【熱門】房屋合同合集七篇

隨着人們法律意識的建立，很多場合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的房屋合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

甲方(贈與人)：______________________

住所：______________________________

身份證號碼：________________________

乙方(受贈人)：______________________

住所：______________________________

身份證號碼：________________________

甲方自願將其下所有的房產贈與乙方。按照合同法等有關法律規定，雙方自願達成贈與房產協議如下：

第一條、房產情況

甲方自願將其房產贈與給乙方，乙方自願接受該房屋。該房產具體情況如下：

(一)房屋位於______市______區____________，建築面積______平方米;

(二)贈與房產的所有權證證號為：__________________

(三)土地使用權取得的方式：__________________

該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。

該房屋的相關權益隨該房屋一併贈與。

第二條、此房產所購的所有房款和税費均已有乙方替甲方支付，由甲方所購該房產並取得該房屋房產所有權證。

經協商一致甲方願將該房屋贈與乙方，並在乙方能辦理過户手續時積極協助辦理。

第三條、甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過户完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整，並保證房屋不受他人合法追索。

第四條、甲方沒經乙方同意不得將此房產抵押、轉賣或出租給他人，否則抵押、轉賣或出租行為無效。如因上述行為造成乙方不能取得贈與房產的，甲方應如數補償或退還乙方代為支付的所有房款和代交的其他等所有税費。

第五條、甲方贈與乙方房產，本合同在雙方簽訂經公證處公正後不可撤銷。

第六條、在乙方能辦理該房屋過户手續時，甲方應按約定積極協助乙方轉移辦理過户手續。

第七條、責任義務

甲、乙雙方定於時正式辦理過户該房屋，雙方定於前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。甲方未按規定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任：__________________

第八條、甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。

第九條、本協議未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議均為本協議不可分割的部分。

第十條、本合同自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。

第十一條、甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，提交__仲裁委員會仲裁。

第十二條、本合同一式__份。其中甲方留執__份，乙方留執__份，為公正留執公證處__份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關__份。

第十三條、甲、乙雙方約定補充條款如下：

________________________________________

甲方：______________________乙方：______________________

電話：______________________電話：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

地址：______________________地址：______________________

甲方（轉讓方）： 身份證號碼：

乙方（接收方）： 身份證號碼：

為確保本協議債權的順利實現，本着平等、自願的原則，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規之規定，就甲方以房屋抵頂向乙方的借款事宜，為明確雙方權利、義務，達成如下協議，以供遵守。

一、借款金額：

甲方於 年 月 日向乙方借款本金人民幣大寫： ，（即￥ 元 ）。

二、抵頂財產情況：

因甲方無現金償還，甲方自願以鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯東街17號街坊4號樓1單元501室房屋壹處（建築面積130m2）抵頂甲方下欠乙方的借款。

房屋的具體位置及面積，以該房屋的所有權證書登記的為準。

三、財產低頂價：

經雙方商定，房屋抵頂價款按 元/平方米計算，摺合人民幣共計 大寫： 元，（即￥ 元 ）。

四、資產交付及手續變更日期：

甲方應於 年 月 日前，將本協議抵頂的房屋、鑰匙、水、電及天然卡等相關財產及手續移交給乙方。否則，甲方必須一次性還清所欠乙方的所有本金及利息。或乙方有權住入甲方所抵房中直至房產證變更為止。

五、本協議簽訂後，未經乙方書面同意甲方不得將本協議資產再以轉讓、租賃、抵頂及承包等形式為其他第三方設定任何權利、義務。否則視為甲方違約，甲方應向乙方承擔借款總額30%的違約金，並承擔由此給乙方造成的損失。

六、甲方保證對本協議資產的權屬享有真實、合法、有效的處分權利。否則，給乙方造成的一切損失全部由甲方承擔。

七、税費的承擔：

本協議房屋交付前，因房屋產生的一切水、電、暖及物業等全部費用由甲方負責並承擔。本協議房屋交付後，因上述房屋手續變更所產生的一切税費全部由甲方承擔。

八、違約責任：

1、如甲方按照本協議約定履行義務的，甲方應按本協議房屋抵頂總款的30%向乙方承擔違約金。

2、如甲方或其他第三方原因，致使乙方未能取得該房屋所有權的，甲方應按本協議房屋抵頂總價款的30%向乙方承擔違約責任。同時，乙方仍有權依據借條的約定，向甲方主張償還借款本息的償還責任。

九、本協議涉及的'房屋的相關手續及甲方的身份證複印件，作為本協議的組成部分。

十、爭議的解決方式：

在履行本協議過程中若產生爭議，雙方應友好協商，協商不成的，雙方一致同意提交東勝區人民法院解決。

十一、本協議未盡事宜，甲、乙雙方可協議補充，補充協議與本協議具有同等法律效力。

十二、本協議壹式叁份，甲、乙雙方及見證人各執壹份，本協議自甲、乙雙方及見證人簽字之日起生效。

甲 方：

乙 方：

見證人：

年 月 日

甲方（出賣人）：身份證號： 乙方（買受人）：

鑑於乙方購買甲方房屋暫不能辦理產權過户，依據《中華人民共和國合同法》等法律法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，達成如下協議：

第一條 甲方自願將坐落在市鎮村號的房屋，建築面積為平方米（含地上附着物），房屋產權證號： ，出售給乙方。

第二條 甲、乙雙方商定該房屋售價為（人民幣）拾萬仟 佰元整（含附屬設施費用），乙方自合同簽訂之日一次性將房款全部付給甲方。

第三條 甲方應於本合同簽定之日將房屋交付乙方，同時向乙方交付該房屋產權證、土地使用證及相關手續,該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓，該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓，出賣人還應當附屬於該房屋的裝修及其他設施，設備轉讓給買受人，其轉讓價格包含在上述房屋價格中，不在另行支付價款。

第四條 甲方自本合同簽定之日不得再對該房屋進行任何物權處分及附加任何物權、債權負擔，不得再與乙方以外的任何第三人簽定該房屋的買賣合同、贈與合同、抵押合同等，甲方保證已如實陳述房屋的權屬狀況和其他具體情況，保證該房屋沒有經濟糾紛，保證該房

屋不受他人合法追索。如因甲方不如實陳述告之引起的其他相關糾紛，由甲方向乙方承擔違約責任並對第三方負擔處理衣服，與買受人無關。

第五條 該房屋在交付乙方使用前，所發生的水、暖、電、訊、有線電視費等一切由均由甲方承擔 以上相關的開户情況甲方有義務協助乙方辦理；房屋自交付乙方使用後的一切費用均由乙方自行承擔。

第六條 在該房屋符合規定產權過户條件時，甲方應積極配合乙方辦理房屋產權過户，過户時所需税、費由甲、乙雙方按照國家規定各自承擔，甲方應在_____天前將其落户於該房屋的户籍關係遷出。

第七條 甲方不得以經濟上漲，房價過低等任何理由拒絕履行合同，拒不配合乙方辦理過户等相關事宜。由於甲方違約致使乙方無法履行，除全部退還乙方支付的購房款和同期銀行貸款利率4倍的利息以外，還應向乙方支付萬元人民幣違約金。

第八條 乙方有權將該房屋賣與第三人，若乙方將該房屋賣與第三人，甲方應在乙方提出要求時，積極配合與第三人辦理產權過户等事宜。

第九條 該房屋在正式辦理產權過户前，若因城市規劃建設需要，被政府徵收，政府給予一切補償權益歸乙方所有。甲方不得以房屋尚未過户之名要求享受相關補償權益。

第十條 甲方應告之直系親屬該房屋的所屬權益歸乙方所有，若與直系親屬發生產權糾紛，甲方屬違約，按第七條賠償乙方違約金。

第十一條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行簽訂補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十二條 本合同一式三份，甲、乙雙方各一份，為申請房屋所有權轉移登記交房屋權屬登記機關一份，均具有相同的法律效力。

第十三條 本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：聯繫電話：

見證人（簽章）：

聯繫電話： 年 月 日

贈與人（甲方）：

受贈人（乙方）：

第三方（丙方）：

甲乙雙方為父女關係，乙丙雙方為夫妻關係。按照合同法等有關法律規定，三方自願達成協議如下：

一、贈與標的物

20××年甲方購買住宅樓一棟現贈與乙方。該住宅樓位於 ，面積為 。

二、贈與生效的條件

1、該住宅樓僅贈與乙方個人，不與乙方丈夫及孩子發生任何關係。贈與行為在住宅樓房權證所有權人僅為乙方一人情況下生效。

2、丙方自願放棄贈與標的物在任何情況下的全部份額的房屋產權，具體包括乙丙雙方離婚、乙方死亡等情形。贈與行為在丙方書寫簽署自願放棄贈與標的物產權聲明（附協議後）後生效。

三、贈與的撤銷

1、所贈房屋房權證上出現乙方以外的人，贈與合同撤銷。

2、乙方對甲方有贍養義務而不履行，贈與合同撤銷。

3、丙方違反其所書寫簽署的《自願放棄贈與標的物產權聲明》內容，贈與合同撤銷。

四、贈與的收回

乙方出現植物人、腦萎縮等喪失意識及死亡情形時，贈與標的物由甲方全部收回。

甲方（簽章）：

乙方（簽章）：

丙方（簽章）：

自願放棄房屋產權聲明書

聲明人： ，男， 出生，現住 。

本人自願無條件放棄該房屋（位於 ）在任何情況下的全部份額的房屋產權，房屋繼承權。且在本人妻子出現植物人、腦萎縮等喪失意識及死亡情形時，該贈與房屋產權全部份額歸本人岳父所有。

本人清楚自願無條件放棄上述產權所產生的法律後果。

特此聲明。

聲 明 人：

身份證號：

二0一四年二月八日

【贈與合同的相關法律規定】：

《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

(二)對贈與人有撫養義務而不履行。

【案件】：

20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬並簽訂了房產贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此後小萬辦理了房屋產權的變更登記，將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵，並動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經民警調解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。

【審判】

法院經審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，並依法進行了公證、辦理了房屋過户手續等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經成立並生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂後，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內，原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。

【評析】

本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含着大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發，盡力做了大量調解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由於原被告雙方情緒對立、矛盾尖鋭、意見分歧較大，最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

(二)對贈與人有撫養義務而不履行;

(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”

本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由於家庭瑣事，老萬與兒媳發生衝突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告並未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務，解決家庭矛盾關鍵在於彼此的體諒與寬容。

發包方： (以下簡稱甲方) 施工方： (以下簡稱乙方)

甲方在騰越鎮觀音塘社區觀音塘小區建設全框架鋼筋混凝土結構住宅樓房一幢，按包工不包料(主體搓毛)承包給乙方建造，經協商雙方達成如下協議。

一、 乙方承包範圍

1、房屋主體工程搓毛：乙方按設計及甲方局部變更要求，從樁基開挖到房面封頂含屋頂女兒牆，樓地面搓毛，上漿，屋面收光，內、外牆粉刷完成(山牆及後牆刮水泥漿)，樓梯在內。

2、水電工程：乙方按施工規範要求排放、安裝好給排水管道，做到給排水暢通。預埋好電線、電話、電視線管，穿好三線至線盒留出線頭，並修建石砌化糞池一個，石灰坑一個，圍牆及大門一道(不另行計價)。

二、 乙方負責的人員及機械設備

乙方帶領能完成本工程的所有施工人員，負責施工用的木模、外架、施工機械及五金工具(包括：元釘、鐵絲、焊條，所有焊頭費用)。

三、 甲方負責事項

1、甲方負責辦理建房手續，提供施工必備的場地，負責“三通一平”負責餘土處運部分。

2、負責提供施工所需原材料，負責施工用水、電費。

3、負責提供室內標高，確定放樣尺線及四周滴水尺寸。

4、負責協調周圍鄰里的關係，保證能進行正常工作，乙方配合甲方做到文明施工。

四、 施工質量及要求

乙方施工中，應嚴格按照規範要求進行配料，既不能有意浪費材料，也不能偷工減料。對建築半成品成品必須按要求盡心澆水、保養護理。總體工程質量和施工要求必須按設計要求施工，質量達到國家相關規範合格工程標準。在施工中，乙方技術人員必須親臨現場指導，對各道工序要反覆檢查，發現問題及時糾正，混凝土振搗密實，不得有蜂窩麻面，澆樑、澆柱、澆樁基的混凝土不得使用立式攪拌機。砌磚要求橫平豎直、背子平整、陰陽角度垂直符合質檢驗收標準，按規定做好成品保護等工作，管理好工地，確保工程質量。若因乙方出現施工質量上的問題一概由乙方負責，由於施工質量不合格返工所造成的一切損失由乙方負責賠償，直到重新驗收達到合格為準，水、電、線路的工程保修一年，若在保修期內出工程質量問題，乙方負責一切費用，甲方可以從保脩金中扣減作為修繕費用。

五、 安全防護措施

嚴格遵守建築施工安全操作規範進行施工，加強安全防護，在乙方施工過程中造成的一切大小安全事故，均由乙方負責全部責任，甲方一概不承擔任何責任。

六、 工價及結算付款方式

1、經雙方商定，工程工價按貳佰肆拾元/平方米(￥：240.00元/m2)，按施工建築面積進行結算，建築面積按國家標準規範計算，雨篷、陽

台、折半計算。

2、付款説明：基礎完成後付壹萬元(￥：10000.00元);一層封頂付壹萬元(￥：10000.00元);二層封頂付壹萬元(￥：10000.00元;三層封頂付壹萬元(￥：10000.00元);四層封頂付伍仟元(￥：5000.00 元)。如無特殊原因，乙方拖延工期，按每拖延一天支付給甲方違約金100元/天。

七、 其它事項

1、工期為六個月，從20xx年 月 日至20xx年 月 日。

2、當乙方承包的範圍結束後，乙方房屋施工使用的外牆腳手架留給甲方後期裝修使用。

3、若乙方在協議生效後又將工程轉包給他人，即視為違約，甲方有權獲得包工款的30%的違約金。

4、甲方若不按規定時限付給乙方包工款，乙方有權停止施工。

5、若樁基深度超過8米，超深部分甲方另行付工時費。

未盡事宜甲、乙雙方另行協商，本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

年 月 日

經雙方遵照公平、自願、誠信的原則下達成以下協議： 甲方將位於潞西市芒拐寨子角(未來“雲河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。

一、承包工程範圍：

1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。

2、在施工用電方面，乙方負責電線、電錶，施工水電費。甲方負責拉接，電錶落户，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂杆。

二、付款方式

按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付貳萬元整(￥：20xx0元)，地圈樑灌起付叁萬元整(￥：30000元)，到20xx年4月份付壹拾萬元整(￥：100000元)。其餘施工費甲方儘量籌集，不得超過兩年付清。

三、工期

開工時間：20xx年11月23日

完工時間：20xx年3月底(雨季前)

四、在施工中，雙方各盡其責，保質保量安全文明完工。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日