關於糾紛協議書(15篇)

在學習、工作生活中，協議的使用成為日常生活的常態，簽訂協議能夠最大程度的保障自己的合法權利。那麼什麼樣的協議才是有效的呢？以下是小編精心整理的關於糾紛協議書，歡迎大家分享。

關於糾紛協議書1

甲方：_____，男，漢族，______年___月___日，出生______，户籍地及現住址：______，居民身份證號碼：_____________________。

乙方：_____，男，漢族，______年___月___日，出生______，户籍地及現住址：______，居民身份證號碼：_____________________。

乙方代理人：張X，女，漢族，年月日出生，户籍地及現住址，居民身份證號碼。系王X的母親。

趙X系乙方的公司領導，年月日時左右，甲方與趙X因工作原因產生矛盾，遂趙X帶領乙方與甲方諸多人等發生聚眾鬥毆，鬥毆雙方多人被XX市局XX分局刑事拘留，後甲方經傷情鑑定為重傷及輕傷。現甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成和解協議如下：

一、乙方於本協議簽訂後一次性賠償甲方醫療費、誤工費、護理費、傷殘賠償金、住院期間伙食補助費、被撫養人生活費、營養費、交通費、整形費、精神損害賠償金及其他一切損失費用共計人民幣大寫__________元整(小寫__________元)。該賠償金包括但不限於最高人民《關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的'解釋》【20xx】20號之賠償項目等所有一切與雙方傷害有關的諸如今後的後遺症、併發症等全部損害賠償費用。即此賠償數額為此刻或將來、直接或間接與該次傷害糾紛有關的索賠的最終和全部賠償數額。

二、本協議簽訂後，乙方向甲方切實履行本協議一次性支付上述全部賠償費用，乙方支付賠償費用以後，雙方因本案糾紛所產生的一切債權債務關係全部終止，甲方不再追究乙方的刑事職責和民事職責，也不再以其他任何途徑和方法索償。並向受理本案的司法機關遞交諒解書。

三、雙方確認本協議資料是雙方在公平、自願原則下共同商議決定，是各方真實意思表示，不存在欺詐或脅迫情形。

四、本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，交受理本案的司法機關一份，由甲方及乙方代理人簽字後生效，三份具有同等法律效力。

甲方：__________乙方代理人：__________

______年___月___日______年___月___日

關於糾紛協議書2

甲方代表：

乙方代表：

調解事由：

乙方在沒跟甲方協商下，利用塑料水管從歸顯(水源地名)進行引水，甲方想阻攔乙方，但沒跟鄉村兩級反映過，就私下把乙方的水管砍成若干節，甲乙雙方從而發生爭議。現經鄉駐村工作小組從中調解，雙方同意後，達成如下協議：

一、甲方照價賠償乙方的`塑料水管。

二、甲乙雙方共同利用塑料水管從歸顯水源處引水到水溝末端(公路上坎)，在此建一個小水池，甲乙雙方再從小水池進行引水，雙方的水管必須保持同一高度，乙方(王、王)必須在自家安裝自動水塔。

三、乙方在每年的陽曆3月至9月份期間，只能作為家庭飲用水，不能用作其它(如：養魚等),更不能浪費水。

四、乙方引來的水只允許王、王兩家飲用。

如有一方違反協議，雙方發生爭執後所造成的後果由違反協議的一方負責。

此協議一式三份，甲乙雙方各執一份，xx鄉保存一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

調解人員簽字：

日期：

關於糾紛協議書3

甲方：xx

身份證號：xx

乙方：xx

身份證號：xx

經雙方協商一致，現 雙方就_______ 賠償事宜，本着平等、自願、公平、和諧目的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、甲方願一次性賠償給乙方已經產生的醫療費、住院伙食補助費、營養費、誤工費、護理費、交通費、繼續治療費、鑑定費、精神撫慰金等合計人民幣 元（大寫 ）。

二、付款時間及條件：乙方 日內收到甲方全款後，自願不追究甲方的相關民事和刑事責任。乙方同時向公安機關提交撤案申請書，對 案予以撤銷。

三、上述費用支付給乙方後，由乙方自行安排處理，其安排處理的.方式及後果不再與甲方有任何關係。

四、甲方履行賠償義務後，乙方及其家屬保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。

五、甲方履行賠償義務後，就此事處理即告終結，甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以後因這次賠償事故的結果亦由乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。

六、本協議為雙方平等、自願協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。

七、本協議內容甲乙雙方已經全文閲讀並理解無誤，甲乙雙方明白違反本協議所涉及後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。

八、本協議為一次性終結處理協議，本協議書一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字或捺指印後生效，雙方當事人各應以此為據，全面切實履行本協議，不得再以任何理由糾纏。

九、乙方今後身體或精神出現任何問題均與甲方無關。

十、其它：

甲 方： 乙 方：xx

見證人： 見證人：xx

x年 月 日 年 月 日

關於糾紛協議書4

甲方：_____醫院

乙方：_____

鑑於患者_____曾於___年___月___日至___年___月___日在甲方處治療，甲、乙雙方因患者醫療問題發生爭議，但均願通過協商解決;甲、乙雙方本着平等、自願、誠實信用的原則，根據《醫療事故處理條例》及相關法律法規，經充分協商，達成本協議如下，共同遵照執行。

第一條協議相關數據如下：

某市___年度職工平均工資：_____元。

某市___年度城鎮居民平均生活費：_____元。

某市城鎮居民最低生活保障金：_____元。

第二條償項目及計算方法(略)

第三條方同意於本協議生效後___日內向乙方一次性(或分期)支付本協議第二條規定的款項。

第四條甲方依本協議約定支付全部款項後，甲、乙雙方因患者醫療問題引起的`所有爭議即告終結，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主張權利，否則乙方應無條件返還甲方已：支付的全部款項，且不得以本協議作為其主張權利的依據。

第五條協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方授權代表籤蓋章(並公證)之日起生效。

甲方： 乙方：

代表：

_______年____月____日

關於糾紛協議書5

感情問題，民警處置民事糾紛，上訴狀如下，上訴人(一審被告)：_______________羅某某，男，_____________年_____月__________日出生，漢族，身份證號：___________，住________________。

被上訴人(一審原告)：_______________焦某某，男，_____________年_____月__________日出生，漢族，身份證號：___________，住________________。

上訴人因侵犯著作權糾紛一案，不服揚州市廣陵區人民法院_____________年_____月_____日作出的(_____________)揚廣知初字第_____________號民事判決，現提出上訴。

上訴請求：_______________

1、撤銷一審判決，依法改判;

2、判令被上訴人承擔一審、二審的訴訟費用。

事實與理由：_______________

一、上訴人_____________年和_____________年廣交會上散發的宣傳冊中的聖誕樹系列美術作品(以下簡稱“被控侵權美術作品”)是自己獨立創作完成的，不存在侵犯他人著作權的.事實;

上訴人通過自己的獨立思考並在借鑑國外作品的基礎上創作完成了被控侵權美術作品，依法享有著作權。退一步講，即使被控侵權美術作品與被上訴人的美術作品構成相同或者近似，也僅僅是一種巧合或者偶然，絕非抄襲和模仿被上訴人的。著作權法並不排斥對同一種題材並存著作權，因此上訴人享有著作權。江蘇省版權局已就上訴人創作的聖誕樹系列美術作品向上訴人頒發了著作權登記證書。

關於糾紛協議書6

在簽訂協議之前，我們先説説咱們新蔡仁義巷的故事，權作規勸兩家以和為貴。仁義巷位於新蔡老城西街中段北側。據傳該巷形成於明代，曾有一段被人稱頌的故事。新蔡為故呂國。春秋時為蔡國，屬楚轄地。是南北要道，殷商富賈，來往頻繁之處。明代中期，商業興起，湖北、湖南、廣東旅居新蔡之商人，在此合建“湖廣會館”。館址位於老城西街中段北側，（即今服務公司院）西與曹家大院（即今城關三完小）一牆之隔為曹家近鄰。後來兩家的界牆因年久失修而倒塌，雙方都認定界牆為各自祖先所建，從而發生了界牆所在地主權的糾紛。兩家均據理而爭，各不相讓。新蔡名紳富户，分別偏袒一方，加劇了雙方爭鬧。此案經過縣府好久審理不清。

此後，曹氏將其事捎信訴之於本家在京官居都察院右副都御史的曹鳳，而曹鳳以睦鄰為百年大計，即在書信上批曰：“千里捎書為一牆，讓出幾尺有何妨，萬里長城今尚在，不見當年秦始皇”。曹氏收到回信後，遵照而行，主動讓出三尺地面，並立牆為界。湖廣會館主事，視之醒悟曰：“早知今日事，何必有當初！”即效仿之，也後退三尺，另立界牆。事後兩家宴請達官、士紳，互表歉意，主動和好。從此就在這裏出現寬六尺，長達三十三丈的筆直小巷，成為西后街人們越此巷、上大街的必經之路。

兩家你仁我義互讓地面的趣事，受到公眾的讚揚：“爭之不足，讓之有餘，互相謙讓，品德高尚”。這條小巷由此而取名為“仁義巷”，給人們留下了深刻印象，至今世代成風傳為佳話。

其實像這樣的佳話各地均有流傳，雖然現在認為或許是一些文人騷客穿鑿附會之作。但也反映出，大家嚮往“互謙互認，睦鄰友好”的'美好願望。

我還是本着以兩家長期睦鄰友好的關係的原則，展開調解。如果相互，互不謙讓只好寫如下文約：

1、袁小玉提出讓小長，讓出二至三尺。雙方同意可以共同簽字。（）（）

2、如果第一條達不成協議，袁小玉提出門前的東西路必須保持暢通（必須保證袁小玉可以正西，王小長可以正東）。雙方同意可以共同簽字。（）（）

3、袁小玉進一步提出，如果小長不同意以上兩條。她今後翻蓋房子時，在自己的宅基地裏無論怎樣建房，王小長不得提出任何要求和干預。雙方同意可以共同簽字。（）（）

4、雙方未盡事宜，可以雙方繼續協商！有必要可以根據本協議適當增添條款。

5、簽字後方可有效。俗話説：“空口無憑，立據為證！”本字據一式兩份，各自收藏一份，為憑。

關於糾紛協議書7

甲方： (肇事者)，委託代理人：

乙方： (受害方)，委託代理人：

年月日時左右，甲方駕駛 號車，在處發生道路交通事故，導致 不幸死亡。現甲方和死者的所有近親屬(乙方)經友好協商，本着平等、自願、公平的'原則，達成如下協議：

一、甲方一次性賠償乙方醫療費、搶救費、誤工費、交通費、住宿費、喪葬費、被撫養人生活費、老人贍養費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等各項賠償款共計人民幣(大寫)： 整( 元整)。

二、死者 的屍體由其家屬自行安葬。

三、上述款項支付給乙方所有近親屬後，由乙方所有近親屬內部自行分配、處理，其分配、處理的方式、後果與甲方無任何關係。

四、乙方收到上述款項後，向甲方出具收據，並保證放棄對甲方在本次事故中所有的追償權。本協議簽署後，本次事故為一次性全部處理終結，甲乙雙方永不糾纏。

五、根據甲方的.真誠表示，乙方考慮到甲方之違法行為系過失所致，主觀惡意小，社會危害輕，按照構建和諧社會

的原則，本着治病救人的精神，乙方對甲方的行為給予諒解，不再追究甲方的一切責任，並希望司法機關或相關部門對甲方從輕、減輕或免於處罰。

六、本協議甲乙雙方已全文閲讀並理解無誤，甲乙雙方完全明白本協議內容所涉及後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意，決不反悔。

七、本協議一式份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽字和按指印後生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

關於糾紛協議書8

甲方：高三.4班田 瑾

乙方：高一.3班張舒奇

事由：20xx年11月14日早晨打水的過程，田瑾暖瓶破碎無意把張舒奇右腳燙傷，經户縣惠安醫院檢查並治療，張舒奇已基本痊癒。 根據以上情況，我校依照户縣第八中學重大違紀處理辦法對雙方進行調解，經甲乙雙方家長協商，自願達成協議：

1、乙方受傷產生的醫藥費營養費由甲方承擔，一次性付給甲方醫藥費1000營養費 300 ；

2、本次調解為一次性調解，雙方不得以任何藉口挑起糾紛；

3、經調解，雙方無爭議，調解協議雙方簽字後生效。

　　甲方當事人： 監護人：

　　乙方當事人： 監護人：

　　調解人：

　　户縣第八中學

　　20xx年9月22日

關於糾紛協議書9

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國律師法》及有關規定，甲乙雙方經充分協商，在平等、自願的基礎上籤訂本協議。

一、委託代理事項：乙方接受甲方的委託，指派周雷律師在甲方與xxxxxx案件中擔任甲方在第二審訴訟活動中的代理人。

二、委託代理權限：甲方委託乙方律師的代理權限詳見《授權委託書》。

三、甲方的權利和義務

1、甲方必須向乙方律師及時、詳盡地陳述真實案情，並及時提供與本案有關的證據材料。

2、乙方接受委託後，如發現甲方意捏造事實、弄虛作假等，乙方有權隨時解除本協議，所收取的律師費、辦案費及其他相關費用不予退還，因此引起的一切法律後果均由甲方自行承擔。

3、甲方應當積格、主動地配合和協助乙方律師工作。如甲方對乙方律師提出的要求涉嫌違法或者不合理或者不可行，乙方律師有權予以拒絕。

4、甲方超過本協議提出其他委託事項，可由雙方另行簽訂協議約定，雙方就此不能達成一致的，乙方有權予以拒絕。

5、甲方應當按時、足額向乙方支付律師費、辦案費及其他相關費用，否則，乙方有權拒絕繼續代理或者解除本協議。

四、乙方的權利和義務

1、 乙方律師應當依法執業，切實維護甲方的合法權益。乙方律師應當按時出庭，依法向審判機關提交與本案有關的.證據材料。

2、 乙方律師在辦案過程中知悉的甲方隱私負有保密義務，非經甲方同意，不得擅自向任何第三方透露。

3、 乙方有權拒絕甲方要求與其他律師事務所合辦協議項下的代理事項。

五、律師代理費、辦案費及其他費用

1、律師代理費：

律師代理費為五千元人民幣，支付方式如下：

（1） 本協議簽訂之日支付一千元辦案費。

六、甲方拿到第二審判決書之日支付代理費4000元，如果案子敗訴，4000元的代理費就不用交納。

1、甲方有下列情形之一的，乙方有權解除本協議，所收取的律師費、辦案費及其他相關費用不予返還：

（1）甲方委託事項違法或者違反律師職業規範的。

（2）甲方故意捏造事實或者偽造證據或者隱瞞案情的。

2、乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本協議，要求退還律師費：

（1）非必要時，未經甲方同意擅自調換指派律師。

（2）乙方指派的律師沒有合法的執業資格。

3、任何一方不得無故解除本協議，甲方無故解除或者終止本協議，所支付的律師費、辦案費及其他相關費用不予退還。 乙方無故解除或者終止本協議，應依約退還收取的相關費用。

七、違約責任及責任免除

1、甲方無正當理由不支付律師費、辦案費或者其他費用的，每逾期一日，應按應付而未付費用總額的1%向乙方累計支付違約金。甲方逾期超過7日，乙方有權解除或者終止本協議，如因此給甲方造成損失的，由甲方自行承擔。

2、乙方無正當理由拒絕提供代理服務的，甲方有權視乙方己做工作情況要求乙方退還部分律師費。

八、甲方不得以下列理由要求乙方退還律師費、()辦案費及其他相關費用：

1、本協議生效後，甲方又單方委託其他律師事務所代理要求退費的。

2、乙方接受委託後，甲方以收費高為由要求退費的。

3、本協議生效後，甲方以不起訴、和解、撤訴、終止主張權利等理由要求退費的。

4、乙方代理甲方完成開庭工作後，在庭後的調解活動中，如乙方律師因工作衝突而未能參加調解活動的，甲方不得以結果不滿意為由要求退費。

5、乙方律師己完成代理工作，甲方不得以結果不滿意為由要求退費。

6、其他非因乙方的原因，甲方要求解除或者終止本協議的。

九、其他約定事項

1、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日生效，至本協議約定的代理事項終結之日止，終結方式包括但不限於以判決、裁定、調解、和解、撤訴、終止主張權利等形式終結。

甲方：（簽字） 乙方：（簽字）

年 月 日

關於糾紛協議書10

當事人雙方姓名、性別、年齡、單位或住址，

申請人：×××，男，19××年×月×日出生，漢，現住××市××區××鎮××村× 組。 職業：××××××。

被申請人：××××，男，19××年×月×日出生，漢，現住××區××鎮××村×組。職業：××××。

糾紛簡要情況：200××年××月××日晚××時左右，××××××××××××××××××,並因此花去醫療費共計××餘元。雙方在多次交涉未果的.情況下，向××××提出申請,要求對此事進行調解。

經調解，自願達成如下協議：

1)由××承擔所有的醫療費用;

2)××一次性補償××誤工費、護理費、傷殘補助金及就業補助金合計××××元;

3)××與××即日起終止一切關係，以後如有其他後果皆於雙方無關。

履行協議的方式、地點、期限：

本協議簽定之時，由××一次性支付給申請人××現金××××元。

在20××年××月××日前,由××為××付清所有的醫療費用。

本協議一式 三 份，當事人、調解委員會各持一份。

當事人(簽名或蓋章) 、

調解員(簽名)

年 月 日

關於糾紛協議書11

甲方：

乙方：

**年10月18日星期四上午，甲方高斌虎和乙方白煥煥；因在課間十分鐘在本班教室門前樓道玩耍，高斌虎把白煥煥推了一把，不慎刻在樓道扶手上。造成白煥煥一顆門牙磕掉小半截，治療費用等損失 。經鳳凰派出所及五中學校主持協調，雙方家長參加，甲方自願承擔乙方的醫療費等相關費用達成如下協議：

乙方因受傷害所花醫療費在內的一切損失共計2500.00 元人民幣由甲方承擔，且一次性給付乙方；乙方住院醫療發票等費用票據，交給甲方保存。

甲乙雙方以後要冰釋前嫌，和好如初，化干戈為玉帛。不得再以同一事實和理由互相找對方的茬 ，今後誰起禍端誰負主要責任。本案例的.處理為一次性處理，後由什麼事不與本案無關。

此協議一式 份，簽字按手印後生效；

甲方家長簽名同意： 年 月 日

乙方家長簽名同意： 年 月 日

見證人：***

五中學校調解人簽名：

年 月 日

關於糾紛協議書12

甲方：代表人：

乙方：

調解事由：

___一位有二十餘年教齡的代課教師，為教育奉獻一生，現年_歲，眼睛視力模糊，不能勝任工作，回家便無法維持生計，曾多次請求甲方解決其生活困難。甲方因其對教育有功，經甲方各領導共同研究，同意給與解決。現經___律師事務所___律師從中調解，雙方同意後，訂定如下協議：

一、甲方補貼乙方___元。

二、甲方發給乙方_個月代課教師同等待遇工資，每半年發一次，____年底發完。

三、因___經___殘聯核定為三級殘疾(已發證)，甲方表態出面為乙方解決_____。

四、乙方享受上述待遇後，以後不再糾纏甲方。

五、乙方表態自己以後會大力支持甲方工作。

請___律師事務所__律師監督，如有一方違反協議，雙方發生爭執後所造成的`後果由違反協議的一方負責。

此協議一式三份，甲乙雙方各執一份，吳律師處保存一份。

甲方簽字蓋章：

乙方簽字：

調解律師簽字：

關於糾紛協議書13

甲方：

乙方：

鑑於：__省建設工程檢驗研究院瓊建測（函）字[____]01號文件已經將____住宅第1幢樓（以下簡稱：___路住宅樓）鑑定為危房，甲方依據自己的職責，決定對該樓進行重建；為了明確各自的權利與義務，甲、乙雙方本着平等、自願的原則，經雙方友好協商，就___住宅樓的拆建事宜達成如下協議，以資信守：

第一條 拆、建標的物及時間

（一）拆、建標的物：___住宅樓

（二）拆、建時間：自甲、乙雙方簽訂本協議後第11日起算，拆除 天，重建 天，共計___天。

（三）交付時間：___住宅樓工程驗收合格後一週內交付使用。如乙方接到甲方交付合格房屋書面通知後仍不辦理回遷手續的，視為甲方已履行交付義務，相關損失由乙方自行承擔。

第二條 ___住宅樓由甲方單獨出資，在原土地上按原結構、原面積實施拆除、重建，乙方不參與任何拆、建行為。重建時，房屋結構設計可考慮住户實際需求，經乙方許可後做適當調整。甲方應在重建施工前 天內將報建批准的施工圖紙交乙方確認。

第三條、交付約定

（一）工程按拆、建時間竣工後，甲方應在2個月內辦理竣工驗收手續，並經法定程序組織驗收合格後將新樓交付給乙方使用；

（二）新樓交付使用後，甲方應在60個工作日內為乙方辦理房產權屬登記事宜，並取得全部房地產權屬證書。

第四條：甲、乙雙方的權利、義務及違約責任

（一）乙方自本協議簽訂之日起10日內完成搬遷工作。如乙方不能按約定時間搬出該樓，影響甲方拆建進度，由此產生的後果由乙方承擔。

（二）施工期間，工程隊應按照甲方報建批准的圖紙施工，甲、乙雙方均不能單方要求更改已報建的施工圖紙；確有必要更改時，必須經甲、乙雙方協商同意。

（三）甲方在約定的拆、建時間內，對住宅樓實施拆除、重建工作。因甲方原因造成___路住宅樓不能如期建成並交付使用，甲方應按乙方原有套內建築面積，在拆、建時間屆滿後3個月內按海口市___路住宅樓附近新建房產價格標準並經與乙方協商同意後，為乙方購房進行安置，並必須按原房標準對地磚、門、窗及其他原有的設施進行入住標準裝修；或以貨幣的方式支付等價房款；兩種方式乙方有選擇權，此時，乙方放棄___路住宅樓的房屋產權。

（四）如甲方不能按期在___路原土地上建成新住宅樓並交付使用，且不能按本條第（三）項約定為乙方購置新房進行安置的，或不能按本條第（三）項約定支付等價房款的，甲方應在拆、建時間屆滿後第四個月第一天起至實際交房或實際支付等價房款之日止，向乙方按日支付約定交房期至時___路住宅樓附近、與新住宅樓同套內建築面積房產銷售價千分之 的違約金，合同繼續履行。

（五）___路住宅樓未經竣工驗收，乙方擅自入住或裝修的，由此造成的損失與甲方無關。

第五條 特別約定

（一） 搬遷補償支付約定

甲方以有資質的評估公司對乙方原住房室內裝飾的評估價值為依據，在本協議簽訂後10日內向乙方支付原室內裝飾的重置價補償款。

（二） 重建期間乙方安置的約定

1。甲方應在海口市___給乙方準備臨時過渡用房，過渡用房均應新安裝防盜門、窗，水電齊全，符合入住標準。乙方應在簽定協議時選定入住房號（先簽先選），並在協議書約定的時間內搬出海口市___路住宅樓。入住過渡房期間產生的水電費、物業管理費由乙方自行承擔。

2。 如乙方不願入住甲方準備的臨時過渡用房，可自行租房。

（1）租房期間，甲方依據乙方原有套內建築面積、裝修條件並參照海口市房租均價以及乙方提供的租房合同向乙方支付租金（每户最高不超20__ 元/月），並視同乙自願放棄入住臨時過渡用房的權利。

（2）住房租金自乙方從___路住宅樓搬出之日算起，每半年支付一次，支付時間為每年一月及七月上旬，甲方須將租房租金直接匯入乙方賬户（乙方賬號： ）。

（三）搬遷費用的約定

1。甲方安排專業搬家公司為乙方提供免費搬家服務，乙方亦可自行安排搬遷事宜。

2。如乙方自行搬遷，搬家運費憑搬家公司的發票向甲方報賬（每户不得超出800 元）。

3。原室內的有線電視、電話、電腦網絡移機費用由甲方負責，相關的移機手續由乙方自行辦理，並憑藉__廣電網絡有限公司、電信局等專營企業開具的`正常移機費用發票報銷。

第六條 拆、建期間如發生不可抗力原因（如颱風、地震等自然災害）造成無法實施工程施工工作，甲方必須在10日內書面通知乙方，拆、建時間順延。

第七條 甲方按國家建築規範標準重建該樓，且應按照原住房標準對地磚、門、窗及其他設施進行入住裝修。

第八條 新樓乙方驗收後回遷約定。

（一）自甲方交付新房即日起6個月內（含自行裝修時間），乙方必須搬回原樓層原房號，因搬遷引起的費用依照本協議第五條第三款執行。

（二）乙方無正當理由逾期不回遷，則甲方從第4個月起：

1。 自行外租房的，不再支付安置租金；

2。入住臨時過渡房的，向乙方收取每月20__ 元的過渡房租金及水電、物業管理費。

（三）因甲方不能按時交付重建新房而引起的糾紛，在該糾紛沒有徹底解決之前，甲方在按照第四條第（四）項約定的標準向乙方支付違約金的同時，按排給乙方的臨時過度用房或安置住房租金將保持不變。如遇物價因素影響時，安置租金要適當進行調整。

第九條 未盡事宜，由甲、乙雙方進行協商，達成補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。

第十條 本協議一式二份，甲、乙雙方各持一份。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方：

乙方：

簽訂日期：

關於糾紛協議書14

甲方：xxx

乙方：xxx

乙方於xxx年至xxx年就職於xxx，任銷售經理。乙方就甲方關於乙方個人往來明細賬提出異議，經甲乙雙方協商，達成協議如下：

一． 乙方根據甲方個人往來明細賬，欠甲方財務掛賬共計xxx元，甲方減去乙方入股金xxx元；

二． 經甲乙雙方協商後決定，按乙方所提異議，甲方同意在乙方個人往來明細賬中再減去xxx元；

三． 乙方實際付給甲方xxx元；

四． 乙方於xxx年x月x日付清xxx元后，甲乙雙方債權債務關係全部了結，至此雙方將不再有任何經濟糾紛，雙方互不干擾。

五． 如乙方於xxx年x月x日未能付清xxx元，此協議作廢，甲方將按（xxx）個人往來明細賬中乙方欠甲方xxx元向法院提起訴訟。

六．本協議一式三份，甲方兩份、乙方一份。

　　甲方：xxx 乙方：xxx

　　xxx年 x月 x日

關於糾紛協議書15

甲方：xx

乙方：xx

依照《勞動法》、《勞動合同法》以及相關勞動法律法規規定，甲乙雙方本着平等、自願的原則，經過協商一致，雙方就解除勞動關係、未簽訂勞動合同、加班、社保等所產生的勞動爭議達成如下與解協議：

一、甲乙雙方協商一致，同意自 年 月 日起解除雙方的勞動關係。

二、甲方一次性向乙方支付經濟補償金、未簽訂勞動合同雙倍工資、加班費等與勞動關係有關的`所有款項共計人民幣__元，其餘款項與權利乙方自願放棄，前述款項甲方於本協議簽訂之日起__日內支付給乙方，乙方承諾不再要求甲方另行支付其它任何款項。

三、乙方確認：收到本協議第二條約定的款項後，雙方勞動爭議一次性了結，各類款項全部結清，無其它任何未了的勞動爭議與事宜。

四、乙方已清楚瞭解本協議所有條款的含義，無異議與不明確之處，願意按協議約定嚴格執行。

五、本協議自雙方簽字並加蓋甲方公章後生效，協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）： 乙方（簽名）：xx

代表簽字：xx

xx年 月 日