【精選】運輸合同範文彙總9篇

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編幫大家整理的運輸合同9篇，希望能夠幫助到大家。

甲方（託運人）

乙方（承運人）

甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：

一、貨物運輸期限從年月日起到年月日為止。

二、貨物運輸期限內，甲方委託乙方運輸貨物，運輸方式為收貨人等事項，由甲、乙雙方另籤運單確定，所籤運單作為本協議的附件與本協議具有同等的法律效力。

三、甲方須按照貨物買賣合同約定的標準對貨物進行包裝。

四、乙方須按照運單的要求，在約定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。

五。元，乙方將貨物交給甲方指定的收貨人及開具全額運輸費用之日起日內甲方支付全部運輸費用。

六、乙方在將貨物交給收貨人時，同時應協助收貨人親筆簽收貨物以作為完成運輸義務的證明。如乙方聯繫不上收貨人時，應及時通知甲方，甲方有責任協助乙方及時通知收貨人提貨。

七、甲方交付乙方承運的貨物乙方對此應予以高度重視，避免暴曬、雨淋，確保包裝及內容物均完好按期運達指定地。運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題，乙方應確認數量並按照甲方購進或賣出時價格全額賠償。

八、因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方並取得相關證明，以便甲方與客户協調；非因自然災害等不可抗力造成貨物無法按時到達，乙方須在最短時間內運至甲方指定的收貨地點並交給收貨人，且賠償逾期承運給甲方造成的全部經濟損失。

九、本協議未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，可向甲方住所地法院提起訴訟。

十、本協議一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方：乙方：

年月日 年月日

出賣人(以下簡稱甲方)：

住所：

法定代表人：

買受人(以下簡稱乙方)：

住所：

法定代表人：

根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國物權法》及其他相關法律、法規的規定， 年 月 日，甲、乙雙方平等協商，就雙方之間的原煤購銷事宜達成一致協議，內容如下：

一、 貨物名稱：

二、 數量： 噸。

三、 計量方法：以火車站鐵路地衡計量為準 。

四、 質量要求：(以乙方親自採樣送檢結果為準)發熱量不得低於 千卡/kg,硫含量不得超

過 %/kg,灰粉含量不得超過 /kg,水份含量不超過 /kg,揮發分含量不超過 %/kg.

五、 價款： 總單價 /噸，總價款： 萬元。

六、 貨物的檢驗：裝車前 日雙方共同委託法定專

業技術機構檢驗。

七、 貨物交付時間： 年 月 日前。

八、 貨物的交付地點：邵陽(北)火車站 。

九、 貨物的交付方式：火車站火車車板交貨。

十、 雙方的權利與義務：

甲方：

一 甲方應該按照合同約定的數量和質量要求向乙方提供符合合同條件的原煤。

二 甲方為乙方代辦火車站 澠池—(至)—邵陽北站鐵路運輸手續，並向乙方交付提貨單據。

三 甲方為乙方出具煤炭銷售統一發票。

四 甲方有責任向乙方提供每月運煤發數及結算方面的核對和相關服務。

五 對託運的煤炭,應按照國家規定標準進行包裝，遵守有關規定，按照合同規定的時間和數量保質保量運到指定地點。

六 對託運的煤炭要保證無短缺，無人為的變質，如有上述問題，應承擔賠償責任。

七 運輸過程造成煤炭丟失，污染時，甲方應按照實際損失賠償乙方。

乙方：

一 煤炭託運後，乙方需要變更到貨地點、収煤人，或者取消託運時，有權向甲方提出變更合同的內容或解除合同要求。但必須在起運之前通知甲方，並應按有關規定付給甲方所需費用。

二 乙方應在獲取檢驗結論之日起 日對貨物的質量予以確認或者提出書面異議並通知甲方。

三 乙方負有及時付款及及時接收貨物的義務。

四 因收煤地點原因造成無法卸煤時，乙方應償付甲方卸車費用及違約金。

十一、違約責任

一 任何一方單方解除合同，應承擔總貨款的5%的違約金並賠償對方實際損失。

二 甲方不能提供符合數量的貨物的，應按合同價款返還多收貨款，並按所缺貨量承擔相應的鐵路運費，按所缺貨量總款的5%承擔違約金。

三貨物質量不符合合同約定，乙方有權拒絕貨物或者解除合同，甲方應返還所收貨款，並承擔本次列車鐵路運費，按總價款的5%承擔違約金。

四 甲方不能按期交付貨物致使乙方不能及時向第三方履行合同的，乙方有權解除合同，有權請求返還所收貨款，並有權主張與他人合同實現後的預期利益損失，甲方還應承擔貨物總價款的5%的違約金。

五 乙方不能按照約定按時、足額付款，除應按合同的總價款的5%承擔違約金外，還應據實賠償甲方的損失。

六 乙方不按照約定期限對貨物進行檢驗或者提出異議，視為貨物質量符合合同約定，應按照合同約定支付價款。 十二、免責

在符合法律和合同規定條件下的運輸，由於下列原因在成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，甲方不承擔違約責任：

1、 不可抗力的原因。

2、 乙方或收貨方本身的過錯。

十三、雙方另行達成的協議，可作為本協議的組件。 十四、本協議一式四份，雙方各執兩份。

十五、爭議的解決：協商、調解，如經調解無效，在合同簽訂地進行訴訟。

合同期限

本合同有效期由 年 月 日起，至 年 月 日終止。

簽訂地點：

簽約時間： 年 月 日

原告：xx

被告：傅xx，男

訴訟請求

1、請求判令被告立即向原告支付拖欠的設備搬運費共計人民幣12000元，並就上述費用按中國人民銀行同期貸款利率支付自起訴之日起至法院判決確定還款之日止的利息；

2、本案的訴訟費用由被告承擔。

事實與理由

20xx年5月份、20xx年9月份原告應被告（外號：“黑歡”）的要求，駕駛自有吊車到被告經營的沙場搬運沙機及其他生產設備，並就設備搬運費用進行了約定。現被告共結欠原告設備搬運費用12000元，有被告本人以“黑歡”的名義簽字及被告經營的沙場的相關管理人陳興化簽字的確認單據為證。上述費用被告拒不支付給原告。

有鑑於此，原告特依據我國《民事訴訟法》第119條的規定具狀訴至貴院，請求依法判如所請！

此致

xxx人民法院

具狀人：

20xx年xx月xx日

託運方：_________，以下簡稱甲方；

承運方：_______船運公司，以下簡稱乙方。

乙方同意甲方託運______貨物，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。

第一條運輸方法

乙方調派____噸船舶一艘，船名______，編號_____，船舶有_____吊貨設備，應甲方要求由_____港運至______港_____號碼頭，按現行包船運輸規定辦理。

第二條貨物包裝要求

乙方將貨物用_____材料包括，每包體積_____立方米，重量____噸。（或_____型號包裝集裝箱。）

第三條貨物集中與接收時間

甲方應____年__月__日至__月__日內將貨物集中於____港____號碼頭。由乙方聯繫港口接收集貨，貨物由甲方看守。

第四條裝船時間

乙方於______年__月__日將船舶抵達港，靠好碼頭，於__月__日__時至__時將貨物裝完。

第五條運到期限

乙方應於______年__月__日__時前將貨物運達目的港碼頭。

第六條啟航聯繫

乙方在船舶裝貨完畢啟航後，即發電報通知甲方做好卸貨準備，如需領航時亦通知甲方按時派引航員領航，費用___元，由___方負擔。

第七條卸船時間：

甲方保證乙方船舶抵達目的港碼頭，自下錨時起於____小時內將貨物卸完。

第八條運輸質量：

乙方裝船時，甲方派員監裝，指導照章操作，保證完全裝貨，裝完船封好艙，甲方派押運員一人押運。乙方保證原裝原運。

第九條運輸費用：

以船舶載重噸位計貨物運費_____元，空駛費按運費的50%計____元，全船運費____元。

港口裝船費用，由甲方與該港辦理；卸船費用，由甲方與到達港辦理。

第十條運費結算辦法：

本合同簽訂後，甲方應於___年___月___日前向乙方預付運輸費用____元。乙方在船舶卸完後，甲方應於__年__月__日付清運輸費用。

第十一條甲方違約責任

1、甲方未按時集中貨物，造成乙方船舶不能按時裝貨，按時起航，每延誤一小時應向乙方償付違約金_____元。

2、甲方未能按時卸貨，每延遲一小時應向乙方償付違約金_____元。

3、甲方未按時付清運輸費用，每逾期一天，應向乙方償付未付部分運輸費用______%的違約金。

4、甲方如不履行合同或擅自變更合同，應償付乙方____元違約金。

第十二條乙方違約責任

1、乙方未按期將貨物運達目的港碼頭，每逾期一天，應償付甲方違約金_____元。

2、乙方船舶起航後未電報通知甲方準備卸船時間，所造成損失由乙方負責。

3、乙方違章裝，卸造成貨物損壞，應賠償實際損失，並向甲方償付損失部分價款______%的違約金。

4、乙方不履行合同或擅自變更合同，應償付甲方_____元違約金，並退還甲方的預付款。

第十三條不可抗力推薦合同範文·煤炭運輸合同·土石方運輸合同·垃圾運輸合同·公路運輸合同·內河運輸合同·航空運輸合同

1、在裝，卸貨物過程當中，因氣候影響裝，卸作業時間，經甲乙雙方簽證，可按實際時間扣除。

2、因_____級以上風暴影響，不能按時履行合同，雙方均不負違約責任。

第十四條本合同執行中如發生爭議，先由雙方協商解決，協商不能解決，雙方都可以申請海上（水上）運輸管理機關裁決，或向人民法院起訴。

第十五條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方：_____________乙方：________________

代表：_____________代表：________________

地址：_____________地址：________________

電話：_____________電話：________________

開户銀行：__________開户銀行：____________

帳號：______________帳號：________________

___年___月___日

合同編號：

發包方（甲方）：幽幽 身份證號碼：350104199903030XXX承包方（乙方）：幽幽渣土運輸有限公司

甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國經濟法》及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和互惠互利的原則，雙方就土石方運輸事宜，訂立如下協議，以資共同遵守。

一、工程概況

1.1.工程名稱：幽幽市幽幽廠填土工程

1.2.工程地點：幽幽市

1.3.承包範圍：土石方運輸

1.4.承包機械設備：5.6m*2.3m*1.5m（20立方）自卸車

二、合同工期及合同工程量

2.1.合同工期自年月日起至月日止）。甲方必須保證合同期不少於 200萬立方 ，工程總量不得少於 200萬立方 ，運輸量 200萬 立方。若實際運輸量達不到合同約定數量（變動量在±10%範圍內），甲方按缺少量造價的20%補償乙方，因此導致工期延誤，於乙方無關，工期自動順延。乙方需保證完成合同約定的運輸量（變動量在±10%範圍內）

2.2.甲方提供足夠的土石方工程量，乙方保證每月完成運輸量不少於立方，若甲方原因、自然災害或不可抗力因素導致工期延誤，合同工期順延。

三、合同單價及付款方式

3.1.運距在 5.6m*2.3m*1.5m（20立方）自卸車運輸價人民幣為 6.25 元/立方、每車運輸費人民幣為 125 元；6.3m*2.3m*1.5m（25立方）；每車運輸費人民幣為 元。若超過 0.3公里，每公里需增加運費人民幣 0.5 元/立方。以上價格不含税價，即税收由甲方承擔。

3.2.此合同價格受市場浮動而變化，經甲乙雙方協商，以市場柴油單價元/升為基準，若油價上浮 0.3 元/升以內，價格不予調整，超過 0.3 元/升按市場價調整。

3.3.乙方車輛進場到位前，甲方需向乙方支付元/車的自卸車預付款，共合計 200000 元整。

3.4.運輸費用每天結算一次，甲方在結算日的次日下午5點前需向乙方支付該時段運輸費用總額 100% 。預付款等工程竣工後從尾款中扣除。甲方不得以任何理由推遲結算時間或拒絕結算。若甲方延期付款，按實際延遲的天數支付給乙方所欠工程款總額的5‰/天的賠償。

3.5結算方式：甲方以現金結算方式轉入乙方指定的卡內。

四、甲、乙雙方權利和責任

4.1.甲方責任

4.1.1.甲方提供實性）及有關部門的審批的合法施工手續複印件給乙方。

4.1.2.開工前甲方辦理好合法進場手續，甲方負責道路的暢通、協調各方關係。負責城管、交警、交通、運輸道路、林業、國土、公安，環保等部門的手續及疏通周邊地方的關係所產生的費用由甲方承擔。以便乙方能夠正常運輸，不受任何干擾。

4.1.3.甲方指定需逆向行駛的，在行駛過程中發生的安全事故由甲方負責；如果乙方車輛在運輸過程中被交警、路政、城管、運輸道路、林業、國土、公安環保等處罰由甲方負責處理，駕駛員的駕駛證被扣分，甲方應按每分賠償給乙方叁佰元整（￥300.00元）人民幣，車輛如被扣押超24小時以上，甲方應按每天補償給乙方伍佰元整（￥500.00元）人民幣。

4.1.4. 因交警、城管、交通、運輸道路、林業、國土、公安，環保等部門的手續及疏通周邊地方的關係協調不及時等造成的誤工、停工，甲方應給乙方每部車輛 500 元/天作為補償，且每月停工、誤工累計不得超過 2天 （ 48 小時），否則造成乙方的全部損失由甲方賠償，自然災害或不可抗力因素導致不予賠償。甲方必須保證乙方車輛每天運輸 24 小時（從 07 點―― 07 點），在工作時間內必須保證挖機正常工作和安排好卸土地點。

4.1.5.甲方不按時支付乙方各項款項，乙方有權停工，並撤離運輸車輛，必要時乙方有權阻擾甲方施工，並追討運輸款的權利。若延期付款，甲方按實際延遲天數，按欠款總額的5‰/天賠償乙方。

4.1.6.如果乙方車隊進場，非乙方原因而導致的無法正常施工，甲方應賠償乙方所造成的誤工和調遣等費用。

4.1.7.乙方需按合同約定正常運輸，服從甲方或現場人員的'合理安排和調配。

4.1.8.甲方負責工地運輸道路的維護及維修，如因道路問題造成乙方無法正常施工，應賠償乙方所造成的一切損失。

4.1.9. 乙方在保證車輛手續齊全的情況下，在正常運輸過程中出現的交警、路政、城管糾紛由甲方負責，確保運輸道路的暢通。

4.2.乙方責任

4.2.1.駕駛員在有關部門查車時必須積極配合，不得跟有關人員爭吵。

4.2.2.乙方必須做到安全生產、文明施工，乙方車輛在運輸過程中必須嚴格按照交通秩序行駛，發生安全事故及違規駕駛（如超速、竄紅燈、亂停車）一切責任有乙方負責；

4.2.3.乙方車隊必須保證車輛及駕駛員的證件齊全，在施工期間必須遵紀守法，不得在場內賭博、打架、吸毒等違法行為。嚴格遵守安全管理制度，落實各項安全措施。

4.2.4.乙方負責所有的機械、財產及人員的相關保險及安全措施費用，應加強作業的安全教育。確保施工安全，如發生人員傷害、勞動糾紛等事故，乙方承擔一切責任，並負責處理。

4.2.5.合同正式簽訂後，甲方需提前進場，如果乙方因自身調配不當導致車輛不能按時進場給甲方造成損失，乙方應按 500 元/天的費用賠償給甲方。

4.2.6.乙方的機械及財產由乙方自行保管，出現被盜，財產損失或損壞等問題有乙方自己承擔全部責任（出現問題甲方進行幫忙調解）。

五、其他

5.1.如發生糾紛，雙方同意提交乙方所在地人民法院。

5.2.本合同一式兩份，甲、乙方各執壹份，經雙方簽字甲方通知乙方車輛進場到位生效（雙方不得單方面修改和添加條款，否則視為無效）。甲、乙雙方必須提供企業營業執照，工商税務登記表，代碼證等相關證件及代表人身份證作為合同附件。

5.3. 此合同具有法律效力，受法律保護，直到合同工程款結清支付完畢之日自行失效。

5.4.其他未盡事宜由雙方協商可簽訂補充協議，經雙方簽字蓋章後具備同等法律效力。

甲方： 乙方：幽幽渣土運輸有限公司

地址： 地址：福州1234室

聯繫電話： 聯繫電話：

代表： 代表：

身份證號碼： 身份證號碼：

簽訂日期： 簽訂日期：

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方秉着依法依規、公平公正、誠實守信、互利互惠的原則，經充分協商，乙方願意承擔 小米地 村道路硬化工程項目砂石及水泥運輸，為了在運輸過程中能安全、按時、按質、按量地完成運輸任務，特訂立以下合同條款。

一、合作方式

1、甲方提供砂石、水泥給乙方承運。

2、乙方配合甲方把砂石、水泥等物資運到指定地點。

二、各項目點運費

三、運費結算

1、乙方憑甲方出據的《望謨縣村級公益事業建設一事一議財政獎補項目物資領用申請表》和《望謨縣村級公益事業建設一事一議項目物資發貨單》與甲方進行運費結算。

2、甲方根據《望謨縣村級公益事業建設一事一議財政獎補項目物資領用申請表》和《望謨縣村級公益事業建設一事一議項目物資發貨單》進行核對後按各種物資的運輸單價在工程驗收結算後一個月內全部結清所有運費。

四、甲乙雙方權利與責任

1、甲方出據《望謨縣村級公益事業建設一事一議財政獎補項目物資領用申請表》並委託代表與乙方到砂石場或水泥廠裝運物資。

2、甲、乙雙方應堅持裝載適度，並做到人、車安全。

3、乙方應遵守交通規則，有序裝車，防止發生事故。

4、在整個工程的物資運輸過程中一切安全責任由乙方自行負責。

五、其他

1、本合同有效期為2個月。

2、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，鎮項目辦留底一份，縣綜改辦一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

發包方：(以下簡稱“甲方”)

承包方： (以下簡稱“乙方”)

甲方所承攬的錦屏一級水電站工程已完工，相關物資需退場。根據乙方公司經營範圍，結合本項目特點，在平等、自願的基礎上，經雙方友好協商一致，簽訂本合同。

第一條 承包方式、承包內容、承包價格、結算支付

1、承包方式：包裝卸及搬運人工費。

2、承包內容： 乙方派遣裝卸工等相關人員配合吊、運機械作業，對甲方二坪材料堆放場所有物資進行裝卸、搬運。

3、承包價格：裝卸及搬運人工費包乾總價 元(大寫 圓)。

4、結算支付：本項目完工後一次性結算支付。

第二條 裝卸及搬運期限

自20xx年 月 日開始，計劃完工時間為20xx年 月 日，具體完工時間以甲方要求為準，若非乙方原因的計劃完工時間延後，總價、雙方權利義務、安全生產責任無任何變化及調整;乙方原因的計劃完工時間延後，甲方按1000元/日處罰。

第三條 甲方權力與義務

1、甲方提供1台吊車，1台塔機，甲方在設備狀態良好的情況下，保證白班八小時以上出勤率;負責現場協調，及時解決問題。

2、負責協調其他收貨單位卸車機械等相關事宜。

3、甲方在二坪食堂提供與甲方職工同等就餐條件，餐飲費用同等由乙方自行承擔。

4、負責甲方自有人員勞動保護、人員工傷保險。

第四條 乙方權力與義務

1、按合同規定時間組織勞動力、生產所用工具。

2、工作時間必須以甲方要求為準，工作期間不得散漫、怠工，不得耽誤甲方總體進度安排，否則所造成損失由乙方負責。

3、乙方人員必須嚴格按相關操作規程作業，不得違規、違章、違法作業;防止各種事故發生。

4、負責乙方自有人員勞動保護、人員工傷保險等。

5、在搬運、裝卸過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方協調與安排，將物品碼放到位，如在搬運、裝卸過程中發生丟失或損壞，乙方應負責賠償。

第五條 安全生產

1、甲乙雙方都必須嚴格遵守現場安全施工條例進行施工。

2、乙方對作業人員必須簽署勞動合同。

3、乙方在施工過程中必須對自身勞動力安全負責;甲方對非甲方原因發生的一切事故均不承擔責任，若由於收貨單位責任事故，甲方協調配合乙方解決。

第六條 爭議解決

凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商，如果協商不能解決，應提交成都仲裁委員會，並根據該會的規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第七條 附則

1、本合同一式叁份，甲方持貳份、乙方持壹份。

2、本合同自簽字之日起生效，項目完工並結清尾款後自動失效。

3、本合同未盡事宜由雙方友好協商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

買方(甲方):

賣方(乙方):

工程名稱:

工程地點:

第一條總則

1.1依據((中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規的有關規定，甲乙雙方經協商一致，訂立本合同。

1.2甲乙雙方在履行本合同過程中，因本合同所涉及的工程使用混凝土的強度等級、部位不同而訂立的合同，以及因價格、運輸方式、供貨時間、結算方式、付款時間等內容發生變化而簽訂的合同均為本合同的補充合同，補充合同與本合同為同一合同且具有同等法律效力。

1.3在本合同履行過程中，如甲方需要乙方供應的混凝土或需要乙方提供的服務事項超出合同約定的範圍，雙方應簽訂補充合同或另行簽訂其他合同;如未簽訂補充合同也未簽訂其他合同，但甲方接受了貨物或者服務，則視為甲方是依據本合同接受的貨物或者服務，必須按照本合同的約定支付相應的款項。本合同時價格有約定的，按本合同約定，沒有約定的按市場通常標準計算。

1.4本合同的組成部分除本合同條款外還包括

(1 ) 1 .2條的補充合同;

(2)雙方在合同及行過程中的往來電子郵件及傳真文件;

第二條甲方施工的工程以及使用

混凝土的概況

2.1工程名稱:

2.2工程所在地(即本合同履行地________市_____區______

2.3計劃用混凝土數量: ______立方米

2.4計劃由乙方供應混凝土的部位:整體( ) 部分( )

詳細部位見合同附件

第三條混凝土的有關質量技術要求、強度等級、單價、計劃數量、計劃供貨時間、澆注部位、澆注方式等內容

3.1混凝土的質量標準應符合國標50204—20xx《混凝土結構工程施工及驗收規範》、國標14902-20xx《預拌混凝土》的規定。

3.2混凝土的有關參數要求、混凝土的強度等級、每種強度等級的混凝土的計劃供貨數量、質量技術要求、結算單價、澆注方式、計劃供應時間等具體事項見合同附件。合同附件與本合同有同等法律效力。

第四條供貨時間

4.1因商品混凝土所具有的產品特性，所以，乙方要根據甲方的電話或傳真通知確定的供貨時間安排生產。

4.2合同附件約定的供貨時間為計劃供貨時間，本合同履行過程中，甲方根據工程進度情況，確定具體的供貨時間後及時通知乙方。

4.3甲方最遲應在使用混凝土的前24小時以電話或傳真方式通知乙方，給乙方必要的準備時間。如需大方童連續性澆注混凝土，應提前三天以電話或傳真方式通知乙方。

4.4甲方每次要求供貨時均應提供詳細的泥凝土強度等級、準確數量、具體澆注部位及相應的技術質量要求。

4.5如甲方對乙方供貨時間有異議，應當立即以書面方式正式通知乙方，並經甲乙雙方以書面方式共同確認，否則，視為乙方供貨時間符合合同約定。

第五條混凝土的交付及所有權轉移

5.1混凝土的交貨地點為甲方施工的工程所在地，即施工現場。

5.2乙方負責送貨的，自運送到甲方的施工現場或甲方所指定的其他地點時起，泥凝土的所有權轉移給甲方。

5.3混凝土毀損、滅失等風險在混凝土所有權轉移之前由乙方承擔，在泥凝土所有權轉移之後由甲方承擔。

第六條供貨數量、質量的驗收及確認

6.1甲方必須派專人在施工現場負責對乙方所供應的商品混凝土及時驗收簽字，並及時澆注。

6.2甲方應當向乙方提供負責現場簽字驗收人員的授權書以及有該現場收貨人本人簽字的身份證複印件等相關資料;如甲方未向乙方提交此類資料、提交的此類資料有瑕疵或提交此類資料後施工現場更換收貨人，則以施工現場實際簽收人員的簽收為準。

6.3以甲方在施工現場的收貨人員簽字的供貨單作為實際確認供貨時間、強度等級、數量的依據。

6.4甲方如發現乙方所供應的混凝土不符合合同約定，有數量、質量異議，應在每次供貨後24小時之內以書面形式及時通知乙方，經雙方到現場核實並以書面方式確認後共同商定處理措施。

6.5如果甲方在施工現場設有攪拌機，則甲方應事先將自己攪拌混凝土澆注的部位及數量、強度等級及澆注日期等資料提交乙方，如甲方未向乙方提交上述資料，則該合同所涉及的工程如出現混凝土質量問題，乙方不負任何責任;出現數量爭議問題，以甲方簽收的供貨單記載的數量為準。

6.6如本合同所涉及的工程中有兩家或兩家以上混凝土廠家供貨，則甲方應當在簽訂合同時以書面形式將各混凝土廠家供貨的施工部位予以明確。否則，出現數量爭議，以甲方簽收的供貨單為確認乙方供貨量的依據;出現質量等爭議，乙方不承擔責任。

6.7甲乙雙方均應按相關技術規範要求對混凝土進行抽樣檢測，及時提取試塊並進行標準養護。在《28天強度試驗報告》作出後，任何一方認為混凝土有質量問題，均應立即書面通知對方，並經雙方書面確認後及時解決，否則即認定為乙方供貨符合合同約定的質量標準。

6.8如果甲方認為乙方供應的混凝土有質量問題需要停工，首先應有設計、監理、建設單位、質檢部門的書面意見，同時甲方必須在停工之前書面通知乙方，並經甲乙雙方書面確認。

第七條甲方的權利和義務

7.1負責乙方運輸車輛、施工機械的現場指揮，負責提供安全的工作環境及便利的條件，並保證施工現場運輸車輛、施工機械及人員的安全。

7.2負責提供現場所需的交通、供水、供電、照明等必要的條件;因混凝土運愉、攪拌、泵送、澆注等原因造成的施工現場及周邊的擾民問題，由甲方負責解決，費用由甲方承擔。

7.3運送到工地的泥凝土由甲方及時簽字驗收並及時按合同及要貨通知約定的澆注部位指揮澆注。

7.4對運送到工地的混凝土按相應的規範進行施工操作，施工操作中不得在混凝土中加水或添加其他材料，如不按相應的規範進行操作，或自行添加材料，出現任何質童問題，由甲方負責，乙方不承擔責任。

7.5如因甲方沒有合理地安排混凝土的澆注時間及供貨數量，以及未及時驗收或未按規範操作，由此造成混凝土粘罐、報廢的損失，以及由此給乙方造成的其他損失(包括但不僅限於:泥凝土款、運費、泵送費、人工費、修理費、台班費等費用)由甲方承擔。

7.6如甲方要求按圖紙結算，甲方應向乙方提交一套全部工程圖紙或圖紙複印件或其他能夠證明混凝土用量的資料;如在施工過程中因設計變更或圖紙變更導致泥凝土用童變化，甲方應及時將變更後的上迷資料提交乙方。

7.7甲方應當按約定時間結算、付款，保證乙方生產的正常進行。

7.8如乙方供貨不符合合同約定的質量標準，則甲方有權解除合同。

第八條乙方的權利和義務

8.1及時按照甲方的供貨計劃供應符合約定的混凝土。

8.2負責辦理運送混凝土所需的運輸證件。

8.3乙方在運送泥凝土的過程中，要遵守北京市有關道路交通、環保衞生等方面的規定，承擔因違反上述有關規定造成的一切責任和經濟損失。

8.4乙方人員進入甲方的施工現場後，應服從甲方合理的調配，並積極配合現場施工。

8.5向甲方提供應由乙方出具的商品混凝土技術資料。

8.6如甲方未按約定時間辦理結算或付費，任何一期結算或付費拖延_個月以上，則乙方有權選擇繼續及行合同或解除合同。

8.7如甲方施工的工程出現連續停工或停止要貨_個月以上，乙方有權選擇繼續履行合同或解除合同。

第九條 結算

9.1雙方約定結算方式為:

9.2自供貨之日起，雙方應當於每月月底對當月供貨量進行一次結算。甲方的項目經理、材料員，或者甲方工地的其他管理人員在結算單上簽字均為有效。

9.3在按圖紙結算的情況下，流凝土的結算數責應當在按照圖紙結算童的基拙上再另行增加百分之_的係數，作為對損耗的補償。甲方施工現場收貨人員簽字的供貨單仍然作為確認供貨時間、供貨部位、級度等級、質全的依據;同時， 也作為認定供貨數童的參考依據。

9.4甲方不按時與乙方進行結算，或不在結算單上簽字，拖延_個月以上的，則當月的供應量以甲方現場收貨人員簽字的供貨單上記載的方量為結算依據。

9.5混凝土方全如按圖紙進行結算，則塔吊基礎、室外路面等圖紙範圍以外使用混凝土的部分，以及合同約定的供貨範圍以外實際供應的混凝土部分，均按供貨單結算。

9.6本合同的結算時間及數額不受甲方與建設單位之間施工合同結算的時間及數額的約束。

第十條付欺方式、期限

10.1乙方開始供貨後，甲方應於每月5號前支付上月供貨貨款數額百分之___的貨款(如未做結算，暫按供貨單計算)

10.2每月供貨的剩餘貨款應在供貨當月起___個月內付清。

第十一條違約責任

11.1本合同生效後，雙方均應當按照合同約定全面履行自己的義務，不得擅自變更或解除合同。

11.2乙方未按約定履行合同義務，給甲方造成損失的應承擔相應的違約責任。

11.3甲方未按約定時間付款，應當按中國人民銀行關於逾期付款的規定承擔逾期付款的違約責任。

第十二條爭議解決

12.1發生爭議時雙方應協商解決，協商不成時，由本合同履行地(即甲方施工的工程所在地)法院管轄。

12.2本爭議解決條欲獨立於主合同存在，主合同無效、解除或終止，本爭議解決條款仍然有效。

第十三.聯繫方式

13.1本合同簽訂後，在履行合同過程中以及因本合同有關事宜而需要聯絡時，以簽訂本合同時雙方在簽字蓋章處確定的地址、郵編、電話、傳真等進行通信、電話、傳真方式聯絡。

13.2如在本合同履行過程中任何一方的聯繫方式發生變更應立即將變更後的聯繫方式告知對方。

第十四條其他約定

第十五條附則

15.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

15.2本合同一式六份，雙方各執三份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方： 乙方：

地點： 地點：

郵編： 郵編：

德律風： 德律風：

法定代表人(拜託代辦人)： 法定代表人(拜託代辦人)：

開户行： 開户行：

帳户： 帳户：

甲乙兩邊為聯袂互助，增進成長，滿足長處，明瞭責任，根據中華人民共和國有關法律之相干法則，本着誠篤名譽，互惠互利原則，聯合兩邊實際，會商同等，特簽訂本公約，以求互助堅守：

第一條 運輸方法

乙方調派 噸位船舶一艘(船舶 吊貨配置)，應甲方要求由 港運至 港，按現行包船運輸法則辦理。

第二條 貨品集結

甲方應按乙方指按時候，將 貨品於 天內集結於 港，貨品集齊後，乙方應在五天內派船裝運。

第三條 裝船時候

甲方關聯到達港贊成安排卸貨後，經乙方落實並籌辦接管集貨(開集日期由乙方指定)，裝船功課時候，自船舶抵港已靠好船埠時起 小時內裝完貨品。

第四條 運到期限

船舶自裝貨終了辦妙手續時起於 小時內將貨品運到目標港。不然按貨規第三條法則負擔滯延費用。

第五條 起航關聯

乙方在船舶裝終了起航後，即發報關照甲方做好卸貨籌辦。如需領航時亦關照甲方按時派引領員領航，費用由 方負擔。

第六條 卸船時候

甲方包管乙方船舶到達 港錨地，自下錨時起於 小時內將貨卸完。不然甲方按超出時候向乙方交付滯延金每噸0.075元，在裝卸貨進程中，因氣候感化時候裝貨功課的時候，經甲方與乙方船舶簽證，可按實際感化時候扣除。

第七條 運輸質量

乙方裝船時，甲方應派員監裝，教導工人按章操縱，裝完船封好船，甲方可派押運員(免費一人)隨船押運。乙方包管原裝原運，除因船舶安定前提所產生的吃虧外，對輸送 貨品的數量的質量均由甲方自行當真。

第八條 運輸費用

按 水運貨品一級運價率以船舶載重噸位計貨品運費 元，空駛費按運費的50%計 ，全船的運費的 元，一次計收。

港口裝船費用，按 港口收費法則有關費率計收，卸船等費用，由甲方直接與到達港辦理。

第九條 費用結算

本公約經兩邊簽章後，甲方應先付給乙方預付運輸費用 元。乙方在船舶卸完後，以運輸費用根據與甲方順次結算，多退少補。

第十條 本公約本來一式二份，甲乙兩邊各執一份;副本一式 份，交 等部分各存一份備案。

本公約如有未盡事件，由兩邊根據 交通廳海上運輸辦理的有關法則富裕會商，做出補充法則。補充法則與本公約具有劃一出力。本公約提交 公證處公證(或工商行政辦理構造簽證)。

甲方 (蓋印)

法定代表人(或拜託代辦人)： (簽章)

開户銀行：

帳號：

乙方 (蓋印)

法定代表人(或拜託代辦人)： (簽章)

開户銀行：

帳號：

年 月 日訂立