關於房屋裝修合同彙編5篇
在不斷進步的社會中,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢?以下是小編幫大家整理的房屋裝修合同5篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
房屋裝修合同 篇1委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:湟裏鎮湟庭花苑7-1號。
2. 居室規格:房型雙拼別墅,總計施工面積700平方米。
3. 施工內容:詳見施工圖。
4. 委託方式:包工包料大包乾工程。
5.開工日期:20xx年 月 日,竣工日期20xx年 月 日,工期 個月。
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) ,詳見本合同附件(二)《材料預算表》。
第三條:質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4. 凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,甲方付合同總價的 ,工期過半支付 ,竣工驗收後付 (注:施工工費包括人工費)。甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。乙方未按工期安排完工,甲方有權不按比例支付約定款項。
第六條:工程工期
1. 按工期八個月完工。
2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
第七條:工程驗收和保修
乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知單後兩天內進行驗收。在工程款結清後,辦理移交手續本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修為兩年。
第八條:其他事項
1. 乙方責任
1 )指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
2 )負責施工現場的安全,施工中出現的一切安全事故由乙方負責。嚴防火災、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。
第九條:違約責任
合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 5 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1. 合同經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。
如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10 %交付違約金,並辦理終止合同手續。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同雙方簽字後生效。
2 本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 簽約日期:
乙方: 簽約日期:
房屋裝修合同 篇2甲方:
乙方(承攬方):
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》關於承攬合同的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、承攬方式:乙方承攬甲方 住房(具體工種)。
二、施工地點:
三、住房結構、户型及面積:
四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格後,甲方再支付價款。
五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,並且加工承攬質量合格後,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用於修繕。
六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至 年 月日止。
八、甲方的權利義務
(一)甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,並且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工後,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
(二)甲方的義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
(一)乙方的權利
1、在驗收合格後,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
(二)乙方的義務
1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由於乙方的行為導致這些行為發生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關係,不存在僱傭關係。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果後,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
8、房屋驗收後,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由於施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議為本合同組成部分。
甲方:
乙方:
年月日年月日
房屋裝修合同 篇3發包方(簡稱甲方): 身份證號為: 承包方(簡稱乙方): 身份證號為:
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點:堆龍德慶縣農牧局安居院
2. 房屋面積: 168.5㎡
3. 承包方式:包工包料
4. 工期: 自20xx年10月15日開工至20xx年12月31日竣工。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:人民幣430000.00元(大寫: 叁拾萬元 整)。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)雙方簽訂合同之日,甲方首付130000.00元(大寫:壹拾叁萬元整)材料款給乙方,剩餘款項待房屋完工經甲方驗收合格後一次性付清。
(2)工程保修期一年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到 現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交
底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
五、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方按合同的約定付款的,按3%的違約金支付給乙方。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的3 %向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
七、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
八、本合同一式 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效
力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
房屋裝修合同 篇4甲方(發包方):____________ 身份證號:________________________________
乙方(承包方):____________ 身份證號:________________________________
根據《中華人民共和國合同法》,結合本工程具體情況,本着公平、公正、平等、合理的原則,經雙方協商達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地點:_____________________________________________________________。
2、工程內容及做法:_______________________________________________________。
3、工程承包方式,雙方商定採取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材。
(3)乙方包工,甲方包全部材料。
備註:甲方在公司所選材料確定簽字後材料下單之前還能更換,如材料下單後甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業主自行承擔。公司贈送東西,業主可放棄但不可折現,不可換別的物品。
4、工程期限__________天。
開工日期 _____ _年______月______日
竣工日期 __ ____年______月______日
5、合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________ 元。
金額大寫:_______________ ____________________________元整。
第二條、施工圖紙及預算、監理
本工程施工圖紙及預算、監理分別由 提供設計, 提供預算, 提供監理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條、雙方責任
1、開工前三天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動甲方工作的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
2、免費提供乙方施工期間所需要的水、電。
3、負責協調鄰里之間的關係,負責辦理物業管理部門開工手續和應當支付的有關費用。
4、不拆動室內承重結構,如需要拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保護消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條、裝修注意事項
1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,施工過程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無關並按期保質完成工程。
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
3、保護好原居室的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條、工程變更
1、工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單)。雙方約定本工程項目採用固定單價、不可變更。具體如下:
1)減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據折扣減價。簽訂減項單,在最後一次結算時減除。
2)增項部分:根據公司規定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3)工期:減項不減工期,增項根據增項內容調整增加工期。
2、同一工程施工期間的變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,並提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條、裝修材料
1、按合同約定由甲方提供的主要的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並交接手續。
2、按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第七條、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力,國家節假日
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業管理單位問詢)。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延並按本合同第五條承擔相應的賠償款。
4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條、質量標準
雙方約定本工程施工質量按以下標準執行:
(1)施工過程中雙方就工程質量發生爭議,申請由質量監督部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)材料進場驗收。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等。
(3)中期驗收 即工期過半木工收口。
(4)竣工驗收。
2、乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
3、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清後,辦理移交手續(工程結算單)。
4、工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單後三日內組織驗收,驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單。
5、雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
6、雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。
7、竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽定“解決竣工驗收遺留問題協議“後方可先行入住。
8、本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年並。並填寫工程保修單。
第十條、工程款支付方式
1、雙方約定按下列方式支付工程款:
(1)合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:
(2)其他支付方式:
2、工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並告知甲方。甲方接到告知後兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)並簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然後乙方負責清理現場,收拾衞生。
第十一條、違約責任
1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
4、甲方未按期支付工程款,每延誤一天向對方支付違約金_______元,超過5天,乙方有權撤場並終止合同,由此產生的後果由甲方自行負責。
5、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理。
6、由於乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十二條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門調解,協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條、其它條款
1、因工程施工而產生的垃圾,由甲方指定地點,並由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
2、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收並結算完畢後,應當如數交還。
3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協定,所有口頭承諾均無效。
4、甲、乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準,工程量按照工程中實際發生的為準。
5、乙方遵守甲方物業部門的相關規定,如違反相關規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
6、乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價服務,並代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定後,乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關於工程的`一切事宜均通過乙方施工監理及設計師解決,以確保工程中的統一指揮和管理。
7、施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護,並且雙方須簽署“物品清單“。簽定之後,如發現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衞生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
8、負責採購的主要材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如甲方所供材料、設備發生質量問題或規格差異,對工程造成的損失由甲方負責。
9、工程由乙方負責採購的主要材料、設備,必須在報價單中註明質量標準並經甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。
10、施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任。凡由乙方提供的材料,發生上述問題均由乙方承擔責任。
11、除合同註明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、牆地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在後期施工過程中需要乙方代購的,加收______%人工及差旅費。
12、如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯繫,在雙方簽定變更單後方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。
13、合同簽定後,如甲方的減項金額超過工程款的______%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由於工程調度及人工等)______%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。
14、根據有關規定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批准文件並與乙方簽定“施工責任保證書“,且改造驗收合格後,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。
15、物業小區收取的物業押金等費用由甲方交納。
16、本合同一式______份,甲、乙雙方各______份。
甲方(簽字/蓋章):_________________________ 乙方(簽字/蓋章):_________________________
_______________年____________月_________日 _______________年____________月_________日
房屋裝修合同 篇5甲方:_________
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程地點_________。
2、工程資料及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程資料。
3、承包方式:雙方商定採取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,並由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效後,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
支付時光│支付金額
開工前三天│支付(合同總價60%) 元
年月 日 │支付(合同總價35%) 元
雙方驗收合格│支付(合同總價5% ) 元
工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算單,並將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,並在簽字同時結清工程餘款,工程發票(合同總價)中所應繳納的税金由甲方承擔。
二、雙方應盡的職責及義務
甲方:
1、開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆,遮蓋,採取保護措施;
2、供給施工期間的水源、電源,並承擔相應費用;
3、負責協調施工隊和鄰里之間的關係;
4、不得變動建築主體或者承重結構,如確需折改原建築結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用;
6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據施工圖紙,供給施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
3、負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應儘快負責修復;
4、禮貌施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,儘量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工後負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯繫,並簽訂書面變更協議後,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工資料所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、由甲方供給的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,並應按施工進度計劃及時供應到現場,並事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續後由乙方負責保管,並收取必須的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方供給的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可後再行使用。
4、乙方供給的材料設備如不貼合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其後果和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、本工程質量標準按XX年1月10日發佈的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時光到現場視作同意。工程全部結束後,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字後,結清工程餘款,工程保修單即行生效
3、如未經驗收,甲方自行搬入傢俱或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不貼合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如貼合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用貼合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局XX年1月1日發佈實施)的建築裝飾材料。工程完工後,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部XX年1月1日聯合發佈實施的"民用建築工程室內環境污染控制規範",進行室內環境的檢測,並供給檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(XX)17號文件精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最終一個環節,應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確職責,職責方應承擔由此產生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,並另籤補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情景。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方供給的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方職責未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所供給的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。
八、違約職責
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由職責方承擔職責,並賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效後,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情景下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時經過另一方法辦理合同終止手續,並由職責方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方職責:
(1)未按合同規定的時光、要求供給材料、設備,應償付乙方所以造成的停工、誤工機械台班的實際損失。
(2)由於甲方供給的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔職責。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建築結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
4、乙方職責
(1)工程質量不貼合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建築結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應妥善保護甲方供給的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
(4)由於乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委託乙方負責,其費用由甲方負責。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收後,甲方負責供給新鎖,由乙方當場安裝好後交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂後工程不得非法轉包。
5、本合同一式_________份,雙方各執_________份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽章):_________法定代表人(蓋章):_________
電話或手機:_________電話或手機:_________
_________年____月____日_________年____月____日