關於房屋合同集錦6篇

來源:文萃谷 2.55W

在人們越來越相信法律的社會中,合同的使用頻率呈上升趨勢,合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼合同要怎麼擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家整理的房屋合同6篇,歡迎閲讀與收藏。

關於房屋合同集錦6篇

房屋合同 篇1

房產税如何繳納

問:房產税如何計算繳納?什麼時候繳納?

答:《中華人民共和國房產税暫行條例》規定,房產税由產權所有人繳納。房產税依照房產原值一次減除30%後的餘值計算繳納,税率為1.2%.房產出租的,以房產租金收入為房產税的計税依據,税率為12%. 按房產原值計算繳納房產税的,納税期限為:企業按季、個人按半年繳納,納税人應自期滿之日起十日內申報納税;出租房產的,納税人應於出租房產之次月起十日內申報納税。

徵收房產税的依據是什麼,有哪些?

隨着市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出台和完善。房產税是以房屋為徵税對象,按房屋的計税餘值或租金收入為計税依據,向產權所有人徵收的一種財產税。本文就房產税的相關問題作出分析。

房產税計算依據之一:房產餘值

以房產原值一次減除10%至30%之後的餘值為計税依據。具體的減除幅度,由各省、自治區、直轄市人民政府規定。例如,北京市規定的減除幅度為30%。

房產原值是指納税人按照會計制度的規定,在賬簿“固定資產”科目中記載的房屋原價,包括房屋造價和與房屋不可分割的各種附屬設備或者一般不單獨計價的配套設施(如照明、煤氣、暖氣、衞生、各種管線等)的價格。

納税人沒有按照規定記載房屋原價的,在計算徵收房產税的時候,應當按照規定調整房產原值。

房產税的計算依據之二:房產出租,房產租金收入為對税依據。

與計税依據相應,房產税的税率也有2種:按照房產餘值計算應納税額的,税率為1.2%;按照房產租金收入計算應納税額的,税率為12%。

房產糾紛中,起訴狀的具體內容包括哪些

隨着市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。因此引發的房地產糾紛也屢見不鮮。要麼是房屋買賣糾紛,要麼是房屋質量糾紛。本文就房產糾紛相關問題作相應分析。

民事起訴狀是原告向人民法院提起訴訟的書面依據。主要應寫明下列事項:

當事人的情況。寫明原告、被告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所、聯繫電話等等。當事人是法人或其它經濟組織的,應寫明該法人或其它經濟組織的名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務、聯繫電話等等。有訴訟第三人的應寫明第三人的基本情況。

請求事項。寫明訴訟請人民法院依法保護其合法權益的要求,請求事項應寫得具體明確。

訴訟請求所依據的事實和理由。主要應寫清楚民事法律關係存在的事實、發生爭議的焦點,起訴依據的法律法規名稱及具體條款。

結尾部分應寫明受訴人民法院的名稱,並由當事人簽名或蓋章,註明起訴的年月日。

證據和證據來源。即起訴依據的產權證、公證書、契税憑證、合同、往來信函、視聽資料等等一切能證明客觀事實的材料。

房產糾紛起訴書範本

原告:————

住址:————

電話:——————

被告:——————

住所地:————

法定代表人:————

聯繫人:————

電話:————-

訴訟請求:

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:

綜上所述,被告作為房屋買賣合同的出售方,在原告交付購房款履行了付款義務後,被告方交付房屋即購房合同成立,被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定,被告應當立即辦理房屋產權證並支付違約金。

為維護原告合法權利,特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

此致

————人民法院

具狀人:——————

————年——月——日

隨着市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出台和完善。房產税是以房屋為徵税對象,按房屋的計税餘值或租金收入為計税依據,向產權所有人徵收的一種財產税。本文就房產税的相關問題作出分析。

一、 一般時效:是指其他法律有特別規定除外的訴訟時效,通常適用《民法通則》第135條規定的訴訟時效為二年,從權利人知道或應當知道權利被侵害之日起計,超過二年,人民法院不予受理。

二、 特別時效:是指《民法通則》第136條第三項的規定“延付或者拒付租金”的情況,訴訟時效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。

三、 最長時效:指《民法通則》第137條的規定“從權利被侵害之日起超過二十年”的,人民法院不予受理,換言之,即權利人不知道或者不應該知道自己的權利被侵害,請求人民法院保護也應在二十年時效之內提出,超過二十年,人民法院不予保護。

綜上所述,一般訴訟時效和特別訴訟時效,是從權利人知道或者應當知道自己的權利被侵害之日起計算,而最長時效則是從權利人的權利被侵害之日起計算。如《繼承法》第八條規定:繼承權糾紛提起訴訟的期限為二年,自繼承人知道或者應當知道自己的權利被侵犯之日起計算,但是,自繼承開始之日起超過二十年的,不得提起訴訟。

四、 通過行政複議的行政房地產糾紛案件,其訴訟時效為十五日,自收到複議決定之日起計算,沒有經過行政複議的房地產糾紛案件,時效為三個月,從知道作出具體行政複議之日起計算。

五、 對行政處罰不服的訴訟時效為三十天。如《土地管理法》第五十二條規定:對行政處罰不服的,可以在收到處罰決定三日起三十日內向人民法院提起訴訟。但是由於作出具體行政處罰的.行政機關沒有告知當事人的訴訟權或者起訴期限的,致當事人逾期向人民法院起訴的,可按照最高人民法院《關於貫徹執行〈行政訴訟法〉若干問題的意見》(試行)第三十五條的規定,其訴訟期限從當事人實際知道訴訟權或起訴期限時計算,時效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。

首次購房需要準備的材料包括哪些

個人購買一手房提交下列材料:

1. 身份證和户口本複印件,身份證複印件無法提交的,可提交公安機關出具的身份證明原件;

2.現役軍人提交《軍官證》或《士兵證》複印件;

3. 外籍人員應提交護照複印件;

4. 香港、澳門居民提交港、澳行政區身份證或往來內地通行證複印件;

5. 台灣居民提交往來大陸通行證或旅行證或者身份證複印件;

6. 申請人為未成年人的,提交户籍證明或身份證複印件,並且提交監護公證。

申請人為單位的提交下列材料:

1.請人為企業法人的,提交營業執照複印件及法定代表人身份證明;機關、事業單位法人提交組織機構代碼證複印件及法定代表人身份證明;

2.其他組織申請房產登記的,提交非法人營業執照或者組織機構代碼證或單位成立批文;

3.外國企業駐國內機構應當提交代表機構登記證複印件及法定代表人身份證明;

4. 金融機構辦理抵押登記時應提交金融許可證複印件。

如果是二手房 那你除了身份證和户口本外 還要私章和結婚證(如果你已結婚),單身的話需要你的單身證明。

房屋預售需要滿足哪些條件

很對開發商由於籌集資金問題,都會存在房屋預售問題。房屋預售究竟需要哪些條件呢,房屋預售的具體流程是什麼。本文就房屋預售相關問題詳細闡述。希望對您有幫助。

商品房預售的條件?

第一,開發商的開發經營資格必須合法。即開發商必須具有《企業法人營業執照》和《房地產開發企業資質證書》,並在其資質規定的業務範圍進行開發;

第二,開發建設的手續必須合法。依據《城市商品房預售管理辦法》第五條、第六條的規定,開發項目必須取得《土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》及《商品房預售許可證》。

在簽訂預售商品房購房合同前,應注意審查開發商的以上資質和“五證”是否齊全,並注意上述證明文件中所載內容是否同與開發商陳述一致,尤其是《商品房預售許可證》。因為房地產開發企業未取得《商品房預售許可證》而與買受人訂立的商品房預售合同將被認定無效,除非在起訴前取得商品房預售許可證。一旦因開發商隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實而導致商品房預售合同無效,或者被撤銷、解除的,買受人可以依據最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規定,要求開放商返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以主張房地產開發企業承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

商品房交付有何要求?

商品房交付時,買受人應當檢查商品房買賣合同約定的該商品住宅建設項目交付使用的證件是否齊備,查看是否具有建設工程竣工驗收備案證明書,並要求開發商依照建設部《商品房銷售管理辦法》第三十二條規定,提供《住宅質量保證書》和《住宅使用説明書》。另外,買受人應結合商品房買賣合同的約定核查實際交付的商品房質量、設備及裝修與合同約定是否一致。

未取得房產證的預售商品房是否可以轉讓?

《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十六條規定:“商品房預售的,商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題,由國務院規定。”根據《國務院辦公廳轉發建設部等部門關於做好穩定住房價格工作意見的通知》規定,國務院決定,禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前,房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的,房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續。因此在吳先生購買的預售商品房竣工交付、取得房屋所有權證之前,該商品房不能辦理轉讓手續。

房屋合同 篇2

甲方:___________________________________

乙方:___________________________________

一、 工程名稱:________________________________________

二、 工程內容:對外牆滲水進行維修施工。

三、 施工質量標準及要求:

1、施工質量必須達到合格(無滲漏),經甲方或質量部門驗收,達不到質量標準,應立即返修,其材料費、人工費用由乙方自行承擔。

2、施工原材料必須合格並符合施工要求。

四、 雙方的責任和義務:

A、 甲方的責任和義務:

1、甲方應根據有關規定,為乙方提供安全可靠的施工現場。

2、甲方有權對乙方的施工進行監管。

3、甲方應按合同規定及時辦理工程費用的結算、付款。

4、因乙方責任造成的質量安全事故和延誤工期,其經濟損失由乙方承擔,甲方可按損失情況扣除相應費用。

B、 乙方的責任何義務:

1、乙方員工進入現場時,應遵守甲方公司的內部企業管理制度,

2、乙方必須嚴把質量安全生產關,因此次施工涉及高空作業,施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品,杜絕任何安全事故的發生。

3、乙方應組織好文明施工,並搞好施工場地內的清潔衞生工作。

五、 工程款結算方法和驗收標準:

1、工程款結算方法:經雙方協商,本次施工總費用為_______元。在工程施工完成後支付_____元。剩餘部分,在工程完成後的___天內付清。

2、驗收標準:以無滲漏為驗收標準。

六、 雙方協商的其它條款:________________________________。

本合同壹式貳份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方簽字: 乙方簽字:

甲方蓋章 乙方蓋章

年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇3

發包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:

工程地點:x省x市x區x街道x路臻匯園x棟x樓x單元。

一、房屋形式結構 式 室 廳 廚 衞 陽台。

二、工程承包方式:

三、工程期限 天。

開工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日 四、雙方商定,本工程的價款按乙方實際施工具體操作計算,結算方式為按進度付款結算。

五、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後一星期內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續。

六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後,即填寫工程保修單。

七、施工範圍:

具體居室:一個客廳、一個餐廳、三個卧室、一個書房、一個廚房、兩個衞生間、兩個陽台。

1、整屋瓷磚鋪設,50元/平方米;瓷磚鋪設施工範圍包括但不限於地板磚鋪設和牆磚到頂鋪設。

2、整屋波打線鋪設:30cm*30cm以上尺寸,按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算;30cm*30cm以下尺寸的波打線,按照10元/米進行結算。

3、整屋門檻石鋪設:20元/條。

4、整屋地腳線鋪設:15元/米;包括但不限於鑿牆、鑲嵌等工序,要求地腳線與牆面平整。

5、衞生間防水:每層10元/平方米;乙方完成防水工作後必須進行沉池操作,並達標。

6、卧室窗台飄窗鋪石:60元/平方米。

7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的房間門頭總造價:共計900元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衞生間所有外露排水管或污水管,封管操作包括但不限於鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限於房間或者廁所門頭除門外多餘部分的鋪水泥加固,需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。

8、廚房接地櫥櫃和水池總造價:共計1000元;廚房接地櫥櫃面積為整個廚房靠牆處接地面積(除小陽台門口和廚房門口位置),施工包括但不限於設計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設尺寸約40cm*60cm。

9、廁所安裝(包括但不限於座廁或者蹲廁):150元/個;此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限於廁兜鋪設、排污管放置等工序;乙方有義務保證廁所安裝完畢後,甲方廁所能正常排水使用。

10、洗手盆安裝(包括但不限於台上式或台下式的洗手盆):100元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限於安裝下水器、水龍頭等操作,乙方有義務保證洗手盆安裝完畢後,甲方洗手盆能正常排水使用。

以上所有工程造價,均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負責,乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料,避免由於施工材料短缺導致工期停滯或延誤。

以上所有工程鋪設或者安裝,必須保證平整,無毛躁邊角;所有排水相關鋪設,必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關鋪設塗層,必須保證通過甲方所在物業管理處驗收;

八、工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字。

九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的損失。

十、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的損失。

十一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇4

發包方:(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

本着公平、公正、平等、自願原則,經甲、乙雙方協商,定立如下協議:

一、甲方將新建磚混結構房屋(一樓為框架結構高度為4.2米) 二層高度3.2米;三層高度3.1米;承包給乙方修建,乙方負責 包工(含模板、鐵絲、釘子、馬簧鈎及提供施工機械設備和施工工具)。

二、計算面積方式:按照國家規定計算方式進行計算收方。

三、甲方以建築面積每平方米 元承包給乙方修建。

四、整體工程4個月完工,提前玩工獎勵1500元;拖延一天罰500元。主體工程施工費用由乙方負責(不含基礎)。

五、乙方負責主體修建和內外牆粉飾(不含裝修)。

六、乙方負責抓好工程質量(質量達到國家相關規定標準)和安全,在施工期內所發生的安全事故由乙方完全負責。

七、付款方式:主體每層按65%付給乙方發工人工資,粉飾每平方按30%支付生活費,剩餘工程款在工程完工經甲方驗收合格(達到國家相關規定標準)扣除工程總金額5%作為質量保證金,期限為一年,後全部付清。

合同一試兩份,甲、乙雙方各一份,簽訂之日生效。

甲方簽字: 乙方簽字:

年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇5

住所:

身份證號碼:

房屋共有權人:

住所:

身份證號碼:

乙方(受贈人):

住所:

身份證號碼:

甲方自願將其房產贈與乙方,房屋共有權人表示同意,依照有關法律規定,各方自願達成如下合同條款:

第一條甲方自願將其擁有所有權的座落於xx,建築面積xx平方米的房產(房屋所有權證號為:xx)贈與乙方,乙方同意接受該房產。該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。

第二條甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過户完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整,並保證房屋不受他人合法追索。

第三條房屋共有權人對甲方的本次贈與表示同意,並自願簽署本贈與合同。

第四條本合同生效後xx日內各方共同到房產管理部門辦理有關房屋所有權變更登記的手續。乙方逾期未配合辦理產權過户登記的,甲方有權撤銷贈與合同。

第五條在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。

第六條本合同未盡事宜,經各方協商一致另行訂立補充合同。補充合同以及本合同的附件均為本合同不可分割的組成部分。

第七條本合同自合同各方簽訂併到公證處公證之日起生效。

第八條本合同一式叁份。其中甲方留執一份,乙方留執一份,公證處留執一份。

甲方(簽章):xx乙方(簽章):xx

房屋共有權人(簽章):xx

房屋合同 篇6

甲方:

乙方:

經甲、乙雙方共同協商,甲方將新秒鎮_____________等私人聯建房的所有建築施工工程承包給乙方,具體協議資料如下:

一、承包工程概況

工程名稱:________________________________

地 點: ________________________________

建築承包規模__________,結構為______________磚體七層,建築高度為____________m(具體資料以施工設計圖為準)。

二、工程承包資料和範圍

主體工程:建築內外牆、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外牆搓沙(不含貼磚)。

機械安裝、水電安裝。

乙方承擔全部建築所需的一切用具、機具、板材、跳材、甲方負責水、電通,用量費用。

三、承包單價

1、按建築規劃面積計算,每平方米______元,另______元安全勞保費在內。

2、點工按_________元/天計算最新房屋建築承包合同範本最新房屋建築承包合同範本。

四、質量要求

乙方務必按照甲方的施工要求,不得浪費材料。如有質量不貼合造成的經濟損失由乙方自行負責,甲方在乙方的承包施工款中扣除,在施工中務必按照國家建築規範進行施工。

五、安全職責

1、乙方在施工中務必注意安全,做好安全防範、措施,嚴格按照安全操作要求施工,不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故,經濟損失在5000元以內,由乙方負責,超出保險公司賠付後剩餘金額由甲方承擔70%,乙方承擔30%。

2、在施工中務必持續施工場地清潔,建築物堆放成型,做到安全禮貌施工,對工人務必經常進行安全質量教育,組織工人定期開安全質量會,並作好記錄交工地負責人和甲方備案。

3、乙方務必服從甲方合理安排。

六、工期和付款辦法

1、每做兩層按完成的工程量________付款(約120元/㎡),開工後不得無故停工,保證工地上技術工和小工要有15人以上

如有雨天就幹雨天的活,總之務必保證安全和質量的原則上提前完工,提前完工獎給乙方壹仟元整,延誤工期五天扣除壹仟元整,依次計算。連續停工10天以上,乙方的租金由甲方承擔。

2、開工時光於_____年___月___日,完工時光____年___月___日。工程完工後,經檢查驗收合格後一次性付清人工費,並留貳千元保證金。如在一年內不出質量問題,甲方全部退還給乙方。

七、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字後產生法律效力。以上協商甲、乙雙方共同遵守,雙方均不得違約,本合同工程完工結算後自然失效。

甲方: 乙方:

年 月 日

熱門標籤