩份，具有同等效力，由甲乙(甲方乙方)雙方各執一份為憑。
甲方：
乙方：________年____月____日
貨物買賣合同 篇14
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
賣方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條品名、規格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產國別及製造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
________分運：
________轉運：
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
在cif條款下：
由賣方出資按×××發票金額投保。
在cfr條款下：裝運後由買方投保。
第十條付款條件
××買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____％，計____。該信用證在____銀行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
ａ.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
ｂ.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。
ｃ.裝箱單一式四份，註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。
ｄ.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
ｅ.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
ｆ.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報／電傳附本一份。
ｇ.在cif條款下
××全套按發票金額×××投保____的保險費。
××賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述文件(ｆ除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
××銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明後，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____。
××按本合同第×××條和×××條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
××所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條裝運條件
××賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線，供買方確認。
××賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
××賣方必須在裝船完畢後48小時內，以電報／電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
××如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供×××份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
